Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Poříční dozorství Sázava - rekonstrukce střechy_ DSP PVL-2360/2025/SML
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník), ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy objednatele: PVL-2360/2025/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: T4T-251202
Smluvní strany:
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněni jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: T4T, s.r.o.
sídlo: Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: Ing. Petr Lukáš, jednatel
oprávněni jednat o věcech technických: Ing. Petr Lukáš, jednatel
IČ: 24299227
DIČ: CZ24299227
bankovní spojení: FIO banka, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, odd.C,vl. 194296
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
I. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj
náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo:
„Poříční dozorství Sázava - rekonstrukce střechy_ DSP“
(dále jen „dílo“)
Strana 1 (celkem 6)
Poříční dozorství Sázava - rekonstrukce střechy_ DSP PVL-2360/2025/SML
2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na základě
odborného posouzení stavu střechy zpracovaného firmou DEKPROJEKT s.r.o. z května
2024.
3. Místo provádění díla: provozní objekt Poříčního dozorství Sázava, p.č.st.845/2 v k.ú.
Sázava, Středočeský kraj.
4. Za součást díla je považováno rovněž:
- doprava, konzultační činnost s objednatelem v průběhu přípravy dokumentace
- konání jednoho výrobního výboru na provozním objektu v Sázavě
5. Rozsah prací je dále stanoven nabídkou zhotovitele ze dne 25.11.2025, která tvoří nedílnou
součást této smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen „příloha č. 1“).
II. Lhůty provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy
dokončení a předání díla: nejpozději do 13.02.2026
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen z důvodů překážek
ležících na straně objednatele a v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek
vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst.2, občanského zákoníku, případně
při požadavku objednatele na změnu díla nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv
na termín.
III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné
k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně
zajištění všech souvisejících služeb, je stanovena částkou ve výši 72 000,- Kč bez DPH,
(slovy: sedmdesátdvatisíc korun českých).
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění
zdanitelného plnění.
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v příloze č. 1.
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla
a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla
v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné, konečné zúčtovací faktury.
Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury
bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a
oprávněným zástupcem zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno,
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
6. Splatnost faktur je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu
Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5, e-mail: fakturace.zdv@pvl.cz
Strana 2 (celkem 6)
Poříční dozorství Sázava - rekonstrukce střechy_ DSP PVL-2360/2025/SML
7. Faktury budou uhrazeny na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla,
nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo není přílohou faktury protokol
o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat
o věcech technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli na adresu
uvedenou v čl. III odst. 6.
IV. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu.
2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno
objednateli, o čemž byl sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný osobami
objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických, a je schopné plnit
požadovanou funkci.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolárního předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou
přímým důsledkem stavebních prací při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při
výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to
objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem
naplnění povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou
dokumentů, jež mají být předány objednateli nejpozději při předávacím řízení, nebyl-li mu
dán objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo
Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce
a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na
recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo
b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího
odstavce zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn zhotovitele vyzvat k doložení, že jím
používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou
certifikací nebo jsou vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.
6. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost k řádnému provedení díla
V. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném,
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
Strana 3 (celkem 6)
Poříční dozorství Sázava - rekonstrukce střechy_ DSP PVL-2360/2025/SML
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
4. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních
dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv.
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedeném termínu, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Běh záruční doby se staví od
uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní sankce
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen
objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat
uhrazení smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém
termínu činí 300,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího
odstranění.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury –
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí
v plné výši vedle smluvní pokuty.
VII. Odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných
závazků a pohledávek
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení
písemného odstoupení na adresu sídla druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy
v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze
smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční
Strana 4 (celkem 6)
Poříční dozorství Sázava - rekonstrukce střechy_ DSP PVL-2360/2025/SML
řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn
písemně odstoupit od smlouvy zejména, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce
v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující
po výzvě objednatele.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk,
a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení
smlouvy.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a
nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran dle § 2913 odst.2 občanského
zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
2. Smluvní strana, u které nastala překážka, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu
bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
3. Každá smluvní strana je oprávněna převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající,
jakož i pohledávky vzniklé ze smlouvy, na jinou osobu pouze s předchozím písemným
souhlasem druhé smluvní strany.
4. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a
změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní
tajemství.
6. Změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to
pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných smluvními stranami.
7. V ostatních případech, neupravených touto smlouvou, platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku a platná právní úprava souvisejících právních předpisů.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v
souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě,
vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto
připojují své podpisy.
Strana 5 (celkem 6)
Poříční dozorství Sázava - rekonstrukce střechy_ DSP PVL-2360/2025/SML
10. Nedílnou součástí smlouvy je:
- příloha č. 1 - nabídka zhotovitele ze dne 25.11. 2025
objednatel: zhotovitel:
V Praze dne ………. V Kladně dne … …
__________________________ __________________________
xxxxxxxxxxxxxxx Ing. Petr Lukáš
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik T4T, s.r.o.
Strana 6 (celkem 6)