Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
[Type text] [Type text] [Type text]
DOHODA O UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
Stavba: „PHS Spořilov – 5. května, č. akce 999171, Praha 4 – DUR, DSP, IČ UR a IČ SP“
č. smlouvy Objednatele: A/3/17/4210/001
č. smlouvy Zhotovitele: 1359/17
č. Dohody Objednatele: 9/25/5800/002 PID: TSKAX002VQAD
Účastníci Dohody
1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
číslo účtu: 2023100003/6000
zastupuje:
Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva, na základě zmocnění
(dále též jako „Objednatel“ nebo „TSK“)
2. SATRA, spol. s r.o.
sídlo: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 3014
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 835949011/0100
zastupuje: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel
e-mail pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxx
(dále též jako „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ a samostatně dále též jako „smluvní strana“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu (dále a výše také jen „Dohoda“).
Článek I.
Důvody uzavření Dohody
1.1 Zhotovitel provedl pro Objednatele práce podrobně specifikované v Příloze č. 1 (dále jen „Práce“).
1.2 Po uzavření smlouvy o dílo č. A/3/17/4210/001 došlo dne 19.07.2018 ze strany Zhotovitele k protokolárnímu předání zpracované DÚR a zároveň k zahájení inženýrské činnosti k ÚR. V rámci řádného výkonu IČ k ÚR byly vzneseny dodatečné požadavky dotčených subjektů, které nebyly (ani nemohly být) predikovány při zpracování DÚR. Tuto skutečnost Zhotovitel oznámil Objednateli dopisem ze dne 27.09.2018 spolu se specifikací předpokládaného rozšíření rozsahu plnění. Objednatel vzal toto oznámení na vědomí a pokynem ze dne 04.10.2018 pozastavil plnění v rozsahu IČ k ÚR do doby objasnění vzniklých dodatečných požadavků.
1.3 Věcné projednání požadavků dotčených subjektů svým časem dosáhlo přijetí zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a nabytí jeho účinnosti ve vztahu k připravovanému záměru. Vzhledem k tomu, že z výše uvedených důvodů nebyla v rozhodném období podána žádost o vydání územní rozhodnutí a bylo zřejmé, že se tak ve lhůtě pro zahájení řízení dle původního stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nemůže z objektivních důvodů stát, se pro uvedený záměr stal rozhodným nový stavební zákon. Ten zavedl nové principy a způsob povolovacího procesu, a to jediným řízením o povolení záměru, na základě zpracované dokumentace o povolení záměru, jejíž obsah a rozsah stanoví prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu. Ačkoliv lze dle § 329 odst. 1 písm. b) nového stavebního zákona jako součást žádosti o povolení stavby (záměru) podané do 30. června 2027 namísto projektové dokumentace zpracované podle nové právní úpravy předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů, jde-li např. o dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, doplněnou o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení zpracované podle prováděcího právního předpisu k novému stavebnímu zákonu, nejeví se tento postup jako vhodný. Rozsah přepracování původně odevzdané DUR a dopracování požadovaného architektonicko-stavebního řešení a stavebně konstrukčního řešení by s ohledem na požadavky tehdejších prováděcích předpisů svou náročností překračovalo zpracování komplexní dokumentace povolení záměru dle prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu.
1.4 S přihlédnutím k uvedeným legislativním změnám je tak pro TSK nežádoucí pokračovat v projektové a inženýrské přípravě investiční akce aktuálně zasmluvněným modelem (DÚR a DSP).
1.5 S ohledem na výše uvedené se Zhotovitel a Objednatel dohodli na ukončení smluvního vztahu, tj. smlouvy o dílo č. A/3/17/4210/001 ze dne 20.9.2017 (dále jen „Smlouva“), jak je uvedeno dále.
Článek II.
Vymezení předmětu Dohody
2.1 Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, a to ke dni nabytí účinnosti této Dohody.
2.2 S ohledem na částečné plnění ze strany Zhotovitele se Objednatel tímto zavazuje doplatit Zhotoviteli částku ve výši 809.000,- Kč bez DPH do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury dle čl. III. odst. 3.3 Dohody, která bude Zhotovitelem vystavena do deseti (10) dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle platné právní úpravy, nejedná-li se o plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.
2.3 Objednatel i Zhotovitel současně uvádějí, že zaplacením výše uvedené částky dle odst. 2.2 Dohody budou mezi nimi narovnána a vypořádána veškerá sporná i nesporná práva vyplývající z uvedeného vztahu a nemají vůči sobě v tomto ohledu již žádné další pohledávky a nevypořádané nároky. Smluvní strany zároveň prohlašují, že mají zájem na pokračování vzájemné spolupráce a zachování vzájemných dobrých obchodních vztahů.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
3.1 Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis. V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3.2 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že se budou bez zbytečného odkladu vzájemně informovat
o skutečnostech rozhodných pro plnění dle Dohody.
3.3 Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Dohody výhradně v elektronické podobě [faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky (dále jen „Elektronická faktura“)]. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxx. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu, než uvedenou v předchozí větě, je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel v Dohodě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných Zhotovitelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel v Dohodě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail – 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.
3.4 Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Jakákoliv jednání směřující ke změně nebo ukončení této Dohody musí být učiněny v písemné formě.
3.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
3.6 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje právním předpisům. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakéhokoliv konání či nekonání, kterým by byl zmařen účel této Dohody.
3.7 Nedílnou součást této Dohody tvoří:
Příloha č. 1 – Rozpis provedených Prací a ceny
Příloha č. 2 – Souhrnná smluvní doložka
Příloha č. 3 – Zmocnění – Ing. Josef Richtr
Článek IV.
Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK
4.1 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
4.2 Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 4.1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
4.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4.4 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 2 Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást této Dohody.
V Praze dne 9. 6. 2025 V Praze dne
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. SATRA,spol.s r.o.
…………………………………… ……………………………………
Ing. Josef Richtr Ing. Ludvík Šajtar
místopředseda představenstva jednatel
na základě zmocnění
Příloha č. 1
Předmět plnění
Původní smlouva
Komentář
Smluvní cena
Zaplaceno
K doplacení
DÚR
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Zpracováno 100% rozsahu plnění
IČ k ÚR
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Zpracováno 80% rozsahu plnění
DSP
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Neplněno
IČ k SP
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Neplněno
Přípravné práce
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Zpracováno 100% rozsahu plnění
IGP
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Zpracováno 100% rozsahu plnění
Zaměření
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Zpracováno 100% rozsahu plnění
Akustická studie
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Zpracováno 100% rozsahu plnění
Majetkoprávní elaborát
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Zpracováno 100% rozsahu plnění
Koordinace a účasti na jednáních
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Zpracováno 100% rozsahu plnění
Majetkoprávní agenda
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Zpracováno 100% rozsahu plnění
Dendrologický průzkum
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Zpracováno 100% rozsahu plnění
DIO
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Zpracováno 100% rozsahu plnění
Ostatní činnosti a poplatky
xxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxxxxx Kč
Zpracováno 100% rozsahu plnění
Celkem
xxxxxx Kč
xxxxxxx Kč
xxxxx Kč
Konečné čerpání smlouvy
xxxxxxxxx Kč bez DPH
Příloha č. 2
Souhrnná doložka do smluv
uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Tato souhrnná smluvní doložka („Doložka“) byla připravena na základě čl. 4.7 vnitřního předpisu ZD-10 Compliance program společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy („Compliance program“).
Doložka obsahuje celkem čtyři části, které blíže stanoví požadavky na dodavatele / obchodní partnery Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. („Společnost“ nebo „TSK“), a to v oblasti (i) compliance, (ii) zamezování korupce, (iii) absence uplatnění mezinárodních a národních sankcí, a konečně (iv) neexistence střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb.
Doložka slouží jako základní opatření, jímž Společnost předchází tomu, aby se její dodavatel či obchodní partner dopouštěl neetického či nezákonného jednání, nebo aby se veřejných zakázek, které dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), vyhlašuje, účastnily subjekty, vůči nimž směřují mezinárodní a národní sankce nebo se nacházejí ve stavu střetu zájmů.
Porušení jakékoliv části Doložky může mít následky v ní přímo vyjádřené, a/nebo plynoucí z obecně závazných právních předpisů.
ČÁST 1 – Compliance doložka pro dodavatele / obchodní partnery:
1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při plnění této smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejích zaměstnanců podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnost a nad její rámec. Smluvní strany se dále zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými v trestním řízení.
3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod odkazem https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha. Na základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat dodržování týchž hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001:2016.
4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo nahlížet a pořizovat si jejich kopie.
5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavatele, které vychází z porušení dobrých mravů, msty, závisti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.
6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této části Doložky, který spočívá v harmonizaci vlastního etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této části Doložky, který spočívá v umožnění kontroly splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné náležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této části Doložky, tj. nebude při poskytování plnění a spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.
9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této části Doložky mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty smlouvy.
10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této části Doložky porušovat závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od smlouvy bez dalšího. Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případné i jiné zcela bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým porušováním této části Doložky se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním této části Doložky se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.
11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání této smlouvy veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.
ČÁST 2 – Protikorupční doložka pro dodavatele / obchodní partnery:
1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení / vyjednávání o smlouvě, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této smlouvy.
2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnout, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.
3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této části Doložky a mohlo by souviset s uzavřením této smlouvy nebo jejím plněním.
ČÁST 3 – Doložka o absenci uplatnění mezinárodních a národních sankcí na straně dodavatele / obchodního partnera:
1) Dodavatel / obchodní partner má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, kteréhokoli z členských státu Evropské unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace („sankce“), a není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi; dále osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“).
2) Dodavatel / obchodní partner není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky ve vlastnické či řídící struktuře dodavatele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny dodavateli, dodavatele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí na jeho chodu, fungování či podnikání.
3) Dodavatel / obchodní partner si není vědom skutečnosti, že by měly být osobě podléhající sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny jeho finanční prostředky či hospodářské zdroje, resp. že by z nich mohla mít osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch.
4) Dodavatel / obchodní partner neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, zahájen soudní spor, správní řízení nebo šetření v jakékoliv souvislosti se sankcemi.
5) Dodavatel / obchodní partner bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů či jiný rozpor s touto Doložkou může v konkrétním případě vést až k odstoupení od smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky, a to v souladu s § 223 odst. 2 písm. a) nebo b) ZZVZ.
ČÁST 4 – Doložka o neexistenci střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. na straně dodavatele / obchodního partnera:
1) Dodavatel / obchodní partner není obchodní společností, ve které má veřejný funkcionář dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tedy člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastnický podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
2) Poddodavatel, jehož prostřednictvím dodavatel/obchodní partner prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které má veřejný funkcionář dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastnický podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
3) Dodavatel / obchodní partner bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů či jiný rozpor s touto Doložkou může v konkrétním případě vést až k odstoupení od smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky, a to v souladu s § 223 odst. 2 písm. a) nebo b) ZZVZ.
[Type text] [Type text] [Type text]