Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SPRÁVA
Ž E L E Z N IC
Smlouva o dílo
Číslo smlouvy objednatele: E672-S-5522/2025
Číslo smlouvy zhotovitele: S/2025/PPA/162
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")
(dále jen „Smlouva")
Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn.A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
zastoupená Ing. Liborem Vavrečkou, ředitelem Správy železniční
geodézie
Zhotovitel: GEFOS a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn. B 5477
Sídlo: Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň
IČO 25684213, DIČ CZ25684213
Bankovní spojení: .............
Číslo účtu: ........................
zastoupená Ing. Michalem Pavlíkem, LL.M., členem představenstva
(společně dále též jako „Smluvní strany")
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávky s názvem „Vyhotovení pasportu
výpravní budova Žichovice", č.j. poptávky 3004/2025-SŽ-SŽG (dále jen „Poptávka").
Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami
Poptávky.
1 Dílo
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání
Dokladů.
2 Předmět díla
2.1 Předmětem díla je vyhotovení pasportu výpravní budovy Žichovice
2.2 Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 2 Smlouvy.
2.3 Předmět díla musí být proveden v souladu s právními předpisy, normami ČSN, technickými
normami, uvedenými v příloze č. 2 Smlouvy.
2.4 Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou.
1/6 Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.spravazeleznic.cz
3 Cena díla
3.1 Cena za Dílo je přílohou č. 3 Smlouvy.
3.2 Fakturace bude provedena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání a
převzetí celého Díla na základě Předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními
stranami, jímž došlo k akceptaci provedení Díla.
4 Místo a doba plnění
4.1 Místo provádění činností nezbytných pro provedení Díla je uvedené v příloze Bližší
specifikace, která je přílohou č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat předmět
Díla Objednateli elektronicky v některém běžně používaném otevřeném textovém formátu,
který umožňuje jejich snadné zobrazení a úpravy prostřednictvím standardně dostupného
software, nestanoví-li Objednatel požadavek na jinou přiměřenou formu předání (např. v
listinné podobě, jiný běžně dostupný elektronický formát apod.).
4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do 07.10.2025
4.3 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla dodržovat dílčí termíny plnění uvedené v
příloze č. 2 této Smlouvy, jsou-li takové.
4.4 Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do 5 dnů od účinnosti Smlouvy.
V případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději 5 den od účinnosti této Smlouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč a Objednatel má právo
odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce
sjednané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli.
5 Záruční doba
5.1 Záruční doba činí 24 měsíců.
6 Poddodavatelé a realizační tým
6.1 Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé.
6.2 Na provedení Díla se budou podílet členové realizačního týmu uvedení v příloze č. 4 této
Smlouvy.
6.3 Zhotovitel může v průběhu plnění Předmětu díla nahradit některé osoby z osob, uvedených
v seznamu realizačního týmu dle přílohy č. 4 této Smlouvy, pouze po předchozím souhlasu
Objednatele na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá o
změnu některých členů realizačního týmu uvedeného v příloze č. 4 této Smlouvy, musí
tato osoba, splňovat kvalifikaci požadovanou ve Veřejné zakázce. Změna osoby nepodléhá
povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě a proběhne na základě písemného souhlasu
Objednatele s touto změnou.
7 Další ujednání
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
7.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou
7.2.1 za Objednatele p. ................, tel. ................., email ......................................,
7.2.2 za Zhotovitele p. ...................., tel. ................., email .............................
7.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran,
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
7.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna
2/6
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla
nebo vzniknout mohla.
7.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě,
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen
„obchodní tajemství'), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru
smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
7.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty
se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího
přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní
tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace,
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku,
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
7.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udělen na dobu neurčitou.
7.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovitel
zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli.
8 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině
8.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky,
nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm.
c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25
% účasti společníka v obchodní společnosti.
8.2 Zhotovitel prohlašuje, že:
a. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz
zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
b. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až
e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm.
3/6
a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU,
článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
c. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014
anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 8.5 této Smlouvy (dále jen
„Sankční seznamy").
8.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 8.1 a 8.2 této Smlouvy
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní
formu tohoto sdružení.
8.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek,
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené
podmínky, Objednateli.
8.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v
Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších
předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině,
ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
8.6 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží
od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
8.7 Ukáže-li se jakékoliv prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy jako nepravdivé
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností
dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel
je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní
pokutu ve výši 5 % procent z Ceny díla (Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy.
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se
nepoužijí.
9 Compliance
9.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami,
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových
stránkách smluvních stran.
9.2 Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových
stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-iednani-a-boi-s-korupci.
9.3 Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: www.gefos.cz
10 Závěrečná ujednání
10.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní
podmínky"). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních
4/6
podmínek přednost.
10.2 Zhotovitel prohlašuje, že
10.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil,
10.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této
Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí
sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.
10.3 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.
10.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních
podmínek se řídí českým právním řádem.
10.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským
zákoníkem a dalšími právními předpisy.
10.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
10.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
10.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné
formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby
se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní
podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí
vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.
10.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva
ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
10.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu
s takovými zvláštními podmínkami.
10.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
Přílohy
1. Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo
2. Bližší specifikace
3. Ceník
4. Seznam realizačního týmu
5. Dohoda o mlčenlivosti, ochraněinformací a zákazu jejich zneužití
5/6
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Ing. Libor Vavrečka Ing. Michal Pavlík
ředitel Správy železniční geodézie člen představenstva GEFOS a.s.
6/6
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo
OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo............................................................................1
ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ................................................................................. 2
ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘ ENÍ SMLOUVY O DÍLO..................................................... 3
ČÁST 3 - DÍLO ........................................................................................................... 3
ČÁST 4 - CENA DÍLA................................................................................................. 4
ČÁST 5 - ZMĚNA CENY D ÍLA ......................................................................................4
ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY.................................................................................4
ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚN Í ............................................................................................ 5
ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ.............................................................................................. 6
ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA........................................................................................ 6
ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ.................................................................................... 8
ČÁST 11 - PŘ EPRAVA DÍLA......................................................................................... 8
ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ....................................................................................... 9
ČÁST 13 - PŘ EDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA...................................................................... 10
ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY............................................... 11
ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA.......................................................................... 11
ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ..................................................... 12
ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD.................................................................. 13
ČÁST 18 - POJIŠTĚN Í ............................................................................................... 13
ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ............................................................................ 14
ČÁST 20 - SANKCE.................................................................................................... 14
ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE.................................................... 16
ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO.......................................................... 16
ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ................................................................................. 17
1/18 Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.spravazeleznic.cz
SŽ: Interní
ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
1.1. Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
1.2. ZoDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
1.3. ZoÚ - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. SZ - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
1.5. ZZVZ - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
1.6. Objednatel - Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha
1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
1.7. Zhotovitel - osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby,
které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně
Zhotovitele více než jedna osoba.
1.8. Smluvní strany - Objednatel a Zhotovitel.
1.9. Smluvní strana - Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
1.10. Nabídka - souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího
řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
1.11. Smlouva o dílo - smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje
na Obchodní podmínky.
1.12. Obchodní podmínky - tento text obchodních podmínek.
1.13. Př edmět díla - věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem,
specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
1.14. Související plnění - další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony),
která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného
provedení Předmětu díla.
1.15. Rozhodnutí Objednatele - veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které
pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak
seznámil.
1.16. Rozhodnutí Zhotovitele - veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je
Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele,
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí
být úředně ověřen.
1.17. Veř ejnoprávní podklady - souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí
Zhotovitele.
1.18. Doklady - veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle
Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém
jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno
jinak.
1.19. Dílo - souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
1.20. Cena díla - cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
1.21. Výzva k úhradě - daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud
Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen
uhradit DPH.
1.22. Vícepráce - práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
2/18
SŽ: Interní
1.23. Méněpráce - práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž
1.24. vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
Obalový materiál - palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby
1.25. přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí
1.26. Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
1.27. Př ejímací řízení - proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje
a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
1.28. Př edávací protokol - listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části,
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba - doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba
činí 24 měsíců.
CTD - Centrum techniky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.
ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO
2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.
3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou
Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě
s návrhem.
4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její
přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže
navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že
považuje návrh za zaniklý.
5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak,
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.
6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v př ijetí návrhu
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo př esto uzavř ena s
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu;
to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze
Smluvních stran neipozděii bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle,
Smlouva o dílo uzavř ena není.
7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.
ČÁST 3 - DÍLO
8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-
li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části
DPH.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě
o dílo a zároveň
9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla,
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem
sjednaným ve Smlouvě o dílo,
9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o
dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným
ve Smlouvě o dílo,
9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.
3/18
SŽ: Interní
10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost
nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o
dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně,
nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.
11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen
opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí
Zhotovitele třeba.
ČÁST 4 - CENA DÍLA
13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky,
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 -
Obchodních podmínek).
18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě
uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.
ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA
19. Změna ceny díla je možná pouze v případě
19.1. víceprací nebo méněprací,
19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem
vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
20. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými
cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.
21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo
položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena
obvyklá.
22. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal
Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo,
mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují
smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.
ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY
24. Objednatel neposkytuje zálohy.
25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne
převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů
4/18
SŽ: Interní
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního
provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu
Objednatele.
28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ
a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu
dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele
nejméně následující údaje:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději 15 dnů před
uplynutím doby uvedené v odstavci 26 Obchodních podmínek.
32. Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:
32.1. v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
32.2. v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
32.3. v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní
organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02
Pardubice. nebo
32.4. prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna.
Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A,
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je
Výzva k úhradě zasílána na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se za
doručenou po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána
odesílateli.
33. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba
stanovená v odstavci 26 Obchodních podmínek.
34. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti
určené ve Výzvě k úhradě.
35. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit
daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
36. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo
po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté,
co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 26 - 35 Obchodních
podmínek se užijí obdobně.
37. Ustanovení §2611, §2620-2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.
ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ
38. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo.
Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém
místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5
pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat
Objednateli v sídle Objednatele.
5/18
SŽ: Interní
ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ
39. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy
o dílo.
40. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění
dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den
v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době. je
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla.
Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel
v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto
odstavce.
41. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy
bez zbytečného odkladu.
42. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech
informovat.
ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA
43. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k
provedení Díla potřeba.
44. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele
ohledně způsobu provádění Díla.
45. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace
Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených
povinností Zhotovitele.
46. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče.
47. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel jej v nezbytném
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění
Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat,
aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
48. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením
dle předchozího odstavce.
49. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé
pro nevhodnost věci nebo příkazu.
Harmonogram
50. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději
však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.
51. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
52. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené
lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.
53. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce
zakryty nebo znepřístupněny.
6/18
SŽ: Interní
54. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči
bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
55. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
56. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo,
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo
příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené
s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
57. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
58. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
59. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci
technického dozoru a autorského dozoru.
60. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a
Obchodními podmínkami na provádění Díla.
61. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
62. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
63. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových
látek
64. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.
65. Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10
ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který uvedenou směrnici
případně nahradí.
66. Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při
provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo.
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla,
se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souladu s výše uvedenou
směrnicí.
Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
67. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající
z Veřejnoprávních podkladů.
68. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen
nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
69. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen
na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovitel.
70. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy
o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo
7/18
SŽ: Interní
příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou
součástí Dokladů.
Částečné plnění
71. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo
výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout.
Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené
náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
72. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li
Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
73. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
74. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
75. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich
závazky.
76. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-
li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a
ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
77. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského
zákoníku.
78. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.
ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ
79. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
80. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady,
právními předpisy a příslušnými ČSN.
81. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
82. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady,
právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
83. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré
vady, které bude Předmět díla vykazovat.
84. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
85. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních
stran. jinak o 24 hodin.
86. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.
ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA
87. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání
Objednateli přepravováno.
8/18
SŽ: Interní
88. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla
zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak
dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho
ochranu.
89. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je
Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo
nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem
Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
90. V rozsahu. v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový
materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového
materiálu.
91. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení.
Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný
Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do
dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
92. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to
Objednatel Zhotovitele požádá.
93. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době
uvedené v odstavci 40 Obchodních podmínek.
94. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen
provést Zhotovitel na své náklady.
95. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel
Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem.
Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.
ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ
96. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele.
97. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
98. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud
99. je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli
100. ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti
Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud
9/18
SŽ: Interní
100.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
100.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
101. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla
102. Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
103. 102.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
104. 102.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění
105.
106. Díla,
107. 102.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
108. 102.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
102.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
109. 102.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
110. 102.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací
111.
a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné,
V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní
předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo,
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani
jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení).
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou.
O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla,
pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro
zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí
Zhotovitel.
Předávací protokol obsahuje
108.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
108.2. datum převzetí Díla,
108.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
108.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
108.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li
dohodnuta).
108.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté
vad.
Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně
dle ustanovení odstavců 139 - 153 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad
platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím
protokolu podepsaném Objednatelem.
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování
záznamu zajistí Zhotovitel.
10/18
SŽ: Interní
112. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad.
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn
113. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré
114. náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty
115. je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě
116. odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na
odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu
Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního
přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů
od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení
ukončeno.
Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 104 - 113
Obchodních podmínek obdobně.
Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho
funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského
zákoníku se neužijí.
ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
117. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
118. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá
Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv
119. funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
120. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem,
121. nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku
122. vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 117 a 118 přiměřeně.
123. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem
124. oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných
Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.
ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA
125. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami,
126. Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
127. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem
128. v Nabídce.
Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud
129. k němu uplatňuje právo třetí osoba.
Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová
vlastnosti stanovené v odstavcích 125 - 127 Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li
dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního
provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
11/18
SŽ: Interní
130. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv
131. od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v
132. odstavcích 125 - 127 Obchodních podmínek.
Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu. kterou musel
133. s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.
134. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo
135. jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o
dílo.
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé
u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek,
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení
Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami,
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které
obdrželi od Zhotovitele.
ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ
136. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
137. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná
138. je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu
139. písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede. jak se vada
projevuje.
140. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději
141. v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo
142. svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli
143. nejblíže následující pracovní den.
144. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
139.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady,
pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání
chybějící části Předmětu díla,
139.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
139.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
139.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.
Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo
jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 139 kombinovat. je-li to vzhledem
k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem
odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část
Předmětu díla).
Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného
odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu
Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako
neopravitelná.
Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co
jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit
nepřiměřené náklady.
Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením
vad Zhotoviteli.
12/18
SŽ: Interní
ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD
145. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud
146. Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit
147. odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů
148. ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci
149. jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady
150. Zhotoviteli. nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce,
151. je Objednatel oprávněn
152. 147.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou
153.
154. na účet Zhotovitele,
147.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
147.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.
Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a
případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 136 - 152 obdobně.
Ustanovení §1917-1924, §2099-2101, §2103 - 2117, §2165 - 2172, §2618 a §2629
Občanského zákoníku se neužijí.
ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ
155. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je
156. povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
157. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu
158. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím
159. osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.
160. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále
kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu
byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně
tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla,
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy
o dílo.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.
13/18
SŽ: Interní
ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
161. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani
162. následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví.
Bude-li v souvislosti s Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel
163. povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež
164. jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků
165. těchto osob ve vztahu k Objednateli.
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví
166. (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla,
které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
162.1. bezúplatně,
162.2. jako nevýhradní,
162.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
162.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem
známým způsobům užití,
162.5. bez množstevního omezení.
Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo
též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla,
jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu
bezúplatně právo
165.1. upravit či jinak změnit označení autora,
165.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
165.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla
souborného.
Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí
poskytnout třetím osobám.
ČÁST 20 - SANKCE
167. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody v
168. plné výši.
169. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezaniká povinnost
Smluvní strany splnit utvrzenou povinnost.
170. Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti dvě a více ustanovení o
171. smluvní pokutě, uplatní se pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
172. Není vyloučen souběh smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti a smluvní pokuty za
prodlení s odstraněním následku téže smluvní povinnosti, jelikož se nejedná o skutkově
stejnorodé porušení smluvní povinnosti.
Smluvní pokuty se uplatňují bez DPH. Je-li základem pro výpočet smluvních pokut Cena
díla či její část, je rozhodná Cena díla či její část bez DPH stanovená k okamžiku uzavření
Smlouvy o dílo; k případným jejím následným úpravám po uzavření Smlouvy o dílo se
nepřihlíží.
Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne vystavení daňového dokladu -
sankční faktury. Je-li povinná Smluvní strana v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí
uhradit druhé Smluvní straně zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za
každý započatý den prodlení.
V případě porušení smluvní povinnosti týkající se neposkytnutí finanční záruky a pojistných
smluv nebo jejich neudržování v platnosti nebo účasti poddodavatelů anebo realizačního
týmu, které je možné jednáním Zhotovitele do patnácti (15) kalendářních dnů napravit,
bude zhotovitel bezodkladně písemně vyzván ke zjednání nápravy v dodatečné lhůtě
patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že Zhotovitel zjedná
14/18
SŽ: Interní
173. nápravu ve stanovené lhůtě, nárok Objednatele na smluvní pokutu nevznikne. V případě
174. marného uplynutí této lhůty vzniká nárok na smluvní pokutu ode dne porušení smluvní
175. povinnosti.
176. Maximální celková výše všech uplatněných smluvních pokut v důsledku porušení Smlouvy
177. o dílo Zhotovitelem je stanovena ve výši 40 % Ceny díla. Limit dle předchozí věty činí
maximálně 30 % Ceny díla do okamžiku podpisu protokolu o provedení/předání Díla tak,
178. aby na dobu platnosti finanční záruky za odstranění vad připadalo minimálně 10 % Ceny
179. díla.
180. Dosažení maximální celkové výše veškerých uplatněných smluvních pokut podle
181. předchozího odstavce představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo, na základě kterého
182. je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
183. Objednatel je ze zákona povinen uplatnit a vymáhat veškeré smluvní pokuty, na které mu
vznikl nárok, a to v plné výši bez možnosti její úpravy.
Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo, nebo jeho část (je-li Dílo prováděno po částech)
ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z Ceny díla, nebo ceny části Díla za každý započatý den prodlení.
Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla, nebo jeho části (je-li Dílo prováděno po
částech). ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z Ceny díla. nebo ceny části Díla za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.
Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen
uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. Maximální denní výše smluvní pokuty dle
tohoto odstavce činí, a to vždy ve vztahu k jednotlivé smluvní pokutě odpovídající Ceně
Díla nebo ceně příslušné části Díla, v případě Ceny díla:
177.1. do 10 mil. Kč částku 10 000 Kč,
177.2. do 100 mil. Kč částku 50 000 Kč,
177.3. do 1 mld. Kč částku 100 000 Kč a
177.4. nad 1 mld. Kč částku 200 000 Kč.
V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného poddodavatele než toho, který byl
uveden v příloze Smlouvy o dílo, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
postupem dle části 12 těchto Obchodních podmínek. je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny díla za každý takový případ.
Poruší-li Zhotovitel povinnost provádět vyhrazené významné činnosti přímo Zhotovitelem,
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny díla za
každý takový případ.
V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou o dílo předložit
pojistné smlouvy nebo povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti
Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý započatý den neplnění této povinnosti,
maximálně však ve výši 40.000, -Kč za každý započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout Objednateli finanční záruku za
odstranění vad Díla nebo udržovat tuto finanční záruku v platnosti v rozsahu vyžadovaném
Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z hodnoty finanční záruky za každý den neplnění této povinnosti, maximálně však ve výši
20.000 Kč za každý započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel poruší plán BOZP, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny díla, maximálně však ve výši 1 % z Ceny díla za každý
takový případ
Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť
by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty
postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.
15/18
SŽ: Interní
ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
184. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek
185. Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a
postupovat tak. aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
186. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících
187. ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů
a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit
188. Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli
orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a
jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady
bezodkladně odčinit.
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození,
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv
neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo,
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN
a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy
v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo,
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN
se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat. jej
však povinnosti k náhradě nezprostí.
ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO
189. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní
190. strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
191. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo
192. již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana
Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení
193. povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
192.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních
podmínek),
192.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako
povinnému,
192.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
192.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba,
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti
s Dílem nebo jeho prováděním,
192.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
192.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.
Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany
nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
16/18
SŽ: Interní
194. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní
195. straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže
196. volbu již sama změnit.
197. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo,
198. může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní
199. strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní
200. strana poskytla výslovně nebo mlčky.
Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k
201. plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o
dílo odstoupila.
Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou
lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně
poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o
dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o
dílo, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.
Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí,
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž
přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení
od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o
právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době
ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
Ustanovení §1977, §2002-2003 Občanského zákoníku se neužijí.
ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
202. Částečné plnění
203. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla,
204. provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.
205. Postoupení, započtení
206. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající
ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
207. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se
Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo.
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o
dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti
se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou
pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu
byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány
či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se
s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez
zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a
17/18
SŽ: Interní
208. informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích
209. osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je
210. Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy
se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění
211. Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel
212. povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu
213. právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
214. Poskytování informací
215. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje,
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů.
Kontrola
Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
210.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské
unie.
210.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
210.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.
Jazyk
Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran
komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže
český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit. aby
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby
Smluvní strany.
Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li
uvedeno jinak.
Reference
Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Salvatorní klauzule
Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních
podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením,
které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení
nahrazovaného.
18/18
Příloha č. 2 S m lo u v y o dílo
Specifikace pro akci:
Vyhotovení pasportu budovy výpravní budovy
Žichovice
1. Rozsah zájmové lokality
Žichovice - výpravní budova
budova na st.p.č. 136, k.ú.Žichovice
2. Způsob zpracování
Pasporty budov budou zpracovány v souladu s Přílohou č. 11 Vyhlášky číslo
131/2024 Sb. z podkladů dodaných objednavatelem (mračno bodů z laserového
skenování). Pasporty budou obsahovat okótované půdorysy jednotlivých pater, půdorys
střechy, příčné a podélné řezy jednotlivých částí budov, minimálně jeden řez schodištěm
a výkresy pohledů. Všechny výkresy budou v měřítku 1:50, pouze výkresy pohledů
budou v měřítku 1:100. Všechny výkresy budou překreslené mračna bodů a konstrukce
a prvky budou rozděleny do jednotlivých hladin. V pasportu je nutné zakreslit zařizovací
předměty, otopná tělesa, zdroje tepla, kuchyňské linky, vestavěný nábytek, HUV, HUP,
rozvodné skříně apod.
Bude zachováno číslování místností dle zaslaného schéma místností. Sprchové i WC
kabinky budou jako samostatné místnosti. Případné přečíslování a doplnění bude vždy
konzultováno. Seznam místností bude dodán v tabulce v elektronické podobě (číslo
místnosti, název, podlahová plocha, světlá výška místnosti,..).
Dokumentace bude předána jak v otevřené formě (*.dwg, *.docx, *.xlsx), tak v
uzavřené formě (*.pdf), a to i ve fázi k připomínkám.
3. Podklady předávané zhotoviteli
a) georeferencovaná mračna bodů formátu las., nebo laz.
b) rastrové řezy mračnem (*.dxf, *.dwg s png, jpg v referenci)
c) stávající schéma místností s vyznačenými místy pro vyhotovení řezů (řezy
vyznačeny pouze v přízemí, musí být vedeny na celou výšku budovy)
Podklady budou předány po podpisu SOD.
Předávané podklady jsou majetkem Správy železnic, státní organizace a jsou
poskytnuty pouze pro účely vyhotovení zakázky. Při předání podkladů bude podepsána
Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití.
1/2
Příloha č. 2 S m lo u v y o dílo
4. Průběh připomínkového řízení, termíny
a) dokumentace k připomínkám
22.9.2025
Př ipomínky k dokumentaci budou zaslány do 30.9.2025.
b) čistopis dokumentace
7.10.2025
Čistopis dokumentace bude předán 2x v digitální formě na elektronickém nosiči
(CD, USB d isk,.) a 2x v listinné formě.
5. Kontaktní osoby
Kontaktní osoba ve věcech technických - geodetické podklady:
......................, SŽG, e-mail: .................................... tel.: .................
Kontaktní osoby ve věcech technických - pasporty budov (podklady, kontroly):
p. .................., SPS OŘ Plzeň, email: .......................................
tel.: .................. .................
2/2
Příloha č. 3 Ceník
1. Cena Díla:
Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)
81 800,- Kč 17 178,- Kč 98 978,- Kč
Příloha č. 4 Jméno a příjmení
Seznam realizačního týmu ...................
....................................
Funkce ................
Vedoucí týmu
Člen
Člen
Příloha č. 5 S m lo u v y
Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací
a zákazu jejich zneužití
Název: GEFOS a.s. představenstva
se sídlem: Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň
IČ: 25684213
DIČ: CZ25684213
Zastoupená: Ing. Michalem Pavlíkem, LL.M., členem
(dále jen „Partner")
na straně jedné
a
Název: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PS4 110 00
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zastoupená: Ing. Liborem Vavrečkou, ředitelem Správy železniční geodézie
na straně druhé
Správa železnic, státní organizace a Partner dále společně též označováni jako „smluvní strany" a
každý samostatně jako „smluvní strana",
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a ust. § 1730 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto Dohodu o mlčenlivosti, ochraně
informací a zákazu jejich zneužití (dále jen „Dohoda").
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Správa železnic, státní organizace prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a
zapsanou podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Dohodě
stanovené a je oprávněna tuto Dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Partner prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního
řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Dohodě stanovené a je oprávněn tuto
Dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Smluvní strany této Dohody^mají zájem o společnou spolupráci na zakázce „Vyhotovení
pasportu výpravní budovy Žichovice", (dále jen „vzájemná spolupráce").
4. Vzhledem k shora uvedenému si smluvní strany zavazují vzájemně zpřístupnit určité informace a
dokumenty, které jsou v jejich vlastnictví, považují je za důvěrné a na jejich ochraně mají zájem.
Článek II.
Účel a předmět dohody
1. Účelem této Dohody je ochrana Neveřejných informací ve smyslu článku III. Dohody, se kterými
se smluvní strany seznámí v rámci jejich vzájemného obchodního styku, a to v jakékoli podobě,
ať písemně, ústně, pozorováním či jiným způsobem.
Strana 1 (celkem 4)
Příloha č. 5 S m lo u v y
2. Předmětem této Dohody je bližší vymezení Neveřejných informací smluvních stran a převzetí
závazku smluvních stran zachovat o těchto důvěrných informacích mlčenlivost a nesdělit je ani
neumožnit k nim přístup třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch
třetích osob, není-li v této Dohodě stanoveno jinak.
3. Předmětem mlčenlivosti dle této Dohody jsou především Neveřejné informace získané v rámci
činnosti smluvních stran při vzájemné spolupráci. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní
strany uvádějí, že při vzájemné spolupráci smluvních stran nebudou zpřístupňovány osobní údaje
ve smyslu § 4 písm. a) zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Článek III.
Neveřejné informace
• Za Neveřejné informace jsou podle této Dohody považovány, bez ohledu na způsob jejich
sdělení či zachycení Důvěrné informace a Obchodní tajemství, tak jak jsou definovány dále v tomto
článku Dohody.
• Důvěrnými informacemi se pro účely této Dohody a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce
smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby
jejich oprávněného zveřejnění veškeré údaje nebo informace kromě Obchodního tajemství, jež
představují určitou hodnotu pro smluvní stranu a jež nejsou obecně známy jejím konkurentům a
veřejnosti. Ve smyslu výše uvedeného zahrnují Důvěrné informace zejména veškeré informace
obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany, zejména
výkresy, nákresy, vzorky, know-how, marketingové techniky a informace, ceníky, cenové politiky,
obchodní metody a strategie, smlouvy a smluvní vztahy se zákazníky a dodavateli, analýzy a
výzkum, interní řídící dokumenty a záznamy, identifikované slabiny a rizika, počítačový software
(včetně předmětových a zdrojových kódů), databázové technologie, systémy, struktury a
architektury. Za důvěrné informace jsou dále dle této Dohody považovány informace o organizační
struktuře smluvní strany a další dokumenty označené jako Důvěrné. Důvěrnými informacemi jsou
dále informace nebo i předměty nesoucí informace, představující osobní přístupová práva
(např. PIN, kódy, elektronické klíče, identifikační karty, průkazky, hesla, USB klíčenky, kovové
klíče) k informačním systémům, technologickým zařízením apod., poskytnutá jednou smluvní
stranou pracovníkovi strany druhé.
• Obchodním tajemstvím se v souladu s ustanovením § 504 občanského zákoníku rozumí veškeré
informace a skutečnosti, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení, které jsou
konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně
nedostupné a které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím
způsobem jejich utajení.
Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Obě smluvní strany se zavazují, že o veškerých skutečnostech spadajících do oblasti Neveřejných
informací dle článku III. Dohody budou zachovávat mlčenlivost, resp. nebudou je dále rozšiřovat
nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Současně se smluvní strany zavazují, že hmotné
nosiče Neveřejných informací zabezpečí minimálně v úrovni a kvalitě, jakou poskytují ochranu
vlastním informacím.
2. Obě smluvní strany se dále zavazují, že Neveřejné informace nepoužijí bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo
ve prospěch třetích osob, a to po dobu trvání vzájemné spolupráce smluvních stran dle čl. I. odst.
3 Dohody a dále po dobu, po kterou si tyto informace udrží svou hodnotu pro poskytující smluvní
stranu, vždy však nejméně deset let po skončení vzájemné spolupráce. Předměty poskytované
k prokazování přístupových práv z čl. III odst. 2 jsou majetkem strany poskytující. Strana
přijímající je povinna předměty vrátit nejpozději k ukončení obchodních vztahů, které kryje tato
Dohoda. Strana přijímající je dále povinna straně poskytující bezodkladně oznámit prozrazení
informací nebo ztrátu předmětů, které prezentují poskytnutá přístupová práva.
Strana 2 (celkem 4)
Příloha č. 5 S m lo u v y
3. V případě, že jedna smluvní strana bude nezbytně potřebovat k zajištění některé činnosti třetí
stranu, může jí předat skutečnosti, které jsou předmětem ochrany dle této Dohody, pouze
s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, a to pouze za podmínky, že se třetí
strana smluvně zaváže k jejich ochraně minimálně v rozsahu dle této Dohody.
4. Povinnost plnit ustanovení této Dohody se nevztahuje na Neveřejné informace, které:
a) mohou být zveřejněny bez porušení této Dohody;
b) byly písemným souhlasem druhé smluvní strany uvolněny od těchto omezení;
c) jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením či zanedbáním
povinnosti jedné ze smluvních stran;
d) příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí poskytující smluvní strana;
e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním
orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu.
5. Poskytnutí informací spadajících do oblasti Neveřejných informací nezakládá žádné právo na
licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo
duševního nebo průmyslového vlastnictví. Informace, které mohou být zveřejněny kteroukoliv ze
smluvních stran, a to za předpokladu udělení souhlasu druhé smluvní strany nebo způsobem, který
je v souladu s touto Dohodou, nebudou obsahovat žádné údaje, záruky, jistiny, ručení nebo
stimuly jakéhokoliv druhu, které jsou v rozporu s právy ochranných známek, patentovými právy,
autorskými právy nebo dalšími právy duševního vlastnictví zveřejňující strany nebo jejích
příslušných dceřiných společností.
6. Veškeré informace dle této Dohody a veškeré poskytnuté materiály zůstanou vlastnictvím
poskytující smluvní strany, včetně subjektů jejího organizačního uspořádání a budou přijímající
smluvní stranou vráceny straně poskytující, a to nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení
písemného požadavku poskytující smluvní strany nebo v případě, nebude-li informace nebo
poskytnuté údaje přijímající smluvní strana nadále potřebovat. Dále se smluvní strany zavazují,
že veškerým materiálům poskytující smluvní strany poskytnou maximální možnou ochranu práv
poskytující strany s tím, že ji vyrozumí o tom, že došlo k porušení jejích práv třetími osobami, a
to ihned poté, kdy takováto skutečnost nastane.
7. Smluvní strany jsou si vědomy, že v případě porušení svých povinností týkající se ochrany
Neveřejných informací ponesou veškerou odpovědnost spojenou s náhradou vzniklé škody.
Článek V.
Zpracování a ochrana osobních údajů
1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto
zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování
osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.
4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení"), a dále v souladu
s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZZOU").
2. Partner výslovně prohlašuje, že se s obsahem Dokumentů před podpisem této smlouvy seznámil
a nemá vůči nim námitek.
3. Partner prohlašuje a zavazuje se, že veškeré osobní údaje z jím zajišťovaného či dodávaného
plnění na základě této smlouvy, včetně osobních údajů plynoucích či obdržených v souvislosti
s uzavřením smlouvy, jsou zpracovávány v souladu s ochranou soukromí a standardy nastavení
ochrany soukromí dle platné evropské a české legislativy. Partner se zavazuje v případě porušení
ujednání tohoto odstavce bez námitek uhradit Správě železnic, státní organizace veškeré škody
tímto porušením vzniklé.
Strana 3 (celkem 4)
Příloha č. 5 Smlouvy
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravená a právní vztahy vzniklé
z této Dohody a vyplývající z této Dohody se řídí právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na
základě této Dohody a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných nebo
pověřených zástupců.
3. Jakákoli změna této Dohody je možná pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to formou
písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo z jiných důvodů stala některá ujednání
této Dohody neplatnými nebo neúčinnými, smluvní strany prohlašují, že Dohoda je ve zbývajících
ustanoveních platná a účinná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která
oddělit nelze a zavazují se nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením
novým, které se bude svým účelem a obsahem co nejvíce podobat původnímu neplatnému nebo
neúčinnému ustanovení.
5. Závazky stanovené touto Dohodou k ochraně Neveřejných informací, které byly předány přede
dnem ukončení účinnosti této Dohody, platí i nadále po ukončení účinnosti této Dohody, a to
nejméně po dobu deseti let ode dne ukončení účinnosti této Dohody.
6. Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že považují celý obsah této Dohody včetně souvisejících
příloh Dohody za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník s výjimkou záhlaví, zápatí a článků čl. I vyjma odst. 3, čl. II, III, IV, VI a VII této Dohody.
Smluvní strany se vzájemně zavazují v případě vzniku pochybností o rozsahu uveřejněných
informací poskytovat si nezbytnou součinnost k prokázání rozsahu a obsahu obchodního tajemství
v příslušném soudním/správním řízení.
7. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami není-li
sjednána účinnost jiná, zejména pak dle čl. VII odst. 7 této Dohody.
8. Tato Dohoda se pořizuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu
jedno.
Za Objednatele: Za dodavatele:
................... .........................
........................ ......................
.............. ..........................
................ ......................
Ing. Libor Vavrečka Ing. Michal Pavlík
ředitel Správy železniční geodézie člen představenstva GEFOS a.s.
Strana 4 (celkem 4)
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 5945787
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 49636448-deff-4f25-802b-3027dfec0793
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Elen SÝKOROVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.09.2025 09:41:07
Hash komponenty: dc79ff9f2d06a797ab151fe4fcda5bb60f2c0df1514bba9de4909572a0673eee
Hashovací funkce: sha256Hex