Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SM 05_2019 - Příloha č. 1 - Vzor SoD_KoPÚ (1. 6. 2019)
č.j. : SPU 255959/2025 Číslo smlouvy objednatele: 1054-2020-541101
UID: spudms00000015696029 Číslo smlouvy zhotovitele: 5/2020
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Sytová
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Sytová
Dodatek č. 9
ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020
Článek I.
Strany dodatku:
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dana Hásková, Pobočka Semily
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.: +420 601 584 016
E-mail: semily.pk@spucr.cz; d.haskova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Michalem Nečasem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Nečas, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax: xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: w9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
IČO: 25251431
DIČ: CZ25251431
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C.
(dále jen „zhotovitel“)
Uzavírají Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.
Článek II.
Obsah dodatku
Strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – Hlavní celek 3.5 Návrhové práce, dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, která zní:
Hlavní celek / dílčí část
MJ
Počet MJ
Cena za MJ bez
DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč
Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.
Návrhové práce
3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha
188
520,00
97 760,00
30.6.2025
se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:
Hlavní celek / dílčí část
MJ
Počet MJ
Cena za MJ bez
DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč
Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.
Návrhové práce
3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha
188
520,00
97 760,00
15.10.2025
III.
Zvláštní ustanovení
Předmětem tohoto dodatku je posun termínu dílčí etapy plnění 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to na základě níže uvedených skutečností.
Dne 18.6.2025 obdržel objednatel od zhotovitele žádost o posun termínu (č.j. SPU 252030/2025) pro ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Hlavním důvodem posunu termínu předmětné dílčí části je skutečnost, že do dnešního dne stále není ukončena směna pozemků mezi SPÚ a vlastníkem evidovaným na LV xxx v k. ú. Horní Sytová. Směna významně ovlivňuje možnosti návrhu nového uspořádání pozemků v zájmovém území, jelikož díky ní dojde k zajištění výměry státní půdy potřebné pro jeho zpracování, a její vklad do KN je pro možnost zdárného dokončení předmětné etapy KoPÚ nutný. Směnná smlouva byla v květnu t. r. těsně před podpisem, když byla na jeden z pozemků státu uvalena plomba z důvodu soudní zátěže v podobě uplatnění žaloby (resitiuční nároky). V návaznosti na tuto skutečnost a v souvislosti s požadavkem dotčeného vlastníka na vyjmutí zatíženého pozemku ze směny a jeho náhrady pozemkem jiným vyvstala potřeba vyhotovit geometrický plán pro oddělení části pozemku, tak, aby předmětem směny byly odpovídající výměry. Termín ukončení směny pozemků a zavedení výsledků do evidence KN je nově odhadován na 31.8.2025.
Termín ukončení dílčí etapy 3.5.2, který je tímto dodatkem posunut na 15.10.2025, zohledňuje časový předpoklad projektanta potřebný pro zajištění a zpracování aktualizací soupisů nároků a, doprojednání a dopracování návrhu nového uspořádání pozemků.
IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 zůstávají v platnosti beze změny.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 9 přečetli a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
V Liberci 27.6.2025
Za objednatele:
V Hradci Králové 26.6.2025
Za zhotovitele:
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
Ing. Michal Nečas
jednatel Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
20/20