Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Statutární město Ostrava
magistrát
Číslo smlouvy objednatele: 3225/2017/OI/VZKÚ
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P17V00000165
Smlouva o dílo a smlouva příkazní
Smluvní strany
Statutární město Ostrava znamení čtyř – architekti s.r.o.
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1
zastoupeno náměstkem primátora zastoupena: Ing. arch. Martinem Tycarem a Ing. arch.
Ing. Břetislavem Rigerem Richardem Sidejem
zapsána v OR: vedeném u Městského soudu v Praze ,
__________________________________________ oddíl C, vložka 7089
__________________________________________
IČO: 00845451 IČO: 25794591
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXX DIČ: CZ25794591 (plátce DPH)
XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
__________________________________________ __________________________________________
dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník
Obsah smlouvy
Část A
čl.I.
Základní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné projektové dokumentace a předpokladů pro budoucí
stavbu „Bloku Nové Lauby“ na p.č.160, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé
smluvní straně.
4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím
v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).
6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou
smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši
50.000.000,-Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci)
k nahlédnutí.
7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava
(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako
ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn
poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.
8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní
oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné
1/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)
Statutární město Ostrava
magistrát
dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu
k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) má oprávnění užít logo města
za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.
Část B
Projektová dokumentace
čl.I.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání
územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“ nebo „dílo“) pro zástavbu proluky, která se nachází v těsné
blízkosti Masarykova náměstí a staré radnice tzv. „Nové Lauby“ na p.č.160, k.ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava (dále jen „stavba“).
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je „Variantní
ověřovací studie zástavby pozemku, Ostrava – Lauby“ a „Studie využití proluky nové Lauby -
koncepční studie varianty C“ (dále jen „studie“) zpracované společností znamení čtyř – architekti,
s.r.o.,
IČO: 25794591, se sídlem: U Půjčovny 968/5, 110 00, Praha 1 – Nové Město.
Předmětem této smlouvy je zajištění nezbytných podkladů pro umístění stavby, tj. 5 městských domů
tvořících blokovou zástavbu s vnitřním atriem na parcele p.č. 160 (dále jen „Blok“) včetně nezbytné
technické a dopravní infrastruktury. Blok bude zpracován podle výše uvedených studií dle vybrané
„VARIANTY C“.
Stavba má zásadní význam pro rehabilitaci struktury města tvořící tzv. první plán domovních bloků
kolem náměstí. V současnosti probíhá na části budoucí stavby (území bývalé uliční čáry podél ulice
Velká mezi ulicí Muzejní a Dlouhá, cca 430 m2) zjišťovací etapa archeologického výzkumu, jehož
výsledkem mohou být archeologicky cenné nálezy, které by měly být zakonzervovány na původním
místě a rovněž zapracovány do projektu.
Předmět smlouvy zahrnuje veškeré přípojky a přeložky inženýrských sítí, umístění trafostanice včetně
energetické analýzy a statický výpočet na založení stavby včetně způsob zajištění stavební jámy.
DÚR bude vypracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k
tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných.
Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) bude obsahovat:
a) veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto
zákonu, ve znění pozdějších předpisů,
b) zaměření všech inženýrských sítí,
c) veškeré další průzkumné práce nezbytné pro zpracování projektové dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí nad rámec předaných podkladů objednatelem,
d) geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis),
e) radonový průzkum, včetně stanovení radonového indexu,
f) předběžný inženýrsko - geologický průzkum v rozsahu provedení 2 ks nepažených vrtů min. do
hloubky vlivů založení stavby,
g) provedení 2 ks dynamických penetračních sond, provedení laboratorních zkoušek ke zjištění
fyzikálních vlastností zemin
h) provedení vytýčení vrtů – polohopis, výškopis, závěrečné vyhodnocení,
i) hydrogeologický průzkum,
j) korozní průzkum,
k) mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých záborů,
l) posouzení vlivu provozování stavby na dotčenou dopravní infrastrukturu a obytná území,
m) přípravu podkladů a zajištění vlastní prezentace projektové dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí na veřejném projednání a v orgánech statutárního města Ostravy,
2/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)
Statutární město Ostrava
magistrát
n) doklady o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona
a dle požadavků objednatele,
o) propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů.
2. Koncept projektové dokumentace (DÚR) bude za účelem připomínkování předán objednateli v listinné
podobě ve 4 vyhotoveních.
3. Čistopis projektové dokumentace (DÚR) bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních
(každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem
oprávněného projektanta).
4. Čistopis projektové dokumentace (DÚR) bude objednateli předán i v elektronické podobě, a to
následovně:
1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací v elektronické podobě, a to textová část ve formátu
kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu pro čtení a zápis (*.dwg)
kompatibilním s programem AutoCAD 2010,
1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací v elektronické podobě, a to textová část ve formátu
kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu *.pdf kompatibilním
s programem Adobe Acrobat Reader, příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,
všechny výstupy z geodetických a všech průzkumných prací budou současně dodány v digitální
podobě na CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft
WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu *.dwg kompatibilním s programem
AutoCAD.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, dokumenty
doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, technickými
podmínkami, ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, zadávací dokumentací k veřejné zakázce
P17V00000165 a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.
čl.II.
Doba plnění
1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí
účinnosti této smlouvy.
2. Koncept projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v požadovaném rozsahu bude
za účelem připomínkování předán objednateli do 26 týdnů od předání závěrečné nálezové zprávy
zjišťovací etapy archeologického výzkumu Národním památkovým ústavem, územního pracoviště
v Ostravě (dále jen „NPÚ, ÚP v Ostravě“) - dle smlouvy s NPÚ, ÚP v Ostravě mají na zpracování
závěrečné zprávy 12 měsíců od ukončení terénních prací).
3. Čistopis projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v požadovaném rozsahu bude
objednateli předán do 2 týdnů od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem.
4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,
vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění
jeho závazku dle bodu 2. a 3. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl
zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
čl.III.
Cena díla
Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč
PD pro vydání územního rozhodnutí 1.690.000,- Kč 354.900,- Kč 2.044.900,- Kč
(DÚR)
3/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)
Statutární město Ostrava
magistrát
čl.IV.
Provádění díla
1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových
rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této
smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.
4. V projektové dokumentaci budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární
předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky
správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím
objednatele.
5. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním
díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektové dokumentace.
čl.V.
Předání díla
1. Koncept a čistopis projektové dokumentace v požadovaném rozsahu (v listinné i elektronické podobě) dle
čl. I. této části smlouvy budou objednateli předány osobně na investičním odboru Magistrátu města
Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, a to v termínech dle čl. II. této části smlouvy.
2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě,
že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo
přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem
předávacího protokolu.
3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy,
případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do tohoto odboru.
4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.
čl.VI.
Práva z vadného plnění a záruka za jakost
1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen
zhotovitel odstranit na své náklady.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.
4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
5. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna
nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný
subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši
uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. Právo
zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.
8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky
za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
4/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)
Statutární město Ostrava
magistrát
Část C
Inženýrská činnost
čl.I.
Předmět
1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této
části smlouvy vykonávat inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro
zástavbu proluky Bloku Nové Lauby p.č.160, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“).
2. Inženýrská činnost bude vykonávána v tomto rozsahu:
a) projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní
správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,
b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a prováděcí
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů včetně
příslušného úřadu k posouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné
dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení a zajištění výpisů z katastru
nemovitostí,
c) vypracování a podání žádostí o územní rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu,
d) zajištění vyvěšení informace o záměru v souladu se stavebním zákonem,
e) zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí,
f) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,
g) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,
kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,
h) účast na vybraných kontrolních dnech dle požadavků příkazce,
i) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu
smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (t.j. kupní smlouvy,
smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.),
j) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky
a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů
k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami.
3. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 2. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.
čl.II.
Doba plnění
1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti
této smlouvy.
2. Příkazník se zavazuje podat žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu
nejpozději do 15 dnů po odevzdání čistopisu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.
čl.III.
Plná moc
1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,
která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.
čl.IV.
Odměna
Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:
5/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)
Statutární město Ostrava
magistrát
Předmět plnění Odměna bez DPH v DPH v Kč Odměna vč. DPH v
Kč Kč
IČ pro vydání územního rozhodnutí
150.000,- Kč 31.500,- Kč 181.500,- Kč
čl.V.
Povinnosti příkazce
1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis
nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.
2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění
této smlouvy.
čl.VI.
Povinnosti příkazníka
1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,
dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to
ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce
trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník
za škodu takto vzniklou.
4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže
včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.
5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně
a s odbornou péčí.
6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.
7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů
v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne
o učinění příslušného právního úkonu.
8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.
9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.
Část D
Společná ustanovení pro část B a C
čl.I.
Cenová ujednání
1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě
uvedených činí:
Celková cena bez DPH 1.840.000,- Kč
DPH 386.400,- Kč
Celková cena včetně DPH 2.226.400,- Kč
6/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)
Statutární město Ostrava
magistrát
2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti
smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady
nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.
4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních
nákladů, a to až do doby předání díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení
DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této
smlouvě.
6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.
čl.II.
Platební podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen
„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění
odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné
v termínech uvedených v odst. 14 tohoto článku smlouvy.
5. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených
pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P17V00000165 a číslo investiční
akce ORG 8216,
b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo
uzavřené smlouvy),
c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),
d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci
likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),
e) číslo a datum vystavení faktury,
f) dobu splatnosti faktury,
g) soupis provedených prací,
h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),
j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude
vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.
6. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Pro placení jiných plateb
(např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10-ti denní dobu
splatnosti.
7. Doručení faktur zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce) nebo
jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky v souladu s § 221
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního
města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění informován a bude
dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo
nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu
přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel
(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu
7/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)
Statutární město Ostrava
magistrát
vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury
objednateli (příkazci).
10. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel
(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.
11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře
bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený
v tuzemsku.
12. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH,
je objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH
a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona
o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny
bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit
v této smlouvě sjednané ceny a odměny.
13. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).
14. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
část B této smlouvy:
po předání čistopisu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění dle čl.
III. části B této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění dle čl. III.
části B této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání
pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě.
část C této smlouvy:
za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po vydání pravomocného územního rozhodnutí příkazník
fakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. IV. části C této smlouvy.
čl.III.
Náhrada újmy
1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel
(příkazník) v plném rozsahu.
2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).
3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním
předmětu této smlouvy.
4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu
zmírnění.
čl.IV.
Sankční ujednání
1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla celkem bez DPH za každý i započatý den
prodlení.
2. V případě nedodržení termínu plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem za každý i započatý den prodlení. Za
každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy s výjimkou nedodržení termínů
plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každý zjištěný případ.
8/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)
Statutární město Ostrava
magistrát
3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel
(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky
za každý i započatý den prodlení.
4. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu projektového týmu v rozporu s uvedeným ustanovením čl. V,
odst. 10 této části smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč
(slovy tři sta tisíc korun českých) za každý jednotlivý příklad.
5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý
zjištěný případ.
6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
7. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany
se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také
na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
9. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).
čl.V.
Závěrečná ujednání
1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením
č. 07613/RM1418/107 ze dne 31.10.2017, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření
smlouvy k veřejné zakázce označené „Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)“, poř. č. 165/2017.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí
Statutární město Ostrava.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ,
ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se
čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany objednatele
(příkazce) z důvodu porušení povinností zhotovitele (příkazníka) dle této smlouvy. Objednatel (příkazce)
může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel (příkazník) nachází v úpadku
smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli
(příkazníkovi).
9. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena.
10. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým, prostřednictvím
kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné
zakázky, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nový projektový tým
musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem (příkazcem) v čl. IV.
9/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)
Statutární město Ostrava
magistrát
bodu 2. písmene b) zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. Objednatel (příkazce) vydá písemný
souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový projektový tým
potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady
předloženy.
11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď
vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se
výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,
aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.
12. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat
objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této
smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel
(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel
(příkazník) poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti.
13. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou
případu uvedeného v části B čl. II. odst. 4 a části D čl. I odst. 5 a změny projektového týmu dle odst. 10
tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
14. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této
smlouvy, neposkytne třetím osobám.
15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání
týkajících se předmětu smlouvy.
16. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá
práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.
17. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.
písemnou formou.
18. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
19. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak
znemožní.
20. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je
dohodnuto ve smlouvě.
21. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.
22. Za objednatele (příkazce) je oprávněna jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního
Magistrátu města Ostravy: Mgr. Kateřina Zahrajová, tel.: 599 443 287, e-mail: kzahrajova@ostrava.cz,
popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.
23. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.
10/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)
Statutární město Ostrava
magistrát
24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Plná moc
Příloha č. 2 - Prohlášení
Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)
__________________________________________ __________________________________________
Datum: 06.11.2017 __________________________ Datum: 10.11.2017 __________________________
Místo: Ostrava ______________________________ Místo: Praha _______________________________
__________________________________________ _______________________________________
Ing. Břetislav Riger Ing. arch. Martin Tycar
náměstek primátora jednatel
na základě plné moci
Ing. arch. Richard Sidej
jednatel
11/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)
Statutární město Ostrava
magistrát
Příloha č. 1 ke smlouvě č. 3225/2017/OI/VZKÚ
PLNÁ MOC
ke smlouvě č. 3225/2017/OI/VZKÚ na inženýrskou činnost pro zajištění
pravomocného územního rozhodnutí pro zástavbu proluky Bloku Nové
Lauby p.č.160, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
Příkazce: Statutární město Ostrava
se sídlem: Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora
Příkazník: znamení čtyř – architekti s.r.o.
se sídlem: U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha
IČO: 25794591
zastoupena: Ing. arch. Martinem Tycarem a Ing. arch. Richardem Sidejem
1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce:
a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány
k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat
za příkazce písemnosti,
b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání
za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.
2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
do vydání pravomocného územního rozhodnutí pro zástavbu proluky Nové Lauby p.č.160, k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava.
V Ostravě dne: 06.11.2017
Prohlašuji, že plnou moc přijímám. za příkazce
V Praze dne: 10.11.2017
Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci
za příkazníka
Ing. arch. Martin Tycar
jednatel
Ing. arch. Richard Sidej
jednatel
12/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)
Statutární město Ostrava
magistrát
Příloha č. 2 ke smlouvě č. 3225/2017/OI/VZKÚ
Prohlášení
1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím
svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv
autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli
statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení
změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné
hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či
rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími,
nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).
2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo
prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je
zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla
statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu
s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských
práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby,
nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění
veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů
a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.
k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.
3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veškerou vzniklou škodu.
V Praze dne: 10.11.2017
za zhotovitele
Ing. arch. Martin Tycar
jednatel
Ing. arch. Richard Sidej
jednatel
13/13 Smlouvy o dílo a smlouva příkazní
Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)