Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
I. SMLUVNÍ STRANY
ZHOTOVITEL:
Climat AIR s.r.o.
Sídlo: K Pohansku 3252/3, Břeclav 690 02
Zastoupený: Pavlem Jaborníkem, jednatelem
IČ: 26896621, DIČ: CZ26896621
Bankovní spojení: XXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXX
OBJEDNAVATEL:
ČR – Okresní soud v Hodoníně
Sídlo: Velkomoravská 4, Hodonín 695 46
Zastoupený: Mgr. Romanem Smetkou, předsedou Okresního soudu v Hodoníně
IČ: 00025101
Bankovní spojení: XXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXX
II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy o dílo je dodávka, montáž, zapojení a uvedení do provozu dvou kusů
vnitřních klimatizačních nástěnných jednotek, které budou napojeny na venkovní klimatizační
jednotku a to do kanceláří č. 2.06 (dv.č. 22) a 2.07 (dv.č. 21) v budově Okresního soudu v
Hodoníně dle CN ze dne 11.8.2017. Cenová nabídka je součástí této Smlouvy o dílo.
III. DOBA PLNĚNÍ
Zařízení bude dodáno a zprovozněno nejpozději 20.10.2017.
Dojde-li v průběhu provádění díla k prodlení na straně objednatele, příp. třetí strany, má
zhotovitel právo na prodloužení lhůty o stejný počet dní, po který toto prodlení trvalo.
Je-li k provádění díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu
k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď
zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozorní-li na to objednatele, odstoupit od
smlouvy.
Jestliže dojde k přerušení prací na dobu delší 10 pracovních dnů z důvodů na straně
objednatele nebo nebude možné dílo dokončit z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel
oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit a objednatel je povinen převzít již provedenou část
Climat AIR s.r.o., K Pohansku 3252/3, Břeclav 690 02
tel XXXXXX, mail:XXXXXXX, URL:www.climat.cz
předmětu plnění do 10 pracovních dnů, a potvrdit převzetí díla v prokázaném rozsahu.
Následně, v termínu dle platebních podmínek v této smlouvě dohodnutých, se zavazuje
provedené práce uhradit.
Jestliže dojde k přerušení prací na straně zhotovitele o více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.
IV. CENA DÍLA
Cena díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, určená nabídkou zhotovitele, je
sjednána jako cena nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a
rozsahu a činí:
Cena za dílo je dohodnuta ve výši: ……………..……………….…..…. 71 820,- Kč
Cena za dílo bez DPH …………………………………….. 15 082,- Kč
DPH 21% …………………………………….. 86 902,- Kč
Cena celkem včetně 21% DPH
Cena dle čl. IV. obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, včetně všech
nákladů s provedením díla věcně souvisejících (např. likvidaci odpadů, požadované zkoušky
a revize).
V. FAKTURACE
Zakázka je prováděna bez zálohy předem. Den následující pro převzetí díla bude vystavena
faktura se splatností 10 dnů.
Platba bude v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Faktura musí mít náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou stanovené náležitosti.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004
Sb., je objednatel oprávněn vrátit ji do data splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se
tak dostane do prodlení. V tomto případě se ruší uplynutí lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout doručením oprávněné faktury objednateli.
VI. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVENÉMU DÍLU
Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednavatele okamžikem předání
dodávky a zaplacení celého díla tzn., že zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem
zhotovitele.
Climat AIR s.r.o., K Pohansku 3252/3, Břeclav 690 02
tel XXXXXX, mail:XXXXXXX, URL:www.climat.cz
VII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
Objednavatel se zavazuje zabezpečit zhotoviteli přístup do prostorů určených pro montáž
zařízení, zabezpečit pro montáž přípojku 230V, nezasahovat do montáže. Zhotovitel se
zavazuje zrealizovat předmět smlouvy v požadovaném termínu, v požadované kvalitě a za
sjednanou cenu.
Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny oprávněných pracovníků objednatele, v souladu
s uzavřenou smlouvou o dílo.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy
v oblasti životního prostředí a nakládání s odpady.
Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé,
mající příslušnou kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN-EN a bezpečnostní
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
Zhotovitel provede dílo svým jménem a na své náklady.
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a
požární ochraně a prevenci. Je rovněž povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na
pracovišti a veškerá další bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem, bude-li s nimi
prokazatelně seznámen.
Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele, a to zejména
co do organizace provádění díla a jednotlivých prací tak, aby prováděním díla byl provoz
objednatele omezen pouze v nezbytně nutné míře.
VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA
Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem podle této smlouvy dokončeno a předáno objednateli.
Předání díla se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li touto
smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel je převezme
formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.
Zápis o předání a převzetí díla musí obsahovat prohlášení objednatele, zda předávané dílo
přejímá bez výhrad nebo s výhradami. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, musí důvod
nepřevzetí uvést do zápisu o předání a převzetí díla.
V případě zjištění ojedinělých drobných vad budou tyto uvedeny v zápisu o předání a převzetí
díla a současně bude dohodnut termín jejich odstranění.
IX. JAKOST DÍLA
Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách, bude
posuzována dle ČSN_EN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN_EN je standardem pro
daný účel.
Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby
po dobu předpokládané existence díla byla zaručena zejména požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního
prostředí a bezpečnost při užívání.
Climat AIR s.r.o., K Pohansku 3252/3, Břeclav 690 02
tel XXXXXX, mail:XXXXXXX, URL:www.climat.cz
X. ZÁRUKA
Zhotovitel odpovídá za vady, jež se na díle vyskytnou v záruční době. Záruční doba se
sjednává na dobu 36 měsíců. Po dobu trvání záruky zhotovitel zajišťuje záruční servis
zdarma. Po dokončení záruky nabízí zhotovitel možnost pozáručního servisu.
V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel
v pracovní dny k jejich odstranění do 48 hodin od oznámení vad, nebude-li dohodnuto jinak.
XI. MAJETKOVÉ SANKCE
Za nesplnění termínu provedení díla nikoli z viny na straně objednatele se sjednává smluvní
pokuta ve výši 500,- Kč z ceny díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu zhotovitel
uhradí objednateli na základě výzvy objednatele.
Za nesplnění termínu pro nástup zhotovitele k odstranění vady díla v záruční době se sjednává
smluvní pokuta ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu
zhotovitel uhradí objednateli na základě výzvy objednatele.
Pro případ prodlení objednatele s placením dílčích faktur i konečné faktury je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky za každý den
prodlení.
XII. VYŠŠÍ MOC
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků a nejsou v prodlení, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se
považují mimořádné okolnosti objektivního charakteru, nemající původ v počínání smluvních
stran, bránící dočasně nebo trvale splnění povinnosti ze závazkového poměru, které nastaly po
jeho vzniku a nemohly být zavázanou stranou odvráceny. Jedná se zejména o živelné
pohromy, válečný konflikt, restriktivní opatření ústředních orgánů. Za vyšší moc není
považováno neplnění povinností třetích osob vůči smluvním stranám (např. subdodavatel
zhotovitele).
V případě vyšší moci zavazují se smluvní strany v dohodě provést taková opatření, aby bylo
možno řádně ve stavbě pokračovat po skončení následků vyšší moci, a smluvní strany se
zavazují vzájemně dohodnout přiměřenou úpravu této smlouvy.
Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 15
kalendářních dnů po jejím vzniku a do 15 kalendářních dnů po jejím ukončení písemně
uvědomit druhou stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana dovolávat
vyšší moci.
XIII. ZMĚNA SMLOUVY
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným potvrzeným ujednáním nazvaným „ Dodatek ke
smlouvě o dílo č. ” podepsaným oprávněnými osobami ve věcech smluvních. Jiné
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Za písemnou formu není
považována výměna elektronických zpráv.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.
Climat AIR s.r.o., K Pohansku 3252/3, Břeclav 690 02
tel XXXXXX, mail:XXXXXXX, URL:www.climat.cz
Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání a případné objednatelem požadované vícepráce,
změny a doplňky se zavazuje zhotovitel provést. V případě takového požadavku objednatele
nad rámec této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli provedené výkony nad rámec sjednané
ceny za dílo, a to na základě dohody smluvních stran, která bude mít formu dodatku ke
smlouvě. Za více práce se v žádném případě nepovažují práce nutné pro provedení díla a
uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, byť by nebyly součástí nabídky
zhotovitele či položkového rozpočtu.
Práce, které se nebudou provádět a byly součástí zadání, nebudou zhotovitelem fakturovány a
budou odečteny ze smluvní ceny díla.
Případné objednatelem požadované vícepráce, změny a doplňky nad rámec zadání, ocení
zhotovitel následovně za přiměřeného použití jednotkových cen v nabídce.
Ke změně ceny může dojít také z důvodů změny daňových předpisů. DPH bude účtována
objednateli vždy v zákonem stanovené výši dle platných předpisů.
XIV. UKONČENÍ SMLOUVY
Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu
ustanovení § 2106 a násl. OZ. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana
porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude
mít zájem na takovém plnění smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
a) prodlení zhotovitele s předáním díla delší než 5 dnů,
b) pokud objednatel nesplní své peněžité závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
c) objednatel neposkytne nutné protiplnění, a tím způsobí neschopnost provést určitý
úkon. V takovém případě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, pokud s o
objednatelem písemně dohodl novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, a ta
neúspěšně uplynula,
d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,
e) pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel je také od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude
schválena částka výdajů ze státního rozpočtu.
Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se závazek
ruší vždy od počátku.
V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
Climat AIR s.r.o., K Pohansku 3252/3, Břeclav 690 02
tel XXXXXX, mail:XXXXXXX, URL:www.climat.cz
místo provádění díla specifikované v čl. II nejpozději 3 dnů od odstoupení od smlouvy.
V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo
zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu
újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad, ani dalších práv a povinností, z jejichž
povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
části díla.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně
neupravené vzájemnou dohodou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku a předpisy souvisejícími.
Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se
nepoužijí.
Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného
dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž po podpisu náleží dva objednavateli a
jeden zhotoviteli.
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2
zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb..
Obě smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv na dobu
neurčitou, v celém znění včetně všech příloh, budoucích změn i doplňků a včetně všech
osobních údajů. Tuto Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Climat AIR s.r.o., K Pohansku 3252/3, Břeclav 690 02
tel XXXXXX, mail:XXXXXXX, URL:www.climat.cz
XV. SEZNAM PŘÍLOH
Cenová nabídka ze dne 11.8.2017
V Hodoníně dne: 9.10.2017 V Břeclavi dne: 14.9.2017
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
………………………………… …………………………………
Objednavatel
Zhotovitel
Climat AIR s.r.o., K Pohansku 3252/3, Břeclav 690 02
tel XXXXXX, mail:XXXXXXX, URL:www.climat.cz