Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO
č. 1199-2016-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:
Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:
Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:
+420 727 966 733
E-mail :
eva.schmidtmajerova@spu.gov.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel: sdružení GEOPOZEM CB s.r.o.; GEOPOZEM, v.o.s.; AGROPOZ, v.o.s.
Účastník sdružení 1 (reprezentant):
GEOPOZEM CB s.r.o.
Sídlo:
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:
Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Miloslav Jodl
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Miloslav Jodl
Telefon:
xxxxxx
E-mail :
xxxxxx
ID DS:
3u333zq
Bankovní spojení:
Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:
2400492234/2010
IČO:
02255073
DIČ:
CZ02255073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 22184
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
Ing. Miloslav Jodl
Účastník sdružení 2:
GEOPOZEM, v.o.s. v likvidaci
Sídlo:
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Petr Drs
IČO:
25199161
DIČ:
CZ25199161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl A, vložka 5493
Účastník sdružení 3:
AGROPOZ, v.o.s.
Sídlo:
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
IČO:
62497090
DIČ:
CZ 62497090
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl A, vložka 2956
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 9. 2016 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kočín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna termínu ukončení Hlavního celku 3.3 Mapové dílo.
2. V rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kočín a na části k.ú. Chvalešovice (dále jen „KoPÚ“) bylo vydáno Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj, Pobočkou České Budějovice (dále jen „pobočka“) rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (č.j. SPU 263309/2024/VLB ze dne 13. 9. 2024), proti kterému bylo podáno v zákonné lhůtě jedním z účastníků řízení odvolání. Toto odvolání pobočka postoupila odvolacímu orgánu – ústředí Státního pozemkového úřadu. Odvolací orgán rozhodnutím č.j. SPU 168706/2025 ze dne 28. 4. 2025 odvolání zamítl a rozhodnutí pobočky potvrdil. Rozhodnutí pobočky o schválení návrhu KoPÚ nabylo právní moci dne 13. 5. 2025.
V souladu s § 11 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prověřila pobočka u Krajského soudu v Českých Budějovicích, zda nebyla podána žaloba proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ – žalobu lze podat do 2 měsíců od převzetí rozhodnutí. Krajský soud v Českých Budějovicích sdělil pobočce písemností doručenou dne 22. 7. 2025, že žaloba podána nebyla, a dle Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav počala tímto dnem 6měsíční lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona.
Vzhledem k výše konstatovanému a časovému sledu popsaných skutečností se tedy upravuje tímto Dodatkem termín ukončení části díla 3.3 Mapové dílo, který je stanoven Smlouvou, takto:
· Původní termín: „do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí“
· Nový termín: „do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 5 ke Smlouvě“
Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kočín – Dodatek č. 5
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOPOZEM CB s.r.o.
(reprezentant sdružení)
Místo: České Budějovice Místo: České Budějovice
Datum: 01.08.2025 Datum: 01.08.2025
„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“
.............………………………...... ......................................................
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Miloslav Jodl
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti
Za správnost:
„elektronicky podepsáno“
.............………………………......
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
Č.j.: SPU 312870/2025 Číslo Smlouvy Objednatele: 1199-2016-505101
UID: spudms00000015810923 Číslo Smlouvy Zhotovitele:
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kočín
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kočín
Stránka 2 z 4
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kočín - Dodatek č.5
Hlavní celek / dílčí část
MJ
Počet MJ
Cena za MJ bez
DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč
Termín
ukončení
3.1.
Přípravné práce
3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole
bod
52
800
41 600
31. 5. 2017
Doplnění stávajícího bodového pole
bod
3
3 000
9 000
3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
ha
300
1 090
327 000
30. 1. 2018
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
ha
3.1.3
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
100 bm
158
2 080
328 640
30. 4. 2018
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
100 bm
0
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
100 bm
3.1.4.
Rozbor současného stavu
ha
290
350
101 500
31. 7. 2018
Studie odtokových poměrů
ha
3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
ha
290
420
121 800
30. 11. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
929 540
30.11.2018
3.2.
Návrhové práce
3.2.1.
Vypracování plánu společných zařízení
ha
290
610
176 900
31.7.2019
3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha
300
50
15 000
3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm
58
450
26 100
3.2.1.3.
Vodohospodářská studie
ks
1
85 500
85 500
29.3.2019
3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha
290
780
226 200
31.1.2020
3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
ks
2 1)
10 000
20 000
do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
549 700
31.3.2020
3.3
Mapové dílo
ha
290
340
98 600
do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 5 ke Smlouvě
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
98 600
3.4.
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
100 bm
100
800
80 000
nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
80 000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
929 540 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
549 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
98 600 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč
1 657 840 Kč
DPH 21% v Kč
348 146 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč
2 005 986 Kč
1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.