Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
MMHK/011073/2026
Dodatek č. 2
č. zhotovitele:
č. objednatele: CES 2024/1588
Smluvní strany:
1) Objednatel: statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupeno: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Datová schránka: bebb2in
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 426 511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
- tel. 495 707 692
- e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz
dále jen „objednatel“
a
2) Vedlejší účastník: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Sídlo: Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
Zastoupeno: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
IČO: 64809447
DIČ: CZ64809447
Datová schránka: 3aak9xj
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu:
Spisová značka: Pr 52 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17.08.2001
E-mail pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
dále jen „servisní organizace“
3) Zhotovitel: a
Sídlo: M - SILNICE a.s.
Zastoupený: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsedou představenstva, na základě
IČO: písemného pověření představenstvem
DIČ: 42196868
CZ421968680
Datová schránka: jwtq7ju
Spisová značka: B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. prosince 1991
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:
dále jen „zhotovitel"
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, ze dne 07.08.2024
ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 09.10.2024 (dále jen „smlouva o dílo")
„Komunikace Hradec Králové - Komerční zóna Hradubická II - 2. etapa - fáze B“
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města
č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávání veřejných zakázek a v souladu s příslušným
ustanovením § 222, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na
realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, jak je popsáno dále v tomto dodatku. Změnu závazku
objednatel posoudil jako nepodstatnou, neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani by nemohla
ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního řízení
odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy o dílo ve prospěch
vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
2. Objednatel bude zajišťovat část činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo v záruční době prostřednictvím
servisní organizace, TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, IČO: 64809447, se sídlem Na Brně
362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, která tímto jako třetí smluvní strana přistupuje
k závazku ze smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany s přistoupením servisní organizace ke smlouvě o dílo souhlasí a svůj souhlas projevují
podpisem tohoto dodatku.
II.
Předmět dodatku
1. Předmětem činnosti servisní organizace bude zajištění kontroly plnění zhotovitele podle položkového
rozpočtu v části SO 03 - Sadové úpravy, označeného jako „Následná péče výsadby 5 let“, a to ode dne
nabytí účinnosti tohoto dodatku. Smluvní strany shodně prohlašují, že práva a povinnosti plynoucí pro
objednatele ze smlouvy o dílo tímto nejsou dotčeny.
2. Faktury za plnění smlouvy o dílo v rozsahu dle předchozího odstavce tohoto článku dodatku je zhotovitel
povinen vystavit dle čl. VI., odst. 3. smlouvy o dílo servisní organizaci, a to jednou ročně.
3. Smluvní strany se dále dohodly na zrušení části odstavce 1 v článku VIII. smlouvy o dílo - kontaktní
osoby objednatele pro realizace smlouvy o dílo a přijetí nového znění této části tohoto odstavce takto.
„Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Josef Smetiprach - středisko městské zeleně TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ, tel.:
603 159 553
III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením č. RM/2025/1441 na 18. zasedání Rady města Hradec
Králové konaném dne 09.12.2025.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
2
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím
registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv.
5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí
s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
a IČO: 00268810
DS: bebb2in
a
TECHNICKO SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
vymezení předmětu smlouvy: Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
cena: IČO: 64809447
datum uzavření smlouvy: ID datové schránky: 3aak9xj
M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
ID datové schránky: jwtq7ju
Smlouva o dílo - dodatek č. 2 - následná péče výsadby 5 let
0 Kč bez DPH
datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující
požadavkům zákona o registru smluv.
8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky,
vedlejší objednatel a zhotovitel po jednom výtisku..
3
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obo
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly
její význam, což stvrzují svými podpisy.
2 8. 01. 2026 28 01. 2026
V Hradci Králové dne Hradci Králové
otovitele za objednatele
Ing. Jan Kroupa, FEng. Mgr. et Mgr. Pavlína Sprihgerová, Ph.D.
místopředseda představenstva, _________primátorka města_________
na základě písemného pověření představenstvem
za vedlejšího účastníka
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
4