Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Muzeum regionu Boskovická,
p ísp vková organizace
.j. : MRB ^ ^/r"
SMLOUVAO DÍLO Došlo: ^f^
Níže uvedeného dne, m síce a roku uzav ely smluvní strany:
Po etlist : ^,
Po etp íloh:
Podpis:
A. Muzeum regionu Boskovická, p ísp vková organizace, I 04536649, se sídlem Hradní 642/1, 680 Ol
Boskovice, zapsanáv obchodním rejst íku pod sp. zn. Pr 1909 u Krajskéhosoudu v Brn , zastoupená,
PhDr. Romanem Malachem, Ph. D. editelem (dále také "Muzeum")
B. PetrVorlí ek, I 68670672, (dále také"Zhotovitel")
v souladu s úst. § 2586 a naši. zákona . 89/2012 Sb., ob anského zákoníku, ve zn ní pozd jších p edpis , tuto
smlouvu o dílo (dále také "Smlouva"):
l. ÚVOD
1. 1. Muzeum je p ísp vkovou organizaci založenou za ú elem zajiš ování úkol v oblasti kultury, a to zejména
získáváním, shromaž ováním, ochra ováním, trvalým uchováváním, odborným spravováním,
zpracováváním a zp ístup ováním ve ejnosti doklad vývoje p írody a spole nosti, jimižjsou p írodniny a
lidskévýtvory, a to v podob sbírek muzejní povahy jako sou ásti kulturního d dictví. Muzeum umož uje
a zprost edkovává jejich ve ejné užívání a poskytuje služby pro výchovné, vzd lávací, studijní a v decké
ú ely a další služby vyplývající ze z izovací listiny Muzea a p íslušných právních p edpis . V souvislosti s
pln ním výše uvedeného ú elu strany uzavírají tuto Smlouvu.
2. P EDM TSMLOUVY
2. 1. Zhotovitel provede pro Muzeum osobn na sv j náklad a nebezpe í dílo podle požadavk uvedených
v p íloze . l., kterátvo í nedílnou sou ástSmlouvy(dáletaké"Specifikace")a Muzeumdílo p evezme a
zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. 2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s odbornou pé í v souladu s právními p edpisy tak, že jeho užitím
podle Smlouvy k ú elu, pro který má být provedeno, i k obvyklému ú elu, nedojde k porušení právních
p edpis ani k porušení právt etích osob.
2. 3. Zhotovitel provede dílo do 20. zá í 2025. Dílo s hmotným výsledkem (tj. v c), p edá Zhotovitel Muzeu
v sídle Muzea. Pokud Zhotovitel neprovede dílo v as, je povinen zaplatit Muzeu smluvní pokutu ve výši
5000K za každýzapo atýden a Muzeum m žeodSmlouvyodstoupit.
2.4. O p evzetí díla je sepsán p edávací protokol, kterýje jako p íloha . 2 nedílnou sou ástí této smlouvy.
2.5. Muzeum nejpozd ji do 5 pracovních dn od p edání díla dle p edchozího odstavce potvrdí Zhotoviteli
p evzetí. Pokud se však na tom strany dohodnou, potvrdí Muzeum p evzetí díla s hmotným výsledkem
Zhotoviteli p i jeho p evzetí do p edávacího protokolu. Muzeum následn dílo zkontroluje do 10
pracovních dn od potvrzení jeho p evzetí Zhotovitel i a ve stejné dob vytkne Zhotoviteli p ípadné zjevné
vadydíla nebo mu dílo vrátí k dalším úpravámpodle pokyn Muzea. Dílo je dokon ené,pokud Muzeum
v uvedenédob (i) nevytkne Zhotoviteli žádnézjevnévadydíla nebo potvrdí-li Zhotoviteli, že dílo je bez
zjevných vad nebo (ii) nevrátí dílo Zhotoviteli k dalším úpravám. V opa ném p ípad Zhotovitel odstraní
vady postupem dle odst. 2. 5. nebo do 10 dn dílo upraví dílo podle pokyn Muzea a znovu p edá dílo
Muzeu ke kontrole dle tohoto odstavce. Tento postup se m že opakovat. Pokud však Zhotovitel v as
neupraví dílo podlepokyn Muzea,m žeMuzeumodSmlouvyodstoupit.
2.6. Za vady díla odpovídá Zhotovitel dle p íslušných právních p edpis (tzn. že dílo má vadu, pokud
neodpovídá Smlouv nebo Specifikaci).Za škodu, která Muzeu vznikne v d sledkuvadn provedeného
díla, odpovídá Zhotovitelv plnémrozsahu.Vyskytne-lisenadíle vada,oznámíji MuzeumZhotovitelispolu
s popisem, jak se projevuje. Pokud v oznámení neuvede jinak, požaduje Muzeum její bezplatné
odstran ní. Zhotovitel odstraní vadu do 10 dn od doru ení oznámení. Provedenou opravu vady díla
p edáZhotovitelMuzeutak,žep edvede, ževadabylaskute n odstran na.Neodstraní-li Zhotovitelvadu
vevýšeuvedenélh t ,je povinen zaplatit Muzeusmluvní pokutu vevýši5000 K za každýzapo atýden
prodlení a Muzeumm žeodSmlouvyodstoupit.Místo požadavkunaodstran nívadyvšakm žeMuzeum
uplatnit i jináprávaz vadnéhopln ní, kterámu vyplývají z p íslušných právních p edpis .
2.7 Cena díla iní 296400 K ,je kone náa zahrnujeveškeré nákladyZhotovitele na provedení díla, v etn
prací souvisejících s jeho dalšími úpravami dle odst. 2. 4. Cenu zadílo Muzeum zaplatí na ú etuvedený na
faktu e, kterouZhotovitelvystaví podokon ení díla dleodst.2.4.,a kterábudesplatnádo14dn odedne
jejího doru ení elektronickou formou na faktura ní emailovou adresu
Faktura bude spl ovat všechny náležitosti da ovéhodokladu požadované'právními p edpisy. Bude-li
faktura z jakéhokolid voduvadná,m žeji Muzeumvrátitve lh t její splatnosti Zhotoviteli k oprav . V
takovémp ípad sep eruší b hlh tysplatnostia noválh tasplatnostipo neb žetdoru ením opravené
faktury. Zhotoviteli nebudou poskytovány žádnézálohy.V p ípad prodlení Muzea se zaplacením ceny
díla je Muzeum povinno zaplatit Zhotoviteli úrokz prodlení v zákonnévýši.
3. ML ENLIVOST
3. 1. D v rnéinformacejsou veškeréneve ejné informace Muzea obchodní i technologicképovahyv etn
jeho obchodních tajemství, bez ohledu na to, zda jsou ozna eny za d v rné i nikoliv, se kterými se
Zhotovitelseznámil iseznámí, p ímo inep ímo, prost ednictvím jakýchkoliprost edk komunikacenebo
pozorováním, v souvislosti spln ním Smlouvy. D v rnýmiinformacemi jsou mimo jinéjeho obchodní
tajemství, know-how, po íta ové programy a principy jejich fungování, zdrojové a strojové kódy
po íta ových program ,datovésoubory, algoritmy, návrhyarchitektury, analýzy, p ípravné a koncep ní
materiály k dílu, informace o zabezpe ení informa ních systém Muzea, obchodních plánech atd.
D v rnéinformace dále zahrnují informace sdílené mezi stranami p ed datem ú innostitéto Smlouvy,
pokudbybylyjinakpovažoványzad v rnéinformacev souladus touto definicí.
3.2. Zhotovitel bude zachovávatml enlivost o všech d v rnýchinformacích Muzea a použijeje výlu n za
ú elempln níSmlouvy.Zhotovitelvyvinenejv tší možnéúsilíjaké pon mlzespravedliv požadovat,aby
nedošlo k úniku i zneužití d v rnýchinformací (mimojiné nap íklad dostate ným zabezpe ením svých
elektronických za ízení a komunika ních kanál ).
3.3. Povinnostipodletohoto lánkutrvají po dobutrvání Smlouvya dále5 let odednejejího ukon ení (není-li
konkrétní d v rnáinformacezve ejn na Muzeemd íve).
4. OSTATNÍA ZÁV RE NÁUJEDNÁNÍ
4. 1. Smlouva bude Muzeem uve ejn na v registru smluv podle zákona . 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
zn ní pozd jších p edpis , pokud z tohotozákonanevyplývájinak.
4. 2. Všechnysmluvní pokutyjsou splatnéokamžikemporušení p íslušné povinnosti.Zaplacení smluvní pokuty
nevylu uje nárokoprávn néstrany na náhraduškodyv plnévýši.
4. 3. Smlouvu je možné m nit pouze písemn . Ve vztahu k jejím p edm tu nahrazuje Smlouva veškerá
p edchozí ujednání stran.
4. 4. Selhání nebo opomenutí kterékoliv strany vymáhatjakákoliv svá práva zeSmlouvy nebude považováno za
vzdání set chto právdo budoucna a nezakládá mezi stranami žádnou zavedenou praxi.
4.5. Je-linebostane-lisekterékoli ujednání Smlouvyneplatným nebonevymahatelným, nebudetím dot ena
platnost anivymahatelnost kteréhokoli jiného ujednání Smlouvy. V takovém p ípad strany nahradí do 14
dn ode dne oznámení druhé stran neplatné nebo nevymahatelné ujednání ujednáním platným a
vymahatelnýmsestejným smyslem.
4.6. Smlouvase ídí právním ádem eskérepubliky.Všechnysporyvznikající zeSmlouvya v souvislostis ní
budou s kone nou platností rozhodovány p íslušnými soudyv eskérepublice.
4. 7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pojednom pro každou zestran.
V Boskovicích, dne //c^/- ^Xi^f V Drnovicích, dne 4s. ^-^^
p ísp vkovou organizaci Zhotovitel
PhDr.Roman Malach, Ph. D. editel
Muieumregionuaosww^s,
p ísp vková organizace
Hradní642/1,630OlBoskovice
I :04636649
+420737598105+420737598086
"www.muzeum-bosltoviclta.cz
-2-
PŘÍLOHAC. l
SPECIFIKACE: DÍLEM SEROZUM ZHOTOVENÍ INTERIÉROVÝCHÚPRAVDLEPROJEKTOVÉDOKUMENTACE,
ZEJMÉNAVYTVOŘENÍPŘÍČEKZ, ABUDOVANÝCHVITRÍN S VÝSUVNÝMSKLEMVČFTNĚINTEGROVANÉHO
OSVĚTLENÍLEDPÁSKAMIV HLINÍKOVÝCH PROFILECH,VČETNĚINSTALACE.
DDDDI aaaa ^,
<, I*.- y
fiintairtniluiNt a DQDD
DDDDI^1ai
j. spoje íteiekBxtíď^Któaimaw
nfDi. n*ffl-H(im?Áiu.
PiywffnnuWOW.
I. thWiUIV.UKW*
/ ř*T<^ri TV AI ?*w>ty
.
3, inť<*;(>txr<>k(> W. WÍ1 f-AWM U) Wd
/
r . l '". ->-.-
ir -r-r:- L
l ^.. JL?ii
a o
^-_^-/ ^
/?/8 ?/s-
.^
t . ^1 l E
li
s
L -i/ l /l/l^l/
P ÍLOHAC. 2
PROTOKOL O P EDÁNÍA P EVZETÍDÍLA KESMLOUV O DÍLO ZEDNE.,
Mezi
Muzeum regionu Boskovická, p ísp vková organizace, I 04536649, sesídlem Hradní 642/1, 680Ol
Boskovice, zapsanáv obchodním rejst íku pod sp. zn. Pr 1909 u Krajského soudu v Brn , zastoupená PhDr.
Romanem Malachem, Ph.D., editelem, jednajícím na ú etsvého z izovatele. Jihomoravskéhokraje, I
70888337, sesídlem Žerotínovo nám stí 449/3, Veve í, 602 00 Brno, [dáletaké"Muzeum")
PetrVorlí ek, I 68670672, s místem podnikání [dáletaké"Zhotovitel")
l) P EDÁNÍA P EVZETÍDÍLA
1. 1. Muzeum a Prodávající prohlašují, že Dílo získané na základ smlouvy o dílo ze dne............... byly ádn
fyzickyp edánydne:
V Boskovicích, dne V Boskovicích, dne
Za Muzeum regionu Boskovická, ZaZhotovitele
p ísp vkovou organizaci
Jméno: