Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva o dílo a poskytnutí licence
na akci Mělnické vinobraní 2025
č. 477/2025
Smluvní strany:
Město Mělník, se sídlem nám. Míru čp. 1, 276 01 Mělník
IČO: 00237051, DIČ: CZ00237051,
číslo účtu: 467394349/0800
zastoupené: Ing. Zuzanou Beníškovou, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu
dále jen „objednatel“
a
Petr Šťastný, bydlištěm sídliště Střed 2572/8, 276 01, Mělník
IČ: 71126473
číslo účtu: 51-2678980267/0100
dále jen „autor“
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo a poskytnutí licence
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek autora zpracovat pro město Mělník grafické práce pro web akce, video obsah a online media akce Mělnické vinobraní 2025 (dále jen „dílo“), a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách určených v této smlouvě. Autor uděluje touto smlouvou licenci k užití díla.
II.
Práva a povinnosti autora ze smlouvy o dílo
1. Autor se zavazuje pro objednatele vytvořit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané dohodou smluvních stran a je povinen ve sjednané době dílo předat oprávněnému zástupci objednatele. Rozsah díla (jednotlivé části díla) a přibližné termíny odevzdání díla jsou uvedeny v příloze číslo 1. Závazné termíny odevzdání díla budou upřesněny v průběhu platnosti této smlouvy na základě ústní či písemné (emailové) dohody.
2. Autor zhotoví dílo na základě podkladů objednatele a v souladu s jeho požadavky předanými písemnou či ústní formou.
3. Autor se zavazuje, že dílo nebude protiprávně zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob a že nebude v rozporu s platným právním řádem, například v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž apod.
4. Za vytvoření díla dle článků I. a II. a za poskytnutí licence dle článku V. obdrží autor sjednanou odměnu, jejíž výše je uvedena v čl. IV. Jakékoliv vzniklé vícenáklady, které povedou k navýšení sjednané odměny, musí být předem odsouhlaseny objednatelem. Sjednaná odměna bude zaplacena na základě faktury vystavené autorem.
III.
Práva a povinnosti objednavatele ze smlouvy o dílo
1. Objednatel se zavazuje předat autorovi v dohodnutých termínech a v dohodnuté formě zadání, podklady, korektury, připomínky a jakoukoli vyžadovanou součinnost ke zhotovovanému dílu. Podklady pro první návrh budou dodány vždy minimálně pět dnů před termínem odevzdání návrhu ke korektuře. Přibližné termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, na základě ústní dohody mohou být však upravovány dle konkrétní situace.
2. Objednatel je povinen včas informovat autora o svém úmyslu změnit obsah nebo formu plnění závazků a vyvolat tak jednání o změně této smlouvy.
3. Objednatel je povinen převzít od autora dílo resp. postupně jeho části. Nepřevzetím díla nebo jeho částečným převzetím objednavatelem, pokud je vyhotoveno v souladu s ujednáními této smlouvy, nezaniká autorovi nárok na uhrazení ceny díla objednavatelem.
4. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pakliže bylo odevzdáno po sjednaném termínu jeho dodání. V takovém případě nemá autor nárok na odměnu za příslušnou část díla, jež nebyla odevzdána v termínu dodání. V případě prodlení s dodáním sjednaných částí díla je objednavatel oprávněn požádat jiného autora o dokončení díla v souladu s grafickou jednotou již odevzdaných částí díla.
5. Objednatel je oprávněn požádat jiného autora o zhotovení části díla v grafické jednotě díla, pakliže autor odmítne zhotovit část díla dle zadání objednavatele.
6. Objednatel se dále zavazuje, že v zadání díla a souvisejících pokynech nebudou skutečnosti, které jsou způsobilé protiprávně zasáhnout do práv a oprávněných zájmů třetích osob nebo jsou v rozporu s platným právním řádem, například s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž apod.
7. Objednatel odpovídá za to, že je oprávněn pro účely vytvoření díla užít autorská díla a jiné předměty práv k duševnímu vlastnictví (zejména ochranné známky) tvořící součást zadání díla a dodaných podkladů, a to v rozsahu zařazení těchto předmětů do díla a v rozsahu práv, která jsou součástí licence dle čl. V. této smlouvy.
8. Objednatel zaplatí za zhotovení díla autorovi sjednanou odměnu dle čl. IV. této smlouvy.
IV.
Odměna a platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit autorovi při splnění podmínek uvedených v této smlouvě sjednanou odměnu ve výši 52 000 Kč + DPH.
2. Sjednaná odměna zahrnuje odměnu za vytvoření díla, a za poskytnutí licence k jeho užití dle této smlouvy. V případě, že dílo obsahuje fotografie, je součástí odměny rovněž zpracování a úprava fotografií pro potřeby finální podoby díla. Odměna bude zaplacena na základě faktury vystavené autorem po odevzdání poslední části díla.
3. Smluvní strany se mohou dohodnout na vyplacení zálohy ve výši maximálně 50 % odměny dle odstavce 1 tohoto článku.
4. Autor prohlašuje, že zaplacením autorské odměny jsou vyrovnány veškeré finanční nároky vyplývající z vytvoření, výroby, užití a šíření díla dle této smlouvy.
V.
Licence
1. Autor uděluje touto smlouvou objednateli licenci k užití díla uvedeného v článku I této smlouvy všemi známými způsoby užití. Licence se poskytuje pro účely všech forem propagace města Mělníka a Mělnického vinobraní, především ročníku 2025, na území České republiky a na celou dobu trvání majetkových práv k dílu.
2. Objednatel není oprávněn do díla či jeho jednotlivých částí zasahovat, upravovat je či jinak měnit; za účelem provedení potřebných změn je objednavatel povinen kontaktovat autora a formou zvláštní dohody (či dodatku k této smlouvě) sjednat podmínky provedení potřebných úprav.
3. Odměna uvedená v článku IV zahrnuje v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona odměnu za veškerá oprávnění dle tohoto článku.
VI.
Veřejnoprávní povinnosti smluvních stran
1. Autor bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému uveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
2. Autor je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech příloh bude uveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona o registru smluv, v platném znění. Autor bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této smlouvy.
5. Autor se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku VI.4 této smlouvy řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku VI.4 této smlouvy řádně a včas splněna, zavazuje se autor uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv sám, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku VI.4 autor dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byla tato smlouva uzavřena.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za porušení závazků z této smlouvy, které je způsobeno působením vyšší moci, která zahrnuje, nikoliv však výlučně, požár, povodeň, přírodní katastrofu, válku nebo jinou událost nebo skutečnost, která je mimo přiměřenou sféru vlivu kterékoli ze stran. Pokud nastane působení vyšší moci, postižená strana musí v rámci možností daných a vzniklých působením vyšší moci oznámit tuto skutečnost druhé straně a vynaložit veškeré úsilí k překonání následků působení vyšší moci.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě existence platných opatření, které by neumožňovaly její konání z důvodu pandemie COVID-19 nebo pokud by konání akce bylo s ohledem na tato platná omezení (např. co do maximálního počtu osob na hromadných akcích, povinnosti zajistit zachování rozestupů mezi osobami atp.) obtížně realizovatelné nebo by bylo realizovatelné pouze při vynaložení vysokých finančních prostředků. V odstoupení musí být uveden důvod. Pro tento případ si smluvní strany sjednávají, že případné poskytnuté plnění se autor zavazuje vrátit objednateli bez zbytečného odkladu po odstoupení. Objednatel se zavazuje autorovi uhradit jeho náklady prokazatelně vynaložené do dne doručení odstoupení. Náklady a již poskytnuté plnění budou uhrazeny na základě faktur ve 30 denní lhůtě splatnosti, když splatnost se počítá ode dne doručení faktury.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně. Strany této smlouvy si vzájemně prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům. Strany své vzájemné závazky vzniklé touto smlouvou navzájem přijímají a to bez jakýchkoli podmínek, příkazů a jiných vedlejších ujednání, kromě shora uvedených.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá strana potvrzuje převzetí jednoho stejnopisu této smlouvy.
7. Zmocněnou k podpisu smlouvy usnesením Rady města Mělník č. 84/2025/R ze dne 10. 2. 2025 je Ing. Zuzana Beníšková, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu.
Mělník, dne: …...........................
------------------------------------------------- ----------------------------------------------
objednatel autor
Ing. Zuzana Beníšková Petr Šťastný
PŘÍLOHA Č. 1
Rozsah díla
1. grafika pro aktualizaci webu do aktuálního vizuálního stylu akce – duben 2025
2. dílčí grafické a funkční (programování) úpravy webu – průběžně (duben – říjen 2025)
3. grafika pro aktualizaci FB stránek/šablony – průběžně (duben – říjen 2025)
4. grafika a videoobsah pro propagaci akce na FB a webu – průběžně (duben – říjen 2025)
5. grafika pro online propagaci s partnery – průběžně (duben – říjen 2025)
6. grafika a videoobsah pro LED banner (brána) a LED panel na pódiu – 19. 9. 2025
7. grafika bannerů (elektronické) pro on-line kampaně - dle dohody
image1.emf