Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Statutární město Karlovy Vary
a
HAREX INVEST s.r.o.
_____________________________________________________
SMLOUVA O DÍLO
_____________________________________________________
KARLOVY VARY 2025
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU
Statutární město Karlovy Vary
se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 002 54 657 DIČ: CZ00254657
bankovní spojení: č.ú.: xxxxxxxxxx/xxxx, vedený u xxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:
ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
ve věcech technických: Lubomírem Vorlem, referentem odboru technického
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
HAREX INVEST s.r.o.
se sídlem: Chebská 169/38, 360 06 Karlovy Vary
fakturační adresa: Chebská 169/38, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 263 26 221 DIČ: CZ26326221
bankovní spojení: č.ú.: xxxxxxxxxx/xxxx, vedený u xxxxxxxxxxxxxxx
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 13546
zastoupena:
ve věcech smluvních: Karlem Harnou, jednatelem
ve věcech technických: Alešem Harnou
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Technické činnosti v dopravě“ a má vybavení,
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas prováděl činnosti, práce a dodávky dle této smlouvy; a
(B) zhotovitel je vybraným dodavatelem v rámci veřejné zakázky „Svislé dopravní značení pro roky
2026–2030“ zahájené dne 5. 9. 2025 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) formou výzvy k podání nabídek (dále jen
„veřejná zakázka“); a
(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopen činnosti, práce a dodávky dle této smlouvy provádět ve
stanovených lhůtách a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný
zájem na řádném a včasném provádění činností, prací a dodávek dle této smlouvy v čase a kvalitě
stanovené touto smlouvou; a
(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 21. 10.
2025 pod bodem č. RM/1193/10/25,
dohodly se smluvní strany na uzavření této
S M L O U V Y O D Í L O.
ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „NOZ“)
2
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
I. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je průběžné provádění:
(i) dodání svislého dopravního značení, jeho montáž, demontáž, oprava a údržba, na místních
a účelových komunikací (včetně chodníků a dopravních zařízení na průjezdních úsecích
státní silniční sítě) a ploch ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, včetně přenosné
světelné signalizace, návěstních tabulí, označníků ulic, zpomalovacích prahů, dopravních
zrcadel a provizorního značení, to vše v rozsahu a specifikaci dále uvedené; a dále
(ii) zajištění pohotovostní služby pro potřeby objednatele v rozsahu zajištění provizorního
dopravního značení havarijních stavů na komunikacích v majetku Statutárního města
Karlovy Vary v rozsahu a specifikaci dále uvedené,
(iii) zhotovení DIO, včetně kladného stanoviska Policie ČR – dopravní inspektorát Karlovy
Vary dle zadání objednatele,
(iv) odvoz a odstraňování odpadu vzniklého při plnění předmětu smlouvy v souladu s obecně
závaznými právními předpisy,
a to za dohodnutou úplatu a za dalších podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými
právními předpisy (dále jen Předmět díla).
Předmětem plnění je provedení všech prací, činností a dodávek dle této smlouvy a označených jako
„Svislé dopravní značení pro roky 2026–2030“. Předmět a rozsah plnění Předmětu díla dle této
smlouvy je vedle této smlouvy dále specifikován výzvou k podání nabídek ze dne 5. 9. 2025 (viz
příloha č. 2 smlouvy), zadávací dokumentací k veřejné zakázce (viz příloha č. 3 této smlouvy)
a nabídkou zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 24. 9. 2025 (viz
příloha č. 4 této smlouvy).
Smluvní strany se výslovně dohodly, že součástí předmětu plnění dle této smlouvy je i zajištění
projednání a zajištění dopravního značení v místě průběhu prací, uzavírek silnic a stanovení
objízdných tras, bude-li to vyžadovat konkrétní situace včetně zjištění možné existence
inženýrských sítí u správců sítí před provedením nového ukotvení pro patku svislého dopravního
značení nebo zařízení.
1.2. Pro účely této smlouvy se pracemi na svislém dopravním značení místních a účelových komunikací
(viz článek I. odst. 1.1. bod (i) této smlouvy) rozumí činnosti stanovené obecně závaznými právními
předpisy, zejména pak vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a technickými podmínkami
(jednotlivá TP) vydanými ministerstvem dopravy a spojů.
1.3. Pro účely této smlouvy se odstraňováním odpadů (viz článek I. odst. 1.1. bod (iv) této smlouvy)
rozumí činnosti uvedené v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Odpad vzniklý při provádění prací a činností dle této smlouvy bude společností tříděn na využitelný
odpad a nevyužitelný odpad.
1.4. Pro účely této smlouvy se využitelným odpadem rozumí dlažební kostky, zámková dlažba,
obrubníky a další materiály, které lze použít při opravě komunikací.
1.5. Pro účely této smlouvy se nevyužitelným odpadem rozumí vybouraná živičná směs povrchu
komunikací, stavební suť, poškozené a dále nepoužitelné betonové obrubníky, rozlámaná zámková
dlažba, zkorodované dopravní značky a sloupky, vylámané patky.
3
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
II. Dílčí plnění předmětu smlouvy
2.1. Smluvní strany se dohodly na konání pravidelných společných porad, na kterých bude dohodnuto
dílčí plnění předmětu smlouvy, tzn. konkrétní požadované práce, činnosti a dodávky a budou
objednatelem zhotoviteli předávány jednotlivé objednávky. Objednávky budou chronologicky
číslovány.
2.2. V objednávkách bude:
(i) dílčí předmět plnění v rámci předmětu plnění uvedeného v článku I. odst. 1.1. této
smlouvy; a
(ii) rozsah plnění dle požadavku objednatele; a
(iii) termín splnění.
Každá objednávka musí být odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami.
V případě rozšíření předmětu plnění dle článku VI. této smlouvy může být objednatelem rozšířen i
dílčí předmět plnění dle objednávky.
2.3. Doba plnění dle článku 1.1, (i.) a (iii.) byla smluvními stranami stanovena na dobu maximálně 14
dní od data objednávky s tím, že smluvními stranami může být dohodnuto plnění ve lhůtě kratší. U
závad ohrožujících bezpečnost silničního provozu bude lhůta plnění činit maximálně
5 kalendářních dní od data objednávky.
2.4. Doba plnění dle článku 1.1, (ii.) byla smluvními stranami stanovena na dobu maximálně do 20min
od nahlášení závady na místní komunikaci, dle článku 2.5 této smlouvy.
2.5. Smluvní strany se dohodly, že ve výjimečných případech (zejména závady ohrožující bezpečnost
silničního provozu či bezprostřední ohrožení chodců na místních komunikacích), kdy bude
zhotovitel provádět plnění dle této smlouvy na základě požadavku Policie ČR a Městské policie
uskutečněného mimo pracovní dobu objednatele, nahlásí zhotovitel tuto skutečnost objednateli
následující pracovní den spolu s uvedením jména a hodnosti příslušníka Policie ČR, který plnění
požadoval. Objednatel následně na takovéto plnění smlouvy vyhotoví objednávku, kterou předá
zhotoviteli.
III. Doba trvání smlouvy
3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu u r č i t o u počínaje dnem účinnosti této smlouvy do 31.
prosince 2030.
IV. Platební styk a úplata
4.1. Platební styk bude uskutečňován na základě nejvýše dvou faktur za měsíc, které budou vystaveny
na základě skutečně provedených prací oceněných ve fakturách jednotkovými cenami z cenové
nabídky zhotovitele ze dne 24. 9. 2025 dle vyhotovených objednávek objednatele. Objednatel
nebude poskytovat žádné zálohy.
Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že objednatel bude hradit úplatu za daň z přidané
hodnoty účtovanou zhotovitelem v sazbách dle právních předpisů platných v době
uskutečnitelného zdanitelného plnění za provádění činností dle této smlouvy.
4.2. Úplata bude zhotoviteli hrazena na základě objednatelem písemně odsouhlasených faktur, formou
bezhotovostního převodu na účet zhotovitele č. č.ú.: 290762547/0300, vedený u ČSOB, pobočka
4
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
Karlovy Vary, a to na základě faktury (daňového dokladu) doručené objednateli.
4.3. Faktury (daňové doklady) vystavované zhotovitelem dle této smlouvy musí obsahovat náležitosti
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Součástí každé faktury
(daňového dokladu) musí být i doklady specifikované v článku XI. této smlouvy a současně
i označení objednávky, ke které je daňový doklad (faktura) vystavován. V případě, že daňový
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad
opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto odstavci. Splatnost faktur (daňových dokladů)
byla smluvními stranami sjednána na dvacet jedna kalendářních dnů ode dne doručení řádné faktury
(daňového dokladu) zhotovitelem objednateli.
4.4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že položky cenové nabídky ze dne 24. 9. 2025 zahrnují
veškeré související náklady (režijní i výrobní) nezbytné k řádnému a úplnému provedení předmětu
plnění dle této smlouvy, včetně nákladů na odvoz a prokazatelné odstraňování odpadů včetně
skládkovného, veškeré přejezdy mechanismů v rámci plnění a náklady s tím související.
V. Rozšíření předmětu smlouvy
5.1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající
v rozšíření předmětu plnění z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, a to víceprací či prací,
jež nejsou v této smlouvě sjednány, které budou vyvolány požadavky objednatele v závislosti na
objektivních či subjektivních skutečnostech či stavech.
5.2. Nebude-li plnění, o které bude rozšířen předmět této smlouvy, ohodnoceno (oceněno) v příloze
č. 3 této smlouvy, bude se oceňovat dle aktuálního ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem
Pražská 18, 120 00 Praha 10.
5.3. Jednotkové ceny specifikované v příloze č. 3 této smlouvy jsou nepřekročitelné.
5.4. Cena za plnění v rámci rozšíření předmětu smlouvy nepřekročí 30 % z původně sjednané ceny díla.
VI. Změny předmětu plnění
6.1. Smluvní strany se zavazují, že nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy
objednatele zhotoviteli uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým rozšíří rozsah předmětu plnění dle
požadavků objednatele v souladu s čl. 5 této smlouvy.
6.2. Objednatel si dále v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy
spočívající ve zúžení předmětu plnění, které bude vyvoláno požadavky objednatele v závislosti na
objektivních či subjektivních skutečnostech či stavech.
6.2. Smluvní strany se zavazují, že nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy
objednatele zhotoviteli uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým zúží rozsah předmětu plnění dle
této smlouvy dle požadavků objednatele.
VII. Součinnost smluvních stran
7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci
plnění dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
5
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění činností dle této smlouvy veškeré
potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
VIII. Oprávnění a závazky zhotovitele
8.1. Zhotovitel se zavazuje:
(a) provádět plnění dle této smlouvy v souladu se zákonem, touto smlouvou, dobrými mravy,
účelem smlouvy, zájmy objednatele a podle pokynů objednatele, které jsou zhotoviteli
známy nebo které musí znát, dodržovat platné bezpečností, hygienické a protipožární a jiné
obecně závazné předpisy, TP, TKP, ČSN, technologické postupy, technické pokyny
a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak vymezení podmínek hlučnosti, doby
provádění prací apod.; a
(b) provádět plnění dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je oprávněn nechat se při výkonu
plnění dle této smlouvy zastoupit třetí osobou pouze po předchozím písemném souhlasu
objednatele; a
(c) při uskutečňování plnění dle této smlouvy postupovat při zařizování záležitostí s odbornou
péčí a chránit zájmy objednatele; a
(d) při uskutečňování plnění dle této smlouvy dodržovat Statut lázeňského místa Karlovy Vary
v platném znění a současně dodržovat podmínky obsažené v závazných posudcích
Ministerstva zdravotnictví České republiky – Českého inspektorátu lázní a zřídel; a
(e) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů podle této smlouvy
zjistí, s výjimkou těch skutečností, které je nezbytně nutné zpřístupnit třetím osobám pro
umožnění řádného výkonu úkonů, jednání a činností spojených plněním svých závazků
z této smlouvy a/nebo skutečností, které je zhotovitel povinen poskytnout podle obecně
závazných právních předpisů.
8.2. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při
uskutečňování činností a jednání dle článku I. této smlouvy a/nebo které zjistil i mimo rámec
činností a jednání dle článku I. této smlouvy, a jenž by mohly mít vliv na plnění dle této smlouvy.
8.3. Zhotovitel se zavazuje strpět kontrolní činnost objednatele dle článku IX. odst. 9.3.této smlouvy
a poskytnout objednateli k výkonu kontrolní činnosti dle obecně závazných právních předpisů a této
smlouvy maximální součinnost.
8.4. Zhotovitel se zavazuje:
(a) uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude písemně vyzván (a objednatel
splnil svoji povinnost umožnit zhotoviteli podání případných opravných prostředků – viz
článek IX. odst. 9.2. této smlouvy) veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli
vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) v souvislosti s porušením povinností zhotovitele
6
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
při provádění úkonů, činností a jednání dle této smlouvy; a
(b) v případě škody či jiné újmy způsobené zhotovitelem či jeho zaměstnanci objednateli
zajistit bez zbytečného odkladu na své náklady její odstranění. V případě, že odstranění
škody nebude možné uvedením do původního stavu či bude možné pouze částečně, uhradí
zhotovitel objednateli část škody peněžní formou, a to se splatností do čtrnácti dnů ode dne,
kdy zhotovitel odstranil část škody či měl odstranit škodu dle tohoto odstavce smlouvy
8.5. Zhotovitele se zavazuje řádně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy provádět či
zajišťovat provádění odstraňování odpadů vzniklých při provádění plnění dle této smlouvy.
IX. Oprávnění a závazky objednatele
9.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli včas nutné a potřebné podklady a pravdivé informace, jež
jsou nutné k realizaci plnění dle této smlouvy, zejména technické a evidenční podklady a potřebné
obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary.
9.2. Objednatel je povinen doručit zhotoviteli každé rozhodnutí o uložení pokuty či další sankce uložené
objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele při plnění závazků z této smlouvy či
v souvislosti s plněním těchto závazků tak, aby byla zhotoviteli zachována minimálně pětidenní
lhůta k posouzení daného rozhodnutí. Na písemnou výzvu zhotovitele doručenou objednateli
nejpozději tři dny před koncem lhůty k podání případného opravného prostředku (resp. žaloby), je
objednatel povinen (a to na náklady zhotovitele) podat proti rozhodnutí o stanovení pokuty či další
sankce příslušný opravný prostředek (resp. žalobu).
9.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím zmocněných třetích
osob, po předchozím upozornění, provádět kontrolu plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy.
X. Místo plnění
10.1. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění dle této smlouvy jsou místní a účelové komunikace
ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary.
10.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa plnění a že nezjistil, ani
podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli
bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti realizace plnění dle této
smlouvy.
XI. Předání a převzetí plnění
11.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předávat dílčí plnění předmětu plnění dle této smlouvy
objednateli v termínech plnění stanovených v jednotlivých objednávkách dle článku II. odst. 2.2.
smlouvy. O každém předání plnění bude sepsán písemný protokol, který musí být podepsán oběma
smluvními stranami. Podepsaný protokol opravňuje zhotovitele k vystavení daňového dokladu
(faktury) dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy.
11.2. Součástí protokolu o předání budou jako přílohy předávány evidence odstraněných dopravních
značek, nově osazených dopravních značek, vyměněných a opravených dopravních značek
a digitální fotodokumentace nově osazených dopravních značek, jako podklad pro pasport svislého
dopravního značení. Forma evidence bude stanovena objednatelem po domluvě se zhotovitelem.
7
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
XII. Smluvní pokuty
12.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku II. odst. 2.2.(iii) této smlouvy
zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení NOZ v platném
znění, smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a to za každé porušení
smlouvy zvlášť.
12.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku VIII. této smlouvy
zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení NOZ v platném
znění, smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: Pět tisíc korun českých), a to za každé porušení
smlouvy zvlášť.
12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku XIV. nebo článku XV. této
smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení NOZ
v platném znění, smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých), a to za
každé porušení smlouvy zvlášť.
12.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IV. odst. 4.3. této smlouvy
objednatelem je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli ve smyslu ustanovení NOZ v platném
znění, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: Jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý
den prodlení.
12.5. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody
v plné výši.
XIII. Ukončení trvání smlouvy
13.1 Právní vztah založený touto smlouvy skončí:
(a) písemnou dohodou smluvních stran;
(b) odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran;
13.2 Smluvní strany v dohodě o skončení smlouvy upraví vypořádání vzájemných pohledávek a závazků
z této smlouvy.
13.3 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon,
jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se
tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy ruší.
13.4 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
(a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu plnění dle této smlouvy ve
vztahu k termínům stanoveným dle článku II. odst. 2.2 smlouvy, a/nebo
(b) jestliže zhotovitel po dobu delší než tři kalendářní dny přerušil práce na provedení práce,
činnosti a dodávky dle této smlouvy, a/nebo
(c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku
XIV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV. této smlouvy, a/nebo
8
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
(d) jestliže dojde k zahájení insolventního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův)
úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo
(e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
(f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl,
resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a
(g) zhotovitel řádně a včas neuzavře s objednatelem dodatek této smlouvy dle článku VI. této
smlouvy či jinak poruší své povinnosti stanovené v článku VI. této smlouvy; a/nebo
(h) zhotovitel alespoň ve třech případech poruší technologické postupy při provádění činností
dle této smlouvy vyžadované obecně závaznými právními předpisy; a/nebo
(i) zhotovitel opakovaně, a to alespoň ve třech případech, poruší své závazky vyplývající
z ustanovení článku VIII. této smlouvy; a/nebo
(j) zhotovitel při plnění této smlouvy opakovaně porušuje obecně závazné právní předpisy.
13.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok
na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení
prací, činnosti a dodávek zhotovitelem dle této smlouvy) vynaložených na dokončení plnění této
smlouvy po dobu předpokládaného trvání této smlouvy (viz článek III. této smlouvy) a na úhradu
ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení činností dle této smlouvy. Nárok objednatele na
smluvní pokutu vůči zhotoviteli tím nezaniká.
XIV. Pojištění
14.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění činností dle této smlouvy, pojistnou smlouvou
pro případ pojistné události související s prováděním činností dle této smlouvy, a to zejména
a minimálně v rozsahu:
(i) pojištění na hmotné škody vůči třetím osobám, a to na hodnotu pojistné události minimálně
5 000 000,- Kč (slovy: Pět milionů korun českých), a
(ii) pojištění na finanční škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací předmětu plnění dle této
smlouvy, a to na hodnotu pojistné události minimálně 2 000 000,- Kč (slovy: Dva miliony
korun českých),
14.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli originál či úředně ověřené kopie platných a účinných
pojistných smluv dle článku XIV. odst. 14.1. smlouvy nejpozději po čtrnácti dnech od podpisu této
smlouvy. Objednatel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro
něj plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné
smlouvy dle článku XIV. odst. 14.1. smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originále či úředně ověřené kopii objednateli
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření.
XV. Záruka
15.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané plnění bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít
vlastnosti dle případné projektové dokumentace, obecně závazných technických norem a případně
i příslušné objednávky a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno
v souladu s ověřenou technickou praxí.
9
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost plnění v délce 60 měsíců ode dne řádného
protokolárního převzetí dílčího plnění předmětu smlouvy objednatelem od zhotovitele.
15.2 Zhotovitel bude objednateli poskytovat bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované
vady plnění po dobu výše uvedené záruční doby.
15.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XV. odst. 15.1. této smlouvy vady
plnění u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada plnění, určen nárok
objednatele z vady plnění, případně požadavek na odstranění vad plnění, a to včetně termínu pro
odstranění vad plnění. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
15.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti osmi hodin, bude-li to
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady plnění či jeho části zahájit
odstraňování vady plnění či její části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či
příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit
reklamační řízení v místě provádění plnění. Reklamační řízení musí být ukončeno do čtyřiceti osmi
hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude
odstranění vady plnění či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada
uznána jako reklamační vada bude odstranění vady plnění či jeho části provedeno úplatně, a to za
cenu stanovenou v souladu s ustanovením článku V. této smlouvy.
15.5 V případě odstranění vady plnění či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního
převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XV. odst. 15.1.
této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady plnění objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění
vady plnění zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
15.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky plnění či jeho části ve lhůtě dle článku
XV. odst. 15.4. této smlouvy a/nebo nezahájí-li společnost odstraňování vad nebo nedodělků plnění
v termínech dle článku XV. odst. 15.4. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před
uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků plnění, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-
li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky plnění či jeho části ve lhůtě stanovené
objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků plnění neodstraní, má objednatel vedle
výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému subjektu a/nebo požadovat slevu
z ceny za provedení plnění. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu
zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto
postupu zaplatí. Nárok objednatele uplatňovat vůči společnosti smluvní pokutu tím nezaniká.
15.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části plnění ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
15.8 V období posledního měsíce záruční lhůty dle článku XV. odst. 15.1. této smlouvy je zhotovitel
povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku
plnění. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek,
popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní
prohlídku plnění svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce
na řádně svolanou výstupní prohlídku plnění dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to,
že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
15.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XV. odst. 15.4. této
smlouvy platí analogicky.
10
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
XVI. Adresy pro doručování
16.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné
korespondence:
a/ adresa pro doručování objednateli je: Statutární město Karlovy Vary
Odbor technický
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
b/ adresa pro doručování zhotoviteli je: HAREX INVEST s.r.o.
Chebská 169/38, 360 06 Karlovy Vary
16.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro
doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní
stranu.
XVII. Doručování
17.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo
doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
17.2 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení
bylo řádně doručené:
(i) při doručování osobně:
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních
zásilek; nebo
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních
zásilek a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal
či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na
zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1., resp. 16.2. této smlouvy.
(ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal
či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na
zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1., resp. 16.2. této smlouvy.
(iii) při doručování do datové schránky:
- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů.
17.3. Smluvní strany se dohodly, že za řádně doručenou zásilku městu se považuje pouze zásilka
doručená v úředních hodinách Magistrátu města Karlovy Vary.
XVIII. Společná ustanovení
18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné
články společných ustanovení.
11
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
18.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud k datu příslušné splatnosti nebude dlužníkem uhrazen
jakýkoliv splatný závazek (dlužná částka) podle této smlouvy v plné výši, bude každé následující
peněžní plnění ze strany dlužníka použito věřitelem k úhradě (a to i částečné) dlužné částky v pořadí
podle rozhodnutí věřitele, a to buď:
(a) k úhradě splatného úroku z prodlení, nebo
(b) k úhradě splatných smluvních sankcí, nebo
(c) k úhradě splatné jistiny dluhu.
18.3. Pokud není v této smlouvě či na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném na základě této smlouvy
uvedeno jinak, či s předstihem nejméně čtrnácti dnů sděleno povinné straně jinak (jiné bankovní
spojení atd.), jsou veškeré platby nebo jeho částí, úhrady nákladů, smluvních pokut a dalších plateb
prováděny na účty smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, a to v korunách českých.
18.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy jsou řádně a včas
splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany (věřitele)
nejpozději v poslední den lhůty její splatnosti.
18.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není oprávněn převést pohledávky či oprávnění z této
smlouvy vzniklá či s touto smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného
souhlasu druhé smluvní strany.
XIX. Závěrečná ustanovení
19.1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem vložení do registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.
19.2. Smlouva je vyhotovena elektronicky.
19.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní
ustanovení této smlouvy.
19.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky.
19.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
právním řádem České republiky.
19.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými
a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které
musí být obsaženy na jedné listině.
19.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
19.8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
Příloha č. 2: Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce ze dne 5. 9. 2025
Příloha č. 3: Zadávací dokumentace veřejné zakázky
Příloha č. 4: Nabídka zhotovitele ze dne 24. 9. 2025
Příloha č. 5: Výpis z Usnesení č. RM/1193/10/25 ze dne 21. 10. 2025
19.9. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany
12
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:
objednatele veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb., či jinými obecně závaznými právními předpisy
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou
obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
19.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy (včetně příloh) a prohlašují, že si smlouvu
(včetně příloh) přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
V Karlových Varech, dne (datum uveden u elektronického podpisu)
___________________________ ___________________________
Statutární město Karlovy Vary HAREX INVEST s.r.o.
zastoupené zastoupená
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA Karel Harna
primátorka města jednatel
13
Číslo smlouvy objednatele: 70-63221/2025
Číslo smlouvy zhotovitele: