Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy o
poskytnutí investičního příspěvku „Nová Zbrojovka – blok D,
objekt D2 + D3“ – dodatek č. 1 Č. smlouvy 5622173967/1
Ke smlouvě: o poskytnutí investičního příspěvku ze dne 21.09.2022
Původní stavebník: NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.
Nový stavebník: Brno Property Invest II., s.r.o.
Město: Statutární město Brno
strana 1 z 8
Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy o
poskytnutí investičního příspěvku „Nová Zbrojovka – blok D,
objekt D2 + D3“ – dodatek č. 1 Č. smlouvy 5622173967/1
TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY O POSKYTNUTÍ
INVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU „NOVÁ ZBROJOVKA – BLOK D, objekt D2 + D3“ (dále jen
„Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne mezi:
(1) NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1,
identifikační číslo 275 78 925, DIČ: CZ27578925, zapsanou v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze, spis. zn. C 116940, kterou zastupuje
, na základě plné moci
(dále jen „Původní stavebník“)
(2) Brno Property Invest II., s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1,
identifikační číslo 217 27 571, DIČ: CZ21727571, zapsanou v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze, spis. zn. C 405685, kterou zastupuje
na základě plné moci
(dále jen „Nový stavebník“)
a
(3) Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, identifikační
číslo 449 92 785, DIČ: CZ44992785, které zastupuje JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
města Brna, pověřen k podpisu Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
(dále jen „Město“)
(Původní stavebník, Nový stavebník a Město dále jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě jako
„Smluvní strana“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Město a Původní stavebník spolu uzavřeli dne 21.09.2022 smlouvu o poskytnutí investičního
příspěvku, na základě které se Původní stavebník zavázal poskytnout Městu investiční
příspěvek ve výši 6 994 240,- Kč (šest milionů devět set devadesát čtyři tisíc dvě stě
čtyřicet korun českých), který bude Městem použit na protipovodňová opatření v městské
části města Brno-Židenice nebo na výstavbu MŠ a ZŠ v areálu Nové Zbrojovky (dále jen
„Smlouva objektu D2+D3) ); kopie Smlouvy objektu D2+D3 tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
Ledaže by v této Smlouvě bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy použité zde začínající
velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě objektu D2+D3;
strana 2 z 8
Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy o
poskytnutí investičního příspěvku „Nová Zbrojovka – blok D,
objekt D2 + D3“ – dodatek č. 1 Č. smlouvy 5622173967/1
(B) Na základě kupní smlouvy ze dne 18.12.2024 uzavřené mezi Původním stavebníkem a Novým
stavebníkem došlo k převodu pozemků parc. č. 1119/7 a 1119/8 a 1119/9 v k. ú. Zábrdovice,
na nichž je plánována výstavba objektu D2+3.
(C) Smluvní strany se dohodly na postoupení práv a povinností ze Smlouvy objektu D2+D3;
SE SMLUVNÍ STRANY dohodly na následujícím:
1 PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Původní stavebník, jakožto postupitel, touto Smlouvou postupuje svá práva a povinnosti
plynoucí ze Smlouvy objektu D2+D3 na Nového stavebníka, jakožto postupníka, přičemž
Nový stavebník se ode dne účinnosti této Smlouvy stává namísto Původního stavebníka
Stavebníkem ohledně Smlouvy objektu D2+D3.
1.2 Nový stavebník prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem Smlouvy objektu D2+D3,
a že veškerá práva a povinnosti Původního stavebníka ohledně Smlouvy objektu D2+D3
bez výhrad přijímá.
1.3 Postoupení práv a povinností je bezúplatné.
1.4 Město prohlašuje, že s postoupením práv a povinností ze Smlouvy objektu
D2+D3souhlasí, a že Nového stavebníka přijímá.
2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1 Smluvní strany sjednávají, že tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy
Smluvními stranami.
2.2 Tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly,
že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
Město. Smlouva nabyde účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2.3 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této Smlouvy
a žádné jiné dohody, prohlášení nebo přísliby, neobsažené v této Smlouvě, učiněné
kteroukoli ze Smluvních stran, nebudou pro žádnou ze Smluvních stran závazné nebo
platné.
2.4 Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku
podepsaného oprávněnými zástupci Smluvních stran.
strana 3 z 8
Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy o
poskytnutí investičního příspěvku „Nová Zbrojovka – blok D,
objekt D2 + D3“ – dodatek č. 1 Č. smlouvy 5622173967/1
2.5 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž si Město ponechá dvě
vyhotovení, Původní stavebník a Nový stavebník si ponechají po jednom vyhotovení.
2.6 Neplatnost nebo neúčinnost některého z ujednání v této Smlouvě nemá za následek
neplatnost nebo neúčinnost celé této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny odstranit
neplatná nebo neúčinná ujednání této Smlouvy tak, aby bylo dosaženo účelu, pro který
byla tato Smlouva uzavřena.
2.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že její obsah
je dostatečně určitý a jim srozumitelný, že uzavření této Smlouvy tohoto znění je
projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.
strana 4 z 8
Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy o
poskytnutí investičního příspěvku „Nová Zbrojovka – blok D,
objekt D2 + D3“ – dodatek č. 1 Č. smlouvy 5622173967/1
Přílohy:
Příloha č. 1: kopie Smlouvy objektu D2+D3;
Příloha č. 2: plná moc Původního stavebníka;
Příloha č. 3: plná moc Nového stavebníka.
Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na Z9/28. zasedání konaném
dne 9. 9. 2025.
V ___________ dne ___________ V ___________ dne ___________
Původní stavebník Nový stavebník
_____________________ _____________________
NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. Brno Property Invest II., s.r.o.
na základě plné moci na základě plné moci
V ___________ dne ___________
Město
_____________________
Statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna
strana 5 z 8
Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy o
poskytnutí investičního příspěvku „Nová Zbrojovka – blok D,
objekt D2 + D3“ – dodatek č. 1 Č. smlouvy 5622173967/1
Příloha č. 1: kopie Smlouvy o poskytnutí
strana 6 z 8
Č. Smıønvy 5622173967
Smlouva 0 poskytnutí investičního příspěvku
„Nová Zbrojovka - blok D, objekt D2 + D3“
1. Smluvııí Strany
1.1. Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO; 449 92 785
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
pověřen k podpisu Smlouvy Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
(dále také jako Město)
1.2. NOVÁ ZBROJOVKA, fl.f.ø.
se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1'
IČO; 275 78 925
DIČ; CZ27578925
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 1 16940
zastoupená na základě plné moci
(dále také jako Stavebník)
Smluvní strany 1.1. a 1.2. dále společně jako Smluvní Strany.
2. Stavební Záměr
2.1. Záměrem Stavebníka je realizovat Stavební záměr pod názvem „Nová Zbrojovka - blok D,
objekt D2 + D3“ (dále jen Stavební záměr). Stavební záměr řeší novostavbu polyfunkčního
komplexu objektů D2 + D3. Objekty budou sloužit převážně k pronájmům kancelářských ploch, jako
Sídlo společností, proj ekěních ateliérů nebo jiných institucí. Parter budov v areálu bude využíván jako
obchodní a prezentační plochy.
Plánovaná výstavba se nachází v Brně, v městské části Zábrdovice, severovýchodně od historického
jádra města. Areál Nová Zbrojovka se nachází V blízkosti městského okruhu V ulici
Svatoplukova/Gajdošova. Plocha areálu je ohraničena řekou Svitavou ze západu a ze severu,
nádražím Brno Židenice Z východu a ulicí Lazaretní z Jihu.
Dopravní napojení je řešeno na plánovanou ulici Na Berance, která navazuje na ulici Lazaretní.
Projekt ulice Na Berance S názvem „Nová Zbrojovka-infrastmktura, Komunikace (úsek Lazaretní-
Na Berance)“ je podmíněnou stavbou pro stavbu výše uvedeného Stavebního záměru.
Objekty D2 + D3 mají společné 1. PP a 2. PP, kde se nachází garáže, technické zázemí, sklady a
sklepní kóje. V podzemní garáži Se nachází 179 parkovacích stání.
Objekt D2 má vyhrazeny obchodní plochy, technické a sociální zázemí v l. NP.
V 2. NP až 5. NP jsou kanceláře a sociální Zázemí. V 6. NP je technické zázemí a střecha.
Objekt D3 má vyhrazeny obchodní plochy, technické a sociální zázemí včetně garáží v 1. NP. V 2.
NP až 7. NP jsou kanceláře a sociální zázemí. V 8. NP je technické zázemí a střecha.
Mezi budovou D2 a D3 je vnitroblok. Obě budovy jsou spoj eny ve 3. a 4. NP.
Vzhledem k poloze ›v blízkosti centra města a bezproblémovému dopravnímu napojení pro
automobilovou, hromadnou i pěší dopravu je pozemek ideální pro stavbu uvažovaného komplexu
obsahujícího administrativní a obchodní plochy.
l
Areál Nová Zbrojovka je lokalitou typu brownfield a V současné době je již minimálně využíván.
Celý areál je uzavřen, je napojen na městskou kanalizaci, veřejný vodovod, veřejný plynovod a
rozvod páry Z městské teplárny, telekomunikační síť, VN. Komunikace a manipulační plochy V areálu
jsou zpevněny kamennou dlažbou a živičným povrchem.
V současné době probíhá demolice všech obj ektů areálu (vyjma objektu D1) a Stavba objektu D4.
Dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,
ve znění obecně závazných vyhlášek statutámího města Brna, se jedná o stavbu v celoměstském
,.
zájmu.
2.2. Stavební záměr bude umístěn na pozemcích p. č. 1119/l , p. č. lll9/2 vše k. ú. Zábrdovice ve
vlastnictví NOVA ZBROJOVKA, S.r.o.
2.3. Z hlediska Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB) je Stavební záměr umístěn na
pozemcích, které jsou V rozsáhlém areálu bývalé Zbrojovky, nyní areál Nová Zbrojovka, který je
ohraničen řekou Svitavou, nádražím Brno ~ Židenice a ulicí Lazaretní. Konkrétně je stavba umístěna
V návrhové funkční ploše smíšené výroby a služeb (SV), ve které je funkční využití pro
administrativu, obchod a služby přípustné. Dotčení návrhové plochy všeobecného bydlení (BO)
malou části řešených zpevněných ploch a přípojkou horkovodu je Z hlediska posouzení funkčního
využití záměru nepodstatné. Řešené parkovací plochy v podzemní hromadné garáži budou sloužit pro
potřebu vyvolanou přípustným využitím předmětného území. Zařízení technické vybavenosti
zajišťující bezprostřední obsluhu předmětné funkční plochy, vedení podzemních inženýrských sítí i
přípojky technické infrastruktury pro legální stavby jsou obecně v konkrétních funkčních plochách
přípustné. Z hlediska možnosti umístění staveb na pozemcích, které jsou dotčeny vymezeným
záplavovým územím, je záměr rovněž přípustný, nejedná se o stavbu pro bydlení, stavbu školního
ani předškolního zařízení. Z funkčního hlediska je záměr V souladu S ÚPmB.
2.4. V rámci Stavebního záměru nebude budována nová veřejná dopravní a technická
infrastruktura, pouze přípojky k nově budovanému objektu.
2.5. Pro Stavební záměr byla v červenci 2022 zpracována dokumentace pro společné územní a
stavební řízení autorizovaným inženýrem a kolektivem specialistů, (dále jen
DUSP), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Účel Smlouvy
v
3.1. Účelem této Smlouvy je dohoda smluvních stran o poskytnutí investičního príspěvku
V souladu S dokumentem Zásady pro spolupráci S investory na rozvoji veřejné infrastruktury
statutárního města Brna, schváleným Zastupitelstvem města Brna usnesením č. Z8/025 ze dne 23. 3.
2021 (dále jen Zásady).
3.2. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při naplňování účelu této smlouvy
a vzájemně se informovat 0 všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci Stavebního
zameru.
4. Investiční příspěvek
4.1. Smluvní strany se dohodly, že Stavebník poskytne Městu finanční příspěvek ve výši
6 994 240 Kč (slovy: šest miliónů devět Set devadesát čtyři tisíce dvě stě čtyřicet korun českých) bez
2
vr
DPH (dále jen Prıspěvek), který bude Městem použit na protipovodňová opatření V městské části
města Brno-Zidenice nebo na výstavbu MS a ZS V areálu Nové Zbroj ovky.
Výše Příspěvku byla stanovena V souladu se Zásadami, čl. II. odst. 3., a to dle následujícího vzorce:
celková čistá podlahová plocha navýšení Stavebního záměru oproti původnímu stavu (V m2) podle
DUSP, tj. 8742,8 m2 x 800 Kč/m2.
4.2. Stavebník se zavazuje poskytnout Příspěvek Městu, a to následovněx
4.2.1. Kompenzační záloha ve výši lO % z celkové výše Příspěvku, tj. 699 424 Kč do 90 dní ode
dne podpisu této Smlouvy. ~
4.2.2. Doplatek Příspěvku ve výši 6 294 816 Kč do konce třetího měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, V němž nabude právní moci společné povolení pro Stavební záměr.
4.3. V případě, že podle dokumentace skutečného provedení stavby Stavebního záměru bude
hodnota čisté podlahové plochy vyšší než dle dokumentace pro územní a stavební povolení, zavazuje
se Stavebník uzavřít s Městem dodatek k této smlouvě, ve kterém bude upřesněna výše Příspěvku,
a rozdíl takto upřesněné výše Příspěvku Městu ve sj ednaném termínu doplatit.
4.4. Stavebník bere na vědomí, že Příspěvek bude příjmem Fondu developerských projektů
V souladu S ustanovením Zásad, přičemž prioritou Města je použít Íinánční prostředky ve výši
Příspěvku na protipovodňová opatření V městské části města Brno-Židenice nebo na výstavbu MŠ a
ZŠ v areálu Nové Zbroj ovky.
4.5. Kompenzační zálohou se pro účely této smlouvy rozumí peněžitá částka složená Stavebníkem
na účet Města jakožto záloha na Příspěvek dle této smlouvy. Kompenzační záloha bude V případě
splnění závazků Stavebníka započítána na Příspěvek dle této smlouvy. Město je oprávněno tuto
Kompenzační zálohu využít na práce spojené S realizací .veřej né infrastruktury Města sjednané v této
smlouvě. V případě, že Stavebník nebude realizovat svůj Stavební záměr, má nárok na vrácení této
'Kompenzační zálohy, avšak Město má V tomto případě právo si ponechat část Kompenzační zálohy
ve výši 10 % Z celkové hodnoty Kompenzační Zálohy jako paušální náhradu administrativních
nákladů za práce spojené S vráoením Kompenzační zálohy. Současně, pokud již bude Městem
Z Kompenzační zálohy uskuteěněno plnění (např. bude zpracována DÚR pro realizaci veřejné
infrastruktury Města), bude při Vrácení Kompenzační zálohy tato výše vynaložených nákladů
započítána jako neúročená.
4.6. Vpřípadě, že Stavebník nezaplatí Městu řádně avčas Příspěvek, dle odst. 4.2.1. a 4.2.2.,
uhradí na výzvu Města sankcí dle odst. 6.1. této Smlouvy, nebude-li V té době uhrazena Stavebníkem
kauce dle čl. 7.l. nebo 7.2.
vr
5. Dalsı práva a povinnosti Smluvııích stran
5.1. Stavebník zajistí zpracování veškeré stavebně technické dokumentace potřebné pro výše
uvedený Stavební Záměr, stejně jako vydání veškerých povolení arozhodnutí příslušných orgánů
potřebných k provedení výstavby. Výstavbu je Stavebník povinen provádět V souladu s vydanými
rozhodnutími a obecně závaznými právními předpisy upravujícími provádění výstavby.
5.2. Stavebník se zavazuje informovat Město o průběhu provádění výstavby apředloží Městu
pravomocné společné povolení do 30 dní ode dne nabytí právní moci. Stavebník bude doručovat
3
vešker`á oznámení, informace arozhodnutí na adresu: Magistrát města Brna, Odbor investiční,
Kounicova 67a, 601 67 Brno, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo datové schránky.
5.3. V případě, že dojde ke změně rozsahu Stavebního záměru apro tuto změnu bude vydáno
kladné rozhodnutí stavebním úřadem, uzavřou smluvní Strany dodatek k této smlouvě.
5.4. Stavebník je oprávněn postoupit práva azávazky ztéto smlouvy na třetí osobu pouze
S předchozím písemným souhlasem Města. Stavebník se zavazuje oznámit Městu svůj případný
záměr převést svá práva apovinnosti vyplývąící pro něj Z územního rozhodnutí či stavebního
povolení na jinou osobu. Nesp1ní~li Stavebník tento závazek atřetí osoba se nestane oprávněnou
zpráv apovinností vztahujících se ke Stavebníkovi dle této Smlouvy, platí, že Stavebník nese
odpovědnost za jednání třetí osoby mající dopad na splnění povinností Stavebníka Z této smlouvy.
6. Sankce
6.1. Pokud Stavebník poruší závazek sj ednaný v odst. 4.1. této Smlouvy, tj. řádně a včas nezaplatí
celý Příspěvek Městu, je povinen zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z dlužné částky
Příspěvku za každý i započatý den prodlení se zaplacením Příspěvku.
7. Zajištění závazků Stavebníka k úhradě Příspěvkua smluvníchpokut
7.1. Povinnost uhrazení Kompenzační zálohy dle odst. 4.2.1. se stavebník zavazuje zajistit kaucí
ve výši 699 424 Kč ke dni podpisu této smlouvy na depozitní účet Města čfl. 111510222/0800, VS:
5622173967 (č. smlouvy). Město podepíše tuto smlouvu po připsání celé částky 699 424 Kč na
uvedený bankovní účet. 'P
~
7.2. Povinnost uhrazení platby dle odst. 4.2.2. se stavebník zavazuje zajistit kaucí ve Výši
6 294 816 Kč do 60 dnů ode dne nabytí právní moci společného rozhodnutí- územního a stavebního
povolení na Stavební záměr` na depozitní účet Města č. 111510222/0800, VS: (č. smlouvy).
7.3. Smluvní str`any se dohodly, že výše Příspěvku dle čl. 4 této smlouvy bude započtena vůči
kaucí.
7.4. Město je povimio před čer`páním kauce nejdříve písemně upozornit Stavebníka na porušení
povinnosti vyplývající Z této smlouvy S uvedením konkrétního ustanovení, které mělo být porušeno,
a vyzvat Stavebníka ke zj ednání nápravy, příp. zaplacení smluvní pokuty, a upozornit Stavebníka na
čerpání kauce, pokud nebude zjednána náprava či zaplacena smluvní pokuta. Město je oprávněno
čerpat z kauce, pokud Stavebník nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené lhůtě od obdržení
upozornění či nezaplatí smluvní pokutu ve lhůtě stanovené ve výzvě k jejímu zaplacení.
7.5. Město se zavazuje na základě písemné výzvy Stavebníka vrátit Stavebníkovi kauci, a to do 30
dní po splnění závazků Stavebníka vyplývajících z této smlouvy.
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Tato Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 86 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) a V souladu
Se ,,Zásadami pro spolupráci S investory na rozvoji veřejné infrastruktury Statutárního města Brna“,
4
Schválenými na Z8/25. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 23. 3. 2021. Stavebník prohlašuje, že
se seznámil S textem „Zásad pro spolupráci S investory na rozvoji veřej né infrastruktury statutárního
města Brna“ a souhlasí S tím, že postupy a plnění dle této smlouvy jsou podřízeny těmto zásadám.
8.2. Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě písemné dohody smluvních stran formou
písemných dodatků.
8.3. Stavebník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud se rozhodne ne1`ealizovat Stavební
záměr a dosud nebylo vydáno pravomocné stavební povolení. Bylo-li již vydáno územní rozhodnutí,
bude Stavebníkem sděleno příslušnému stavebnímu úřadu upuštění od záměru.
8.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným a/nebo neúčinným,
zůstávají Ostatní ustanovení této smlouvy platná aúčinná. Smluvní strany se zavazují nahradit
neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným aúčinným, které
svým obsahem a sınyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného
a/nebo neúčinného.
8.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
8.6. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která podepíše
tuto Smlouvu jako poslední smluvní strana.
8.7. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva nabude účinnosti dnem uveřejnění
V registru sınluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění V registru smluv Město.
8.8. Stavebník prohlašuje, že údajeuvedené V této Smlouvě nejsou předmětem jeho obchodního
tajemství. Stavebník prohlašuje, že údaje uvedené v této smlouvě nej sou informacemi požívajícími
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8.9. Stavebník bere na vědomí, že Město je povinným subjektem dle Zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí S případným
poskytnutím smlouvy včetně přílohy žadateli dle tohoto zákona.
8.10. Vznikne-li po uzavření této smlouvy Stavebníkovi v souvislosti se Stavebním Záměrem
povinnost úhrady v budoucnu případně zavedeného místního poplatku za výstavbu nebo jiného
obdobného peněžitého plnění ve prospěch Města za účelem finanční spoluúčasti Stavebníka na
rozvoji Města, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této Smlouvě, ve kterém bude plně
zohledněna výše investičního příspěvku dle této smlouvy vůči místnímu poplatku za výstavbu nebo
jinému obdobnému peněžitému plnění ve prospěch Města tak, aby bylo zamezeno případnému
dvojímu plnění Stavebníka na rozvoj Města v souvislosti se Stavebním záměrem.
8.11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.
Stavebník obdrží jeden stejnopis, Město obdrží dva stejnopisy.
8.12. Přílohu Smlouvy tvoří:
Příloha č. l DUSP
5
Doložka dle ust. § 41 Zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení), ve Znění pozdějšıch pıedpısu
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na Zasedání Z8/40 konaneın
dne 6. 9. 2022.
Sżzmúánfl mčxżø Bmø NOVÁ ZBROJOVKA, S.nø
V Brně dne
V Brně dne ..... ..
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního na Zákla =\`_[.{ é moci
S`ıˇATI_.ITÁR;“Jı' MĚSTO BRNO \\
n*./ıAL`nısT°.Aˇr MESTA
Bż-“aı\',L~.
Odbor investiční
ì~ÍounícO\.'.'. ST
S01 ø~7 L:-`zšz~“,
f
..
__,
Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy o
poskytnutí investičního příspěvku „Nová Zbrojovka – blok D,
objekt D2 + D3“ – dodatek č. 1 Č. smlouvy 5622173967/1
Příloha č. 2: plná moc Původního stavebníka
strana 7 z 8
Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy o
poskytnutí investičního příspěvku „Nová Zbrojovka – blok D,
objekt D2 + D3“ – dodatek č. 1 Č. smlouvy 5622173967/1
Příloha č. 3: plná moc Nového stavebníka
strana 8 z 8