Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20170192
Číslo smlouvy zhotovitele: TG 2017/CN 1582
I. Smluvní strany
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxx
zastoupen: xxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná pro změny díla: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“)
na straně jedné
a
Zhotovitel: Hochbau, s r.o.
se sídlem/místem podnikání: Povětroní 1286/71, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
právní forma: společnost s ručením omezeným
zapsaná v obch. Rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 22393
IČ: 25857614
DIČ: CZ25857614
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zastoupen: Ing. Tomáš Grygar, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Grygar, jednatel
xxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxx
xxxxxxxxx
kontaktní doručovací adresa: Hochbau, s.r.o., Povětroní 1286/71, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé
Výše uvedená smlouva o dílo se upravuje následovně:
strana 1/2 █ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104
Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s.
Ad II. Předmět smlouvy
Ad 2.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního
hlediska se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II., bod 2.1. Smlouvy o dílo, o vícepráce
specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně 148.669,58 Kč bez DPH.
Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1.
Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných. Méněpráce jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto
Dodatku č. 1 v ceně -32.409,24 Kč bez DPH.
Ad VI. Cena předmětu smlouvy
Ad 6.1. S ohedem na znění čl. VI., bod 6.5 smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v
čl. VI., bod 6.1 ceny o dílo. Původní cena díla 499.783,66 Kč bez DPH se zvýšuje o cenu víceprací ve výši
148.669,58 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o -32.409,24 Kč bez DPH.
Celková cena díla pak představuje částku 616.044,00 Kč bez DPH.
Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. objednatele DOD20170192, č. zhotovitele TG 2017/CN 1582 nedotčené tímto
dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20170192, č. zhotovitele TG 2017/CN 1582 a
smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.
Přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1 je: V Ostravě dne
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
V Ostravě dne
…………………………………. ………………………………….
xxxxxxxx Ing. Tomáš Grygar
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatel společnosti
strana 2/2