Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Název veřejné zakázky: Flowmon maintenance
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 1746 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Objednatel: Drážní úřad
adresa:
zastoupený: Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2
DIČ: doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D., ředitel
IČ: CZ61379425
61379425
na straně jedné (dále jako Objednatel)
Zhotovitel: ICT-GROUP s.r.o.
spisová značka: C 39106 vedená u Městského soudu v Praze
adresa: Dandova 2593/6, 193 00 Praha 9
jednající: Lenka Krutinová, jednatel
DIČ: CZ61676802
IČ: 61676802
na straně druhé (dále jako Zhotovitel)
tuto
smlouvu o dílo
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo
specifikované v odstavci 3. tohoto smluvního článku.
2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit (zejména je tím myšleno zajištění
technických podmínek pro implementaci poptávaného systému) a zhotoviteli řádně provedené dílo
zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
3. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla
spočívajícího v dodávce SW vybavení, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Flowmon maintenance“ (dále jen „Dílo“). Zhotovitel prohlašuje, že se ještě před podpisem
této smlouvy důkladně seznámil s veškerým jejím obsahem a prohlašuje, že podmínky stanovené
výše uvedenou zadávací dokumentací shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci níže
specifikovaného díla, a že z titulu případných nedostatků těchto podkladů nebude uplatňovat vůči
Objednateli jakékoliv finanční nároky, zejména nároky na úhradu víceprací.
4. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů,
nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla Zhotovitelem.
5. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele dodat Objednateli flowmon maintenance, splňující
technické podmínky stanovené Objednatelem v zadávací dokumentaci (dále jen „předmět plnění“),
závazek objednatele zaplatit Zhotoviteli kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý,
nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Předmětu plnění a spolu se
všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání objednatelem.
strana 1 / 5
Název veřejné zakázky: Flowmon maintenance
6. Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v ceně díla a
Zhotovitel prohlašuje, že užívání softwaru Objednatelem nebrání jakákoliv překážka faktická či
právní, vyplývající zejména z předpisů o právu autorském.
7. Veškeré činnosti související s předmětem smlouvy budou zhotovitelem poskytovány v českém
jazyce.
8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy
Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.
9. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících
z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit
soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve
potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní,
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.
10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místa zhotovení díla (ať již osobně nebo
vzdáleným přístupem), kterými jsou dotčené prostory Objednatele na adrese Praha (centrála), Plzeň
a Olomouc.
II. Termín plnění
1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od podpisu smlouvy do 31.12.2025.
2. Zhotovitel při předání je povinen uvést předmět plnění do provozu, předat veškeré doklady k
předmětu plnění a provést požadovaná zaškolení k předmětu plnění.
3. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
4. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na Objednatele vlastnické právo k
předmětu plnění a nebezpečí škody na předmětu plnění. Objednatel není povinen převzít předmět
plnění či jeho část, která je poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak
jakost předmětu plnění.
5. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní
nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby
objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na
fakturu zhotovitele za provedené práce.
strana 2 / 5
Název veřejné zakázky: Flowmon maintenance
III. Cena díla a platební podmínky
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:
Celková cena bez DPH (21 %) 186 441,00 Kč
DPH (21 %) z celkové ceny bez DPH 39 152,61 Kč
Celková cena včetně DPH (21 %)
225 593,61 Kč
Celková cena díla je vč. záruky.
2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu
provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných
revizí a zkoušek nutných pro trvalý provoz, potřebný HW a SW, likvidaci odpadů, veškeré další
náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší se. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou
vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami.
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených
zhotovitelem objednateli. Výše DPH bude účtována v příslušné zákonné výši. Cena díla bude
objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený
v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu
objednatele. Splatnost faktur je 30 dnů od data vystavení faktury. Daňový doklad musí být doručen
na finanční účtárnu objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního
předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu
založeného touto smlouvou musí obsahovat následující text: Veřejná zakázka – Flowmon
maintenance.
4. Smluvní pokuta za prodlení Objednatele s úhradou faktur činí 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
5. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích
materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich
ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla
budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a
mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení
příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení
díla a nese veškeré případné sankce.
IV. Předání díla
1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí
objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek
stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa
provedení díla, jak je uvedeno v čl. III.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně
vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím
protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou
závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména
strana 3 / 5
Název veřejné zakázky: Flowmon maintenance
specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy
oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.
V. Záruka, odpovědnost za vady
1. Zhotovitel je povinen dodat předmět plnění v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez
právních či faktických vad.
2. Objednateli náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po
zhotoviteli:
4.1. nárokovat dodání chybějícího plnění;
4.2. nárokovat odstranění vad opravou plnění;
4.3. nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění;
4.4. nárokovat slevu z kupní ceny v rozsahu ceny vadného či nedodaného plnění; nebo
4.5. odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči objednateli jakékoli
nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského, je
zhotovitel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného
soudního sporu. Uvedený závazek zhotovitele trvá i po ukončení záruky.
4. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od
oznámení vady do odstranění vady.
VI. Závěrečná ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě.
2. Důvodem pro odstoupení ze strany Objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele
spočívající v nenastoupení na provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem,
technologiemi) v rozporu s právními předpisy.
3. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje:
Takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat,
že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá
smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
Objednatel je v prodlení s placením dle specifikace v čl. III. odst. 3 této Smlouvy déle
než 30 dnů,
Zhotovitel je ve zpoždění v plnění dle čl. II. odst. 1 nebo odst. 4 déle než 30 dnů,
Zhotovitel neprovádí předmět plnění v souladu s touto Smlouvou,
Zhotovitel neodstraní případné vady vzniklé vadným plněním předmětu této Smlouvy.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této
smlouvy pro zhotovitele vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy a ušlého zisku,
vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném,
chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.
strana 4 / 5
Název veřejné zakázky: Flowmon maintenance
6. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně
příslušného soudu ČR.
7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak
zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
8. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné
plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.
9. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového,
územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a
soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
10. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny
okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této
smlouvy nastat.
11. Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
12. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti pak
uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
objednatel.
13. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení
zhotovitel.
14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním
připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.
V Praze dne V Praze dne
Za zhotovitele: Za objednatele:
Lenka Krutinová doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
jednatel ředitel
strana 5 / 5