Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy zhotovitele 17.0042
Číslo smlouvy objednatele: O/17/435
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Společnost: PBS ENERGO, a.s.
se sídlem: Velká Bíteš, Velká Bíteš, Vlkovská 279, PSČ 595 01
IČ: 27678741
DIČ:¨ CZ 27678741
statutární orgán:
Ing. Karel Jelínek, předseda představenstva
Jiří Crha, člen představenstva
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddílu B, vložce 4590,
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu Kč: 43-8049190227/0100
dále jen “Zhotovitel“ na straně jedné
a
Společnost Teplárny Brno, a.s.
se sídlem: Okružní 25, 638 00 Brno
IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B,
vložka 786
zastoupená: Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka Brno - město
číslo účtu: 32606-621/0100
kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
dále jen “ Objednatel “ na straně druhé
tuto Smlouvu o dílo (dále jen “Smlouva“) na základě ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku v platném znění
Stránka 1 z 10
I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Předmětem této smlouvy je provedení kontroly, posouzení stavu a na základě revizní
zprávy oprava TG 20, tovární v.č. 2093, výrobce IBZKG, 1954 v rozsahu viz příloha
č.1.
II.
MÍSTO PLNĚNÍ
2.1 Strojovna parní turbíny TG20 – Špitálka 6, Brno.
PBS ENERGO, a.s., Vlkovská 279, Velká Bíteš.
III.
DOBA PLNĚNÍ
3.1 Zahájení revize parní turbíny TG 20 od 12. 7. 2017.
Dokončení opravy do 29. 9. 2017 /termín může být upřesněný na základě provedené
revize/.
IV.
CENA DÍLA
4.1 Celková cena díla dle čl. 1.1 viz. příloha č. 1 činí 1.285.400,-Kč bez DPH.
(slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátpěttisícčtyřista korun českých).
4.2 Ceny jednotlivě prováděných operací jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. Ceny
jsou v CZK.
4.3 Vícepráce a ND nad rámec SoD budou řešené dodatkem k této SoD, který musí
odsouhlasit obě smluvní strany.
4.4 Vícepráce budou kalkulované na základě hodinových sazeb viz. příloha č.1.
4.5 Celková cena se sníží o částku za práce, které se nebudou realizovat a jsou uvedeny
v nabídce – příloze č. 1.
V.
SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
5.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy (čl. 1) jeho řádným
provedením, ukončením a prokazatelným (např. předávacím protokolem, nebo
zápisem v montážním deníku, nebo následným užíváním TG 20 objednatelem)
předáním Objednateli.
Stránka 2 z 10
VI.
FAKTURACE A SMLUVNÍ POKUTA
6.1 Objednatel se zavazuje za řádné splnění předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 1
Zhotoviteli včas a v plné výši zaplatit na jeho bankovní účet sjednanou cenu díla dle
čl. 4 následujícím způsobem:
6.1.1 Po podpisu SoD bude vystavena zálohová faktura ve výši 30% z ceny díla
(385.620,- Kč + DPH) se splatností 14-ti dnů.
6.1.2 Na základě předání díla dle čl. 5.1 bude vystavena konečná faktura se splatností 30-ti
dnů. V této faktuře bude vyúčtovaná zálohová faktura viz. čl. 6.1.1.
6.2 Faktura/daňový doklad bude řádně vystavena ve dvou vyhotoveních a bude v nich
uvedeno číslo Smlouvy včetně názvu revize.
6.3 Pro případ nedodržení termínu splatnosti sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
6.4 V případě přerušení prací na zakázce z viny Objednatele budou již provedené práce a
dodávky vyfakturovány samostatně.
6.5 Zhotovitel si vyhrazuje právo na přerušení sjednaných nebo dodatečně objednaných
prací v případě nezaplacení zálohové faktury, která souvisí s touto zakázkou v termínu
splatnosti. V tomto případě nenese Zhotovitel žádnou odpovědnost za způsobené
škody, které vzniknou přerušením prací. Termín provedení předmětu smlouvy pak
bude posunut o počet dnů prodlení platby plus 1 týden.
6.6 Za prodlení s plněním termínu dle čl. 3 zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
6.7 Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že celková výše uplatněných škod včetně
smluvních pokut, které může jedna ze smluvních stran uplatňovat po druhé straně dle
této smlouvy, je omezena 20 % celkové výše díla.
VII.
ZÁRUKA ZA JAKOST
7. 1 Zhotovitel poskytne záruku na provedenou práci v délce trvání 6 měsíců, na nové
náhradní díly 12 měsíců.
7.2 Zhotovitel ručí za kvalitu prováděných prací v rozsahu a v souladu s podmínkami této
smlouvy o dílo.
7.3 Objednatel neprovede bez souhlasu Zhotovitele žádné změny a úpravy na předaném
předmětu smlouvy o dílo nebo jeho části po dobu záruky a zavazuje se udržovat a
provozovat předmět smlouvy a předmětnou turbínu v souladu s provozním přepisem
výrobce turbíny.
Stránka 3 z 10
7.4 Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.
Zhotovitel je zbaven veškeré zodpovědnosti a povinností v souvislosti s touto zárukou
v případě, že:
a) Objednatel nebude TG provozovat v souladu s provozními předpisy
b) pokud došlo k poškození TG Objednatelem, jeho pracovníky či třetími osobami
7.5 Vady Zboží a nároky z nich vzniklé jsou řešeny podle platných ustanovení § 2615 a
násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
VIII.
DOKUMENTACE K OPRAVĚ
8.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli příslušnou dokumentaci do 30-ti dnů od data
předání opravy Objednateli.
IX.
REKLAMACE
9.1 Reklamace, týkající se vady provedené opravy TG 20 musí být písemně uplatněny u
Zhotovitele bez zbytečného odkladu nejdéle však do 2 dnů od jejich zjištění, výlučně a
pouze za předpokladu, že závada vznikla po dobu trvání záruční lhůty.
9.2 Po zjištění závad musí Objednatel neprodleně uvědomit o této skutečnosti
Zhotovitele, a to písemně, s uvedením podrobností, týkajících se reklamace.
9.2 Na základě obdržené písemné reklamace je Zhotovitel povinen se neprodleně vyjádřit
k opodstatněnosti nálezu.
9.6 Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, Zhotovitel se zavazuje závadu opravit
na své náklady v dohodnuté lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s řešením
oprávněné reklamace.
9.7 Pokud bude reklamace neoprávněná, hradí všechny náklady s ní spojené Objednatel na
základě faktury Zhotovitele.
9.8 V případě nezbytnosti bude sestavena smíšená komise, tvořená ze zástupců
Zhotovitele a Objednatele, která rozhodne o řešení vzniklé reklamace. Pokud nedojde
k smírnému řešení cestou rozhodnutí této komise, rozhodne ve věci příslušný soud.
X.
UKONČENÍ SMLOUVY
10.1 Smlouva je ukončena splněním závazků smluvních stran, vyplývajících z této
Smlouvy.
10.2 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, přičemž Objednatel
uhradí Zhotoviteli vynaložené náklady spojené s plněním Dodávky této Smlouvy ke
Stránka 4 z 10
dni zániku Smlouvy a Zhotovitel předá Objednateli vše, co souvisí s plněním Dodávky
této Smlouvy ke dni zániku Smlouvy.
10.3 Při podstatném porušení Smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá strana oprávněna
od Smlouvy odstoupit, a to k datu doručení písemného oznámení druhé straně.
10.4 Smluvní strany se dohodly, že za případ podstatného porušení této Smlouvy budou
považovat takové skutečnosti, jejichž porušení některou ze smluvních stran vede
k úplnému nebo částečnému znemožnění dosáhnout cíle, ke kterému tato Smlouva
směřuje, a k nápravě nedošlo ani po poskytnutí dodatečné lhůty v délce 15 dnů od
doručení takovéto výzvy k nápravě stavu Za takovéto porušení smlouvy jsou
považovány prodlení objednatele s úhradou ceny díla v délce 60 dnů a prodlení
zhotovitele s předáním díla objednateli v délce 90 dnů od data předání sjednaného
v této smlouvě, vyjma případů, kdy prodlení zhotovitel nezavinil a ani nemohl
ovlivnit.
10.5 V případě odstoupení od Smlouvy si strany vzájemně vypořádají svoje závazky, platné
k datu odstoupení.
XI.
SOUČINNOST
11.1 Obě strany se vzájemně dohodly, že si poskytnou veškerou podporu a nutnou
součinnost pro účely plnění Dodávky dle Smlouvy.
11.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí a
zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a provádět
práce při dodržení ustanovení, obsažených v příloze č. 15 místního pracovního
předpisu poskytovatele ISO_MPPP_TB_08_2015_Místní provozní a pracovní předpis
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která je nedílnou součástí smlouvy.
XII.
MLČENLIVOST
12.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního,
finančního, výrobního a technického charakteru (dále jen „důvěrné informace“), se
kterými byly smluvní strany seznámeny, nebo které získaly nebo měly v souvislosti
s uzavřením nebo plněním této smlouvy k dispozici a které nejsou veřejně běžně
dostupné.
12.2 Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné informace týkající se druhé
smluvní strany, se kterými byla při uzavření nebo plnění této smlouvy seznámena,
využívat v rozporu se zájmy druhé smluvní strany ani pro třetí osoby.
12.3 Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany důvěrných
informací a jejich ochranu zajistit.
Stránka 5 z 10
12.4 Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro
účely spolupráce vyplývající z této smlouvy mezi nimi uzavřené.
12.5 Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny
druhé ze smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně
jejich kopií, budou vráceny druhé smluvní straně nebo zničeny, jakmile bude
ukončena spolupráce v souvislosti s plněním této smlouvy nebo strana, která tyto
důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá.
12.6 V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy je smluvní
strana poškozená porušující smluvní straně oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za každé takovéto prokázané
porušení.
XIII.
ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ
12.1 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem, zejména zák. č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
12.2 Všechny spory vzniklé mezi oběma smluvními stranami v rámci této Smlouvy budou
především řešeny smírčí cestou. V případech, kdy takové řešení nebude možné, budou
všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, rozhodovány příslušnými
soudy České republiky.
XIV.
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 Smlouva může být měněna nebo doplňována jen oboustranně odsouhlasenými,
postupně číslovanými dodatky, které se stanou vždy její nedílnou součástí.
13.2 Dodatky k této Smlouvě mohou být provedeny pouze písemnou formou a za souhlasu
smluvních stran.
13.3 Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má
povahu originálu a mají stejnou platnost. Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom
vyhotovení originálu Smlouvy.
13.4 Pokud není sjednáno jinak, smluvní strany si výslovně ujednaly, že věci touto
smlouvou konkrétně neupravené se dále řídí Všeobecnými nákupními podmínkami
dodávek zboží a služeb PBS ENERGO, a.s., (platnými od 1. 8. 2016).
13.5 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že objednatel zveřejní tuto
smlouvu v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Stránka 6 z 10
Pokud mají obě smluvní strany povinnost zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv,
smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do registru smluv vloží Teplárny Brno.
Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či
poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává
zachováno i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy.
13.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
13.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Rozsah prací pro TG1- zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Vnitřní předpis ISO_MPPP_TB_08_2015_Místní provozní a pracovní
předpis pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
13.8 Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které
by vylučovaly uzavření této Smlouvy, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi
uvedených nepravdivých údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy
připojují své podpisy.
Ve Velké Bíteši, dne: V Brně, dne:
za Zhotovitele za Objednatele
PBS ENERGO, a.s Teplárny Brno, a.s.
…………………………………. ………………………………….
Ing. Karel Jelínek Mgr. Petr Hladík,
předseda představenstva předseda představenstva
…………………………………. ………………………………….
Jiří Crha Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva místopředseda představenstva
a generální ředitel
Stránka 7 z 10
Příloha č. 1
Smlouvy o dílo, č. smlouvy zhotovitele 14.0042 a č. smlouvy
objednatele O/14/435
Rozsah prací pro TG20 (dle zadávací dokumentace)
Těleso turbiny - demontáž a montáž, kontrola, vyčištění, NDT
- cena 435 000,-Kč
Rotor turbiny – po otevření stroje kontrole a posouzení stavu by se po dohodě provádělo:
přeměření souososti, egalizace funkčních ploch, opískování, vyvážení rotoru na redukované
otáčky
- cena 124 500,-Kč
Ložiska - demontáž a montáž všech ložisek, přeměření, přilnutí, kontrola ultrazvukem + NDT
- cena 52 700,-Kč + NDT 93 500,-Kč /včetně nákladů za dopravu/
Hlavní olejové čerpadlo – kontrola stavu s případnou opravou a dodávkou ND
- cena 27 200,-Kč
Regulace a ochrany – kontrola, nastavení, seřízení při uvádění do provozu
- cena 55 250,-Kč
Regulační ventily – kontrola, výměna 3 NT košů – dodá objednatel
- cena 49 300,-Kč
Spouštěcí ventil – kontrola
- cena 42 500,-Kč
Odlučovač vody – kontrola, vyčištění
- cena 17 000,-Kč
Pojišťovací ventily – kontrola, nastavení
- cena 47 600,-Kč
Olejového potrubí - kontrola, přetěsnění netěsností, vyčištění demontovaných částí
- cena 110 500,-Kč
Chladič oleje - po zkoušce těsnosti případná kontrola, vyčištění
- cena 71 400,-Kč
Pomocná olejová čerpadla ( el. čerpadlo a OTP) - kontrola
- cena 25 500,-Kč
Chladič generátoru - po zkoušce těsnosti případná kontrola, vyčištění
- cena 93 500,-Kč
Vypracování revizní zprávy a návrh rozsahu oprav
- cena 22 950,-Kč
Stránka 8 z 10
Vypracování protokolu z opravy 1 285 400,-Kč
- cena 17 000,-Kč
Cena celkem
Hodinová sazba:
Základní hodinová sazba 600,- Kč/hod
Montér 650,- Kč/hod
Šéfmontér 700,- Kč/hod
Technik
Hodinová sazba při práci přesčas (po 14 hodině)
Základní sazba + 15%.
Hodinové sazby za práce prováděné o sobotách
Základní sazba + 50%.
Hodinové sazby za montážní práce prováděné o nedělích a ve svátcích
Základní sazba + 80%.
Čas strávený na cestě bude účtován sazbou 350,- Kč/hod.
Cestovní náklady budou účtovány podle kilometrovného - osobním autem sazbou
12,- Kč/km, nákladním autem sazbou 25,- Kč/km.
Ubytování bude účtováno dle skutečných nákladů.
Protiplnění objednatele poskytované po celou dobu provádění díla dle této smlouvy
• Demontáž a zpětná montáž izolace
• Předání pracoviště Zhotoviteli
• Zajištění přístupu pracovníkům Zhotovitele na pracoviště, zajištění sociálních zařízení,
uzamykatelné šatny pro montéry, uzamykatelný prostor k uložení montážního nářadí,
pomocného a servisního materiálu, psací stůl pro technika při zhotovení zápisu z prováděných
revizí do ………………………….29. 9. 2017.
• Odpojení elektro napájení rozvaděčů a spotřebičů na TG, MaR, po ukončení prací
zpětné připojení napájení spotřebičů TG
• Vyřízení vjezdu do areálu firmy
• Proškolení pracovníků zhotovitele (PBSE) z místních bezpečnostních předpisů –
potvrzeno zápisem do montážního deníků bezp. technikem objednatele
• S dostatečným časovým předstihem odstavení soustrojí z provozu, zajištění
vychladnutí soustrojí na teplotu okolí, nutnou při zahájení prací
• Nezbytná média a energie pro revizi – 230V, 400V, tlakový vzduch pro čištění,
autogén apod
• Lešení nebo montážní plošina /pokud to bude nutné/
• Uvedení do provozu za účasti Zhotovitele.
Termín: - dle dohody
Časová náročnost opravy: - cca. 2 až 3 měsíce
Stránka 9 z 10
Nabídka může byt na základě revizního nálezu upravena.
Platební podmínky: - 30% záloha se splatností 14 dnů, konečná faktura s odpočtem zálohy
vystavená po splnění předmětu plnění se splatností 30 dnů
Záruka: - 6 měsíců na práci, 12 měsíců na ND
Platnost nabídky do 30. 8. 2017.
S pozdravem
Ing. Rostislav Sysel
PBS ENERGO, a.s.
Stránka 10 z 10