Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
(uzavřená podle zákona č. 89/201 Sb., občanský zákoní, ve zněí pozdějších
; predisu)
Cislo smlouvy: 0345/2SODMI
1. SMLUVNÍ STRANY
1 . Zhotviel: Vodvy a kanlizce Beroun, a.s
se sídlem: Mostníkvá 25/3, Beroun-Závdí, 26 01 Beroun
IC: 463597
DIC: CZ463597
Raifesnbk
Bank. spojení: 108247/5
smluvních:
Číslo účtu: Mgr. Jiří Paul,
techniký:
Zástupce ve věceh
MBA — předsa představn
Zástupce ve věceh
techniký ředitl
Zapsný v obchdním rejstříku vedném Městkým soudem v Praze pod sp. zn. B 2378
Objednatl: Město Beroun
se sídlem: Husov nám. 68, Beroun-Ctm, 26 01 Beroun
IČ: 02319
DIČ: CZ02319
Zástupce ve věceh smluvních: RNDr. Soňa Chalupová, starok města
odbru
Zástupce ve věceh techniký: Ing. Jindra Nová, vedoucí majetku a investc
tel. č.:
Městkého úřadu Beroun, 31 654 230, mal:
omi@ubern.cz
Jakub Zelinka, technik odbru majetku a investc
Městkého Úřadu Beroun, tel. č.: 31654 236, mal:
omi10@ubern.cz
2. PREDMT DILA
2.1 Předmět díla jsou stavební práce dle nabidkovéh rozpčtu zhotviel ze dne 7. 5. 205:
(PE 10 m — 170 m)
BEROUN -— Oprav havrijnío stavu vodníh řadu do Pánví
2. Předmět díla je oprav havrijnío stavu vodníh řadu za účelm zajištění pravidelných
doávek pitné vody pro rodiné domy v lokaitě Pánve.
2.3 Dodávku stavebních a montážích prací se pro účely téo zakáy rozumí doávka všech prací
a materiálů nutých k řádnému provední díla, provední všech předsaných zkouše a revizí
a geodtickéh zaměření díla. Zhotviel je povine v rámci předmětu díla provést veškré
práce, služby, doávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provední,
doknčeí a předání dila.
2.4 Použité materiály jsou základně stanovey v soupi prací a doávek. Pokud by se doatečně
ukázal potřeba užít materiálů jiných, budo podmínky jeich uplatněí projednáy samotně
v rámci písemných doatků zpracovnýh k téo smlouvě. Bez předchozí písemného
souhla objednatl nesmí být použity jiné materiály, technolgi nebo změny proti
I
schválenému soupi praci a doávek stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě,
musí mít vlastnoi požadvné dle stavebních předisů v platném zněí.
2.9 Dojde-li při realizc díla k jakýmoliv změná, doplňkům nebo rozšířen předmětu díla
vyplýajícm z požadvků objednatl, je zhotviel povine provést soupi těcho změn,
doplňků nebo rozšířen, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit teno soupi objednatli
k odsuhlaení. Teprv po jeho příadném odsuhlaení má zhotviel právo na realizc těcho
změn a na jeich úhradu. Pokud tak zhotviel neučií, má se za to, že práce a doávky jím
realizovné byl v předmětu plněí a v jeho ceně zahrnuty.
2.6 Zhotviel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahu dila, Že jsou mu
známy veškré techniké, kvalitní a jiné podmínky nezbyté k realizc díla, že disponuje
takovými kapcitm a odbrnými znalostmi, které jsou k provední díla nezbyté. Zhotviel si
je vědom toh, že nabídku učinl s ohledm na všechny předokláané náklady.
3. CENADÍL
3.1 Cena díla je stanove v soulad s obecně závanými právními předisy na základě
nabídkovéh rozpčtu zhotviel ze dne 7. 5. 205 a je oběma smluvníi stranmi dohnuta
ve výši:
Celková cena v Kč
Celková cena bez DPH | 649.52,0 Kč
Cena je stanove jako nejvýš příustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek
dle platných
stanoveých ve smlouvě. Kceně díla bude účtována DPH předisů v době
zdanitelého plněí.
3.2 Podklaem pro stanoveí ceny je nabídkový rozpčet zhotviel. Rozpčet je nedílou součátí
smlouvy o dílo. Ceny uvedné v tom rozpčtu jsou pevné do dat doknčeí dila.
3. Zhotviel potvrzuje, že sjednaá cena obsahuje veškré náklady (vlastní dílo i např. náklady na
zříen, provz, údržbu a vyklizení stavenišě, náklady na vytčení stávajích podzemních
inžeýrskch sít, náklady na vytčoací práce spojené s výstabou, náklady souviejíc
s kompletací díla apod.) a zisk zhotviel, nuté k řádné realizc dila v rozsahu dle čl. 2.
smlouvy. Dále obsahuje očekávaný výoj cen k datu předání dila.
3.4 Podmínky, při jeichž splněí je možné překročit výši nabídkové ceny:
Nabídkovu cenu je možné překročit, doje-li k rozšířen předmětu díla ze strany Objednatl.
Při rozšířen předmětu díla bude oceně rozšířen na základě výpočtu dle cen uvedných v
Příloze č. 1 - Nabídkový list ze 7. 5. 205. V příadě nových polžek budo jednotkvé ceny
převzaty z cenové soutavy ÚRS.
4. © TERMÍNY PLNĚÍ
4.1 Zahájení prací na dile: do 5 kalendářích dní od výzy objednatl (předokla 23. 6. 205)
4.2 Doknčeí prací: do 30 kalendářích dní od zahájení díla (předokla 31. 7. 205)
4.3 V příadě omezní postu prací z důvo na straně objednatl nebo z důvo, které
nevzikly jednáím, opmenutí či nečiostí zhotviel (např. nevhodé klimatcé podmínky,
které by měly vli na kvalitu díla, nebo vznik neočkávaé závažné situace zabrňujíc
doknčeí díla v dohnutém termínu, kterou nebylo možné předm předokláat), upozrní
2
zhotviel na tyo skutečnoi neprodlě objednatl a součaně předloží návrh na posuntí
termínu doknčeí, pří. a převztí návrhu
zhotviel i předání díla. Na základě odsuhlaené doby
plněí objednatlm termín vypracoán
s upraveným možné bude následě doknčeí, doatek ke smlouvě na prodlužení
řádného pří. i předání a převztí díla.
4. Dřívějš plněí je po vzájemné dohě smluvních stran.
5. — PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURCE
5.1 Smluvní strany se dohly na tom, že podklaem pro úhradu ceny díla bude daňový dokla
(dále jen „faktur“) vystaený ke dni doknčeí díla, k němuž musí být přiojen zjišťovací
protkl — soupi skutečně a řádně provedných prací a doávek oceněýh v soulad se
smlouv a odsuhlaenýc technikým dozrem objednatl. Zhotviel je oprávně účtova
daňovým doklaem pouze práce a doávky v rozsahu odsuhlaeném technikým dozrem.
Zhotviel předá zjišťovací protkl — soupi skutečně a řádně provedných prací a doávek ve
členěí dle nabidkovéh rozpčtu oceněéh zhotvielm k odsuhlaení technikému dozru
stavebník (dale jen „TDS").
5.2 Faktur bude objednatli zaslán v listné podbě na adresu sídla objednatl uvedno v téo
smlouvě, nebo v elktronicé podbě do datové schránky objednatl ID DS: 2gubtq5 nebo e-
maile na e-mailovu adresu fo2@mubern.cz
5.3 Objednatl neí v prodlení s placením fakturovných částek, jestliž vrátí faktur zhotviel do
10 kalendářích dní od jeího doručení prot, že faktur obsahuje nesprávé údaje nebo byla
vystaen v rozpu s tou smlouv. Konkrétí důvoy je objednatl povine uvést zároveň
s vrácením faktury. Lhůta splatnoi v takovém příadě počne běžet znovu od doručení řádně
opravenéh doklau.
5.4 Oprávně vystaená faktur - daňový dokla musí mít veškré náležitos daňovéh doklau
pozdějších
ve smylu zákona č. 235/04 Sb. o dani z přidané hodnty, ve zněí předisů, a
dále musí obsahvt tyo údaje:
e údaje zhotviel, obchdní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankoví spojení, zápis v obchdním
oprávněst,
rejstříku (číslo vložky, odíl)
číslo smlouvy
předmět díla
číslo faktury
fakturovn částku
datum usktečněí zdanitelého plněí
razítko a podis oprávněé osby, stvrzujíc formální a věcnou správnot
faktury
5. Lhůta splatnoi daňovéh doklau byla smluvníi stranmi sjednáa vdélce do 30
kalendářích dní ode dne řádného předání faktury zhotvielm objednatli. Daňový dokla se
považuje za řádně a včas zaplcený, bude-li poslední den téo lhůty účtovaná částka ve výši
odsuhlaené objednatlm odepsána z účtu ve prosěch účtu zhotviel uvedného v záhlaví
téo smlouvy.
5.6 Pokud zhotviel v průběhu plněí smlouvy poruší opakvně sjednaé či stanoveé podmínky
provádění díla, nebo bude i přes upozrněí objednatl nebo technikéo dozru objednatl
dilo provádět nekvalitě, je objednatl již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávně
pozastvi platby měsíčnch daňových doklaů na dobu, kterou sám určí, nejdél do doby
řádného splněí celého závaku založenéh smlouv. K tomu postu je objednatl
oprávně, aniž by muselo dojít k dohě smluvních stran o změn téo smlouvy, a aniž by se
tímo postuem dostával do prodlení s platbmi.
5.7 Nedoj-li mezi oběma stranmi k dohě při odsuhlaení množství nebo druh provedných
prací a doávek, je zhotviel oprávně fakturov pouze práce, u kterých nedošl k rozpu.
5.8 Neodstrani-l zhotviel reklamovné vady ve sjednaém termínu, má objednatl právo z téo
částky uhradit jeich odstraněí jinou specialzovnu firmou a o vyplacenou částku snížit
celkovu cenu díla.
5.9 Podmínku pro závěrečné odsuhlaení skutečně a řádně provedných prací TDS je odevzání
prací,
atesů a certifkáů použitých materiálu či potřebných zkouše provedných fakturovných
stavu.
geomtrický plán se zakreslním nových staveb, zpracování dokumentac skutečného
6. © MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY
6.1 Smluvní strany se dohly, že objednatl může uplatni a zhotviel bude plati objednatli
následujíc smluvní pokuty:
6.1 Za prodlení s termín předání díla v terminu dle čl. 4.2 smlouvy, a to 2.0,- Kč za
každý, i započtý den prodlení.
6.12 Za prodlení s termín odstraněí vad a nedoělků uvedných v předávacím protklu,
a to 1.0,- Kč za každou vadu, nebo nedoělk, a i započtý den prodlení.
6.13 Za prodlení s termín odstraněí havárie, a to 1.0,- Kč za každý i započtý den
prodlení.
6.2 V příadě, že objednatli vznike z ujednáí téo smlouvy nárok na smluvní pokut nebo jinou
sankci
majetkovu vůči zhotviel, je objednatl oprávně odečíst tuo částku z kteréholiv
doklau
daňovéh objednatl a jednostraě snížit o ni sjednaou cenu dila. Nevyužij-l téo možnsti,
uplatňje uhrazení smluvní pokuty na zhotviel formu faktury.
6.3 Ustanoveí o smluvní pokutě neruší právo objednatl na náhradu škody a ušlého zisku, které
mu vznikou z důvou na straně zhotviel.
7. STAVENIŠĚ
7.1 Zhotviel si zajistí vytýčení podzemních vední na staveniš a bude doržvat podmínky
sít po celou
správců a vlastníků těcho dobu výstaby.
7.2 Veškrá potřebná povlení k užíván veřjných ploch, příadně překoů komuniací zajišťue
zhotviel a nes veškré náklady s tímo spojené. Tyto náklady jsou součátí sjednaé ceny
díla.
7.3 Jestliž v souvilt se zahájením prací stavenišě bude třeba umist nebo přemísti dopravní
o pozemních
značky podle předisu komuniacíh, obstará tyo práce zhotviel. Zhotviel dále
umísťován,
zodpvíá i za prací přemísťován a udržování dopravních značek v souvilt
s průběhem provádění a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednaé ceně
díla.
74. Zhotviel je povine udržovat na převzatém staveniš pořádek a čistou a je povine
díla doje
odstraňv odpay a nečistoy vzniklé jeho čiností. Pokud během realizc
se zhotviel
k poškzení stávajích objektu či oklních zaříen vinou zhotviel, zavuje
uvedno škodu uvést do původníh stavu.
75. Zhotviel zajistí střežní stavenišě a v příadě potřeby i jeho oplcení nebo jiné vhodné
s tím spojené jsou zahrnuty
zabepční. Náklady ve sjednaé ceně díla.
7.6 Po dobu provádění prací je zhotviel povine doržvat veškré bezpčností předisy na
staveniš a v jeho bezprostřdním oklí, aby nedošl k ohržení zaměstnců zhotviel a
třeích osb.
7. Objednatl má právo nezahájit přejímac řízen díla, neí-li na staveniš pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo neí-li odstraně ze stavenišě odpa vzniklý při stavebních
pracíh apod.
78. Provzní, sociální a příadně i výrobní zaříen stavenišě zabepčuj zhotviel. Náklady na
projekt, vybudoání, zprovněí, údržbu, likvdac a vyklizení zaříen stavenišě jsou zahrnuty
ve sjednaé ceně díla.
7.9, Část stavenišě se nachází na pozemcíh ve vlastnicí objednatl a třeích osb. Zhotviel
bude provádět práce na těcho pozemcíh pouze v nejutěší míře a tyo pozemky po
doknčeí prací uved do původníh stavu.
8. PROVÁDĚNÍ DÍLA
8.1 Zhotviel je povine provést dílo na svůj náklad a na své nebzpčí ve sjednaé době.
8.2 Objednatl, nebo jím pověřený TDS, je oprávně kontrlva provádění díla. Zjistí-l objednatl,
poř. jim pověřený TDS, že zhotviel provádí dílo v rozpu se svými povinstm, je objednatl
oprávně dožavt se toh, aby zhotviel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo
prováděl řádným způsobem. Jestliž zhotviel díla tak neučií ani v přiměené Ihůtě mu k tomu
poskytnué a postu zhotviel by vedl nepochybě k porušení smlouvy, je objednatl oprávně
od smlouvy odstupi.
8.3 Zhotviel je povine vyzat objednatl nebo jím pověřenéh TDS min. 5 pracovníh dní
předm zápisem do stavebního deníku ke kontrle a k prověření prací, které v dalším postu
budo zakryt nebo se stanou nepřístuými. Neučiní-l tak, je povine na žádost objednatl
odkrýt práce, které byl zakryt nebo které se staly nepřístuými na svůj náklad.
8.4 Pokud se objednatl nebo jím pověřený TDS ke kontrle přes včasné písemné vyzání
je zhotviel
nedostaví, požadvt oprávně předmětné práce zakrýt. Bude-li v tom příadě objednatl
Pokud
doatečně jeich odkrytí, je zhotviel povine to odkrytí provést na náklady
s odkrytím
objednatl. se však zjistí, ze práce nebyl řádně provedny, nes veškré náklady
spojené prací, opravu chybnéo stavu a následým zakrytím zhotviel.
8.5 Zhotviel v plné míře zodpvíá za bezpčnost a ochranu zdraví všech osb v prostu
stavenišě a zabepčí jeich vybaení ochranými pracovními pomůckai. Dále se zhotviel
zavuje doržvat bezpčností, hygiencké čí příadné jiné předisy souviejíc s realizcí
dila.
8.6 Veškré odbrné práce musí vykonáat pracovníi zhotviel nebo jeho podavtelů majíc
objednatl
příslušno kvalifc. Doklad o kvalifc pracovníků je zhotviel na požádní
povine předložit.
8.7 Zhotviel je povine při realizc díla doržvat platné zákony a jeich prováděcí předisy a
další obecně závané předisy, které se týkají jeho čiností. Pokud porušením těcho předisů
vznike jakáoliv škoda, nes veškré vzniklé náklady zhotviel.
8. Zhotviel se zavuje a ručí za to, že při realizc díla nepoužij žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotviel učiní, je povine na písemné
vyzání objednatl provést okamžitě nápravu a veškré náklady s tím spojené nes zhotviel.
8.9 Pokud čiností zhotviel doje ke způsobení škody objednatli nebo jiným subjektům z tiul
opmenutí, nedbalostí nebo neplěím podmínek vyplýajích z platných zákonů, ČSN nebo
jiných právních norem nebo vyplýajích z téo smlouvy o dílo, je zhotviel povine bez
zbytečného odklau tuo škodu odstrani a ne-í li to možné, tak finačě uhradit. Veškré
náklady s tím spojené nes zhotviel.
8.10 Zhotviel neí oprávně pověřit provedním dila ani jeho části jinou osbu bez písemného
souhla objednatl.
. Jestliž zhotviel narzí při provádění prací na archeolgiké nálezy, je povine přerušit práce
a informvat písemně objednatl a oprávněé orgány stání správy. Pokud tak neučií, nes
veškré důsleky z toh plynoucí. Objednatl je povine rozhdnut o dalším postu.
8.12 Nebzpčí škody na díle nes po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednatli
zhotviel. Po podisu smlouvy o dílo předloží zhotviel objednatli pojistnu smlouv, která
bude krýt rizka spojená s prováděním díla, a to pro příad věcnýh škod na díle až do výše
smluvní ceny dila a v příadě odpvěnstích škod minálě do výše 1 mil. Kč (škody třeím
osbám, jak na věceh, tak na zdraví, oklním cizím majetku apod.)
8.13 Zhotviel zajistí na své náklady fotdkumenaci zakrytých částí stavby, která bude objednatli
předána při předání stavby.
9. STAVEBNÍ DENÍK
9.1 Zhotviel je povine vést ode dne převztí stavenišě o pracíh, které provádí, stavební deník
v soulad s platnými předisy, do kterého je povine zapisovt všechny skutečnoi rozhdné
pro plněí smlouvy o dílo. Zejména je povine zapisovt údaje o časovém postu prací, jeich
jakosti, zdůvoněí odchylek prováděných prací apod. Povinst vést stavební deník končí
předáním a převztím stavby.
9.2 Ve stavebním deníku musí být vedno mio jiné:
- © název, sídlo, IČ zhotviel
- © název, sídlo, IČ objednatl
- © název, sídlo, IČ firmy vykonáajíc techniký dozr investora
- © přehld všech provedných zkouše jakosti
- seznam dokumentac stavby včetně všech změn a doplňků
- seznam doklaů a úředních opatření týkajích se stavby
9.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podeisuj stavbyedoucí vždy ten den, kdy byl
provedny nastly oklnsti,
práce nebo kdy které jsou předmět zápisu. Mimo
deníku provádět
stavbyedoucíh muže do stavebního správy. zánamy pouze objednatl, jím pověřený
TDS, nebo příslušné orgány stání
9.4 Nesouhlaí-i stavbyedoucí se zápisem, který učinl objednatl, nebo jím pověřený TDS, musí
k tomu zápisu přiojt svoje stanovik nejpozděi do 5 pracovníh dní, jinak se má za to, že
s uvedným zápisem souhlaí.
9.5 Objednatl nebo jím pověřený TDS je povine se k zápisům ve stavebním deníku, učiněým
zhotvielm vyjadřot nejpozděi do 5 pracovníh dní.
9.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako dokla pro
příadných
vypracoání doplňků (doatků) a změn smlouvy o dílo.
9.7 Stavební deník musí být stále přístuný na stavbě.
10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZTÍ DÍLA
10. Zhotviel je povine písemně oznámit nejpozděi 5 pracovníh dní předm, kdy bude dílo
přiraveno k předání. Objednatl je pak povine nejpozděi do 3 pracovníh dní od termínu
stanoveéh zhotvielm, avšk bez zbytečných odklaů, zahájit přejímac řízen a řádně
v něm pokračvt.
10.2 Jestliž zhotviel oznámí objednatli, že dílo je přiraveno k předání a při přejímac řízen se
k odevzání,
zjistí, Že dílo neí podle podmínek smlouvy ukonče nebo přiraveno je zhotviel
povine uhradit objednatli veškré náklady s tím vzniklé.
10.3 Zhotviel je povine přiravt a dolžit u přejímacho řízen všechny předsané doklay dle
Bez těcho
stavebního zákona v platném zněí a ve zněí platných předisů. doklaů nelz
považt dílo za doknčeé a schopné předání.
10.4 O průběhu pfejimacho řízen poříd objednatl zápis, ve kterém se mio jiné uved i soupi vad
a nedoělků, pokud je dílo obsahuje, s termín jeich odstraněí. Pokud objednatl odmítne
dílo převzít, je povine uvést do zápisu svoje důvoy.
10.5 Dilo je považán za ukončeé po ukončeí všech prací uvedných v čl. 2. smlouvy, pokud
jsou ukončey řádně a včas a zhotviel předal objednatli doklay uvedné v čl. 10. 3. smlouvy
a povrch všech pozemků tvořích stavenišě je vyčištěn a uvedn do předsaného stavu.
Pokud jsou v téo smlouvě použity termíny ukončeí díla nebo předání, rozumí se tím den, ve
kterém doje k obustraném podisu předávacího protklu.
10.6 Objednatl má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedoělky, které samy o sobě
ani ve spojení s jiným nebráí řádnému užívan díla. V tom příadě je zhotviel povine
odstrani tyo vady a nedoělky v termínu uvedném v zápise o předání a převztí díla. Pokud
zhotviel neodstraí veškré vady a nedoělky v dohnutém terminu, je povine zaplti
objednatli smluvní pokut dle čl. 6.13 Objednatl neí povine převzít dílo vykazujíc vady
nebo nedoělky.
10.7 Vadou se pro účely téo smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parmetch díla,
soupiem
stanoveých prací a doávek stavby, tou smlouv a obecně závanými předisy.
10.8 Zhotviel je povine v přiměené Ihutě odstrani vady a nedoělky, i když tvrdí, že za uvedné
vady a nedoělky neodpvíá. Náklady na odstraněí v těcho sporných příadech nes až do
rozhdnutí soud zhotviel. Nenastoupi-l zhotviel k odstraněí vad a nedoělků v přiměené
lhůtě podle povahy vady nebo nedoělku, nejpozděi však do 10 kalendářích dní od obdržení
písemného oznámeí objednatl, sjednávaí obě strany smluvní pokut ve výši 2.50,- Kč za
každý den, o který zhotviel nastoupí později. Za písemné oznámeí objednatl se považuje
i zápis v protkle o předání a převztí díla.
1. ZÁRUKY
. Zhotviel odpvíá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla. na něž se vztahuje
záruka za jakost, adpovíá zhotviel v rozsahu téo záruky.
. Zhotviel poskytuje na dílo specifkované v čl. 2. záruk v délce 60 měsíců na stavební práce.
Po tuo za vady,
dohly, dobu odpvíá je oprávně které objednatl zjistl a které včas oznámil. Smluvní strany se
že objednatl uplatni práva z vad kdyoliv v průběhu záruční doby (bez
7
ohledu na to, kdy vadu zjistl, příadně měl zjist). Smluvní strany sjednaly, Že vylučjí aplikc §
2605 odst. 2, § 2618, $ 269 a dalších obdných ustanoveí právních předisů, které nad
rámec první, druhé a třeí věty toh odstavce smlouvy omezují právo objednatl k uplatněí
vad či umožňjí zhotviel namít, Ze právo z vady nebylo uplatněo včas.
. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla příadně odstraněí poslední vady a nedoělku
vyplýajícho z protklu o předání a převztí díla.
. Objednatl je povine vady písemně reklamovt u zhotviel bez zbytečného odklau po jeich
zjištění. V reklamci musí být vady posány a uvedno, jak se projevuí. Dále v reklamci
objednatl uved, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatl je oprávně
požadvt:
1.4, Odstraněí vady doáním náhradío plněí (u vad materiálů, zařiovcíh předmětů
apod.)
1.42 Odstraněí vady opravu, je-li vad opravitelná.
1.43 Přiměenou slevou ze sjednaé ceny.
1.4 Odstoupení od smlouvy.
. Zhotviel je povine nejpozděi do 5 kalendářích dni po obdržení reklamc písemně oznámit
objednatli, zda reklamci uznáv či neuzáv. Pokud tak neučií, má se za to, že reklamci
objednatl uznáv. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstraněí
vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 kalendářích dní od obdržení reklamc, a to bez
ohledu na to, zda zhotviel reklamci uznáv či neuzáv. Současně zhotviel písemně
navrhe, do kterého termínu vady odstraní.
1.6 Reklamci Ize uplatni nejpozděi do posledníh dne záruční lhůty, přičemž i reklamc odeslaná
objednatlm v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněo.
. Nenastoupi-l zhotviel k odstraněí reklamovné vady ani do 15 kalendářích dní po obdržení
reklamc, je objednatl oprávně pověřit odstraněím vady jinou odbrnu právnickou nebo
fyzickou osbu. Veškré tako vzniklé náklady uhradí objednatli zhotviel.
. Prokáže-li se ve sporných příadech, že objednatl reklamov neoprávěé, a že se na ni
nevztahuj záruční thuy resp., že vadu způsobil nevhodým užívánm díla objednatl apod., je
objednatl povine uhradit zhotviel veškré, jemu v souvilt s odstraněím vady
prokaztelně vzniklé a dolžené náklady.
. Jestliž objednatl v reklamci výsloně uved, ze se jedná o havári, je zhotviel povine
nastoupi a zahájit odstraňvání vady (havárie) nejpozděi do 24 hodin po obdržení reklamc
(oznámeí).
12. VYŠÍ MOC
12. Pro účely téo smlouvy se za vyší moc považují příady, které nejsou závislé na smluvních
povstání,
stranách a které smluvní strany nemohu ovlint. Jedná se např. o válku, mobilzac,
živelné pohrmy apod.
12. Pokud se splněí téo smlouvy stane nemožý v důsleku vyší moci, stran, která se bude
chtí na vyší moc odvlat, požád druho stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně
a době plněí. Pokud nedoj k dohě, má stran, která se odvla na vyší moc právo
odstupi od smlouvy. Účinost odstupení nastáv v tom příadě dnem doručení oznámeí.
13. ZMĚNA SMLOUVY
13. Tuto smlouv Ize měnit pouze písemný, obustraně potvrzeným ujednáím, výsloně
nazvým "Dodatek ke smlouvě" a očíslvaným podle pořadvých čísel. Jiné zápisy, protkly
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosi doatků téo smlouvy je nutá doha o
celém obsahu.
13.2 Nastnou-li u některé ze stran skutečnoi bráníc řádnému plněí téo smlouvy, je povina to
ihned bez zbytečného odklau oznámit druhé straně a vyolat jednáí zástupců oprávněých
k podisu smlouvy.
13. Odstoupi-l některá ze smluvních stran od téo smlouvy na základě ujednáí z téo smlouvy
vyplýajíc, pak povinst obu smluvních stran jsou následujíc:
- © Zhotviel proved soupi všech provedných prací oceněý dle způsobu, kterým je
stanove cena
dila. provedných
- © Zhotviel proved
dokla.” finačí vyčíslen předání prací a zpracuje "dílč konečý daňový
zahájit
- © Zhotviel vyze objednatl k "dílčmu obě smluvní a převztí díla" a objednatl je povine do 5
pracovníh ty části
převztí dní po obdržení výzy "dílč přejímac fizen.” Po dílčm předání a
- © Objednatl provedných prací sjednaí strany písemné zrušení smlouvy o dilo.
jsou
nepřvzm a neuhradí díla, které nejsou doknčey, nebo u kterých
vady a nedoělky.
13.4 Objednatl je oprávně bez souhla zhotviel převést svoje práva a povinst z téo
smlouvy vyplýajíc na jinou stranu. Zhotviel je oprávně převést svoje práva a povinst
z téo smlouvy vyplýajíc na jinou osbu pouze s písemný souhlaem objednatl.
14. ZÁVĚREČN USTANOVEÍ
14. Zhotviel na seb přebírá nebzpčí změny oklnstí, takže se nepoužijí mj. ustanoveí
občanskéh
občanskéh zákoníu o změn oklnstí (zejm. §1765 a 176), ani ustanoveí 8260 odst.2
zákoníu.
14.2 Veškré dohy učiněé před podisem smlouvy a v jeím obsahu nezahruté, pozbývají dnem
podisu smlouvy platnosi, a to bez ohledu na funkčí postavení osb, které předsmluvní jednáí
učinly.
14.3 Obě strany prohlašují, že došl k dohě o celém rozsahu téo smlouvy.
14. Tato smlouva je vyhotena ve čtyřech stejnopich, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
dva.
14.5 Objednatl prohlašuje, že zdanitelé plněí pořizuje výlučně pro činost veřjné správy, a prot
nebud aplikován režim přensí daňové povinst dle $ 92e zákona č. 235/04 Sb., o dani
z přidané hodnty, v platném zněí.
14.6 Pro příad, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnot odeslanu s využitím
provzatel poštvních služeb, se má za to, že písemnot byla doručena dnem odmítnu
jeiho převztí. Pokud tako doručvan písemnot některá ze smluvních stran nepřvzm
nebo jeí převztí znemoží, má se za to, že byla doručena třeím pracovním dnem po odeslání.
14.7 Tato smlouva nabývá platnosi podisem oběma smluvníi stranmi a účinost uveřjněím
v registu smluv.
14.8 Plněí předmětu téo smlouvy před jeí účiností se považuje za plněí podle téo smlouvy a
z něj vzniklé
práva a povinst se říd tou smlouv.
14.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tao smlouva vyžaduje ke své účinost uveřjněí v
registu smluv podle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinost některých
smluv, uveřjňoání těcho smluv a o registu smluv (zákon o registu smluv), ve zněí
pozdějších předisů. Za účelm splněí povinst uveřjněí téo smlouvy se smluvní strany
dohly, že ji do regist smluv zašle město Beroun neprodlě, nejdél však do 15 dnů, po jeím
podisu všemi smluvníi stranmi. Smluvní strany se dohly, že město Beroun uveřjní tuo
smlouv za stejných podmínek jako v registu smluv také na svém profilu zadvtel.
14.0 Smluvní strany prohlašují, že skutečnoi uvedné v téo smlouvě nepovažují za obchdní
tajemsví podle $ 504 občanskéh zákoníu a uděljí svolení k jeich užití a zveřjněí bez
stanoveí jakýcholiv dalších podmínek.
14. Smluvní strany souhlaí s tím, aby na oficálníh webových stránkch města Beroun
(w.mesto-bruncz) byl uveřjněy veškré faktury s finačí částkou nad 50 0 Kč bez
DPH, které budo na základě téo smlouvy, včetně příadných doatků, vystaen k úhradě
městu Beroun, a to bez časovéh omezní, s výjimkou informací, které nelz poskytnu při
postu podle předisů upravjích svobdný přístu k informací.
14.2 Dodavtel stavebních prací ber na vědomí, že se podisem téo smlouvy, v soulad s
ustanoveím § 2 písm. e) zákona č. 320/1 Sb., o finačí kontrle ve veřjné správě ve
zněí pozdějších předisů, stáv osbu povinu spoluůbit při výkonu finačí kontrly
prováděné v souvilt s doávku stavebních prací z veřjných výdajů nebo z veřjné finačí
podry.
14.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým texm smlouvy včetně jeich příloh a
s celým obsahem smlouvy souhlaí. Současně prohlašují, že smlouva odpvíá projevu
svobdné vůle a byla odsuhlaen příslušnými orgány obu smluvních stran.
14. Uzavření téo smlouvy bylo odsuhlaen Radou města Beroun dne 30. 4. 205 usneím č.
238/6RM05. Město Beroun potvrzuje ve smylu ustanoveí $ 41 zákona č. 128/0 Sb.,
o obcíh (obecní zříen), ve zněí pozdějších předisů, že byl splněy všechny podmínky
podmiňujíc platnos toh právního jednáí.
15. SEZNAM PŘÍLOH
Níže uvedná příloha je nedílou součátí smlouvy:
- © Příloha č. 1— Nabídkový list ze 7. 5. 205
u More hi .
V Berouně, dne “> G . C2.)
Za objednatl: Za doavtel:
RNDr. Soňa Chalupová Mgr. Jiří Paul, MBA
starok města Beroun ' předsa představh
d
S VAK Beroun Vodvy a kanlizce Mostnikvá“ Beroun, 2.525
26 41 Beroun 3
Vod >chy a k k Borc . tel.: 31 741
Společnst je zapsná v obchdním rejstříku vedného Městkým soudem v Praze, odíl B, vložka 2378 fax: 31 621 372
NABIDKOVY LIST - Pá Oprav havrijnío stavu vodníh řadu do
Pa = m) Cp
Udaje žadtel (objednatl):
Příjmen, jméno, til./Obchodn firma: Město Beroun
Datum narozeí/IČO: 02319 Adresa: Husov náměstí 68, Beroun, 26 01
Nabídkový rozpčet:
polžka Cena celkm
Zřízen odběrnéh místa pitné vody vč. doávky vodměrné setavy =
Napojení na stávajíc vod (spojka, redukc, patkové kolen, šoupě, TP, hydrant) 12 825 Kč
Drobný materiál ( šrouby, matky, těsní apod.) 5 50 Kč
roua PE 10 m ROBUST 19 0 Kč
2 x přeojní vodní příojka -
Kanlizčí revizní šacht DN 40 m -
12 0 Kč
Vodměrná betonvá šacht DN 120 m
Montáží práce 54 0 Kč
Bagr 4 10 Kč
Doprav nákladí 48 0 Kč
Doprav osbní 2 0 Kč
Hutněí 2 40 Kč
Skláda - asflt =
Skláda - zemina 9 450 Kč
Drť, písek 6 750 Kč
Hutníc zkouša =
Řezání asfltu -
-
Obnova povrchů (asflt)
5 0 Kč
Inžeýrská činost 2 50 Kč
12 0 Kč
Prostup obvdým zdivem 204 0 Kč
10 0 Kč
Ruční výkopé práce
649 52 Kč
Podvrt
Geodtické práce
Cena celkm bez DPH
Poznámka:
V Berouně dne: 07.52
Zpracovl:
S rozsahem prací a jeich cenou souhlaím a timé je objednávm:
Převztí díla:
Prohlídku objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedny v objednaém rozsahu a požadvné kvalitě. Práce
jsou provedny odbrně a ve shodě s technikým podmínkai a nemají zjevných vad nebo nedoělků, které
by sami o sobě nebo ve spojení s jiným, bránily provzu (užíván) nebo ztížily provz (užíván).
Předal dne: Převzal dne: