Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo dodatku:
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. PMO52846/2017-504
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními
stranami:
1. Objednatel: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Povodí Moravy, s.p. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, v oddílu A,vložce 13565
Sídlo: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Zapsán: 708 90 013
CZ70890013
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (TDI):
Tel:
2. Zhotovitel: Ostrožská Nová Ves 772, PSČ 687 22
Paleso, s.r.o. v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddílu
C, vložce 70239
Sídlo: Bc. Davidem Kusákem, jednatelem
Zapsán: 29276276
CZ29276276
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:
I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III Doba a místo plnění díla ze smlouvy o dílo č.
PMO52846/2017-504 ze dne 20. 9. 2017, jejímž předmětem je provedení realizace stavby „Trňák,
Lubná km 4,400 – 5,730 a Selešovice – soutok s Kotojedkou – oprava opevnění a odstranění
nánosů“. Smluvní strany se dohodly na změně původně smluveného termínu dokončení díla.
2. Vzhledem k tomu, že k podpisu smlouvy došlo až 20. 9. 2017 a k předání staveniště 26. 9. 2017,
je nutné posunout ve smlouvě o dílo dohodnutý termín dokončení díla, který byl dle podmínek
výběrového řízení 15. 11. 2017. Termín zahájení provádění díla měl být dle smlouvy o dílo 15. 8.
2017. Z výše uvedeného důvodu a z důvodu, že obsahem díla jsou technologické práce, které
potřebují vhodné klimatické podmínky, se prodlužuje termín dokončení díla na 30. 4. 2018.
3. Čl. III odstavec 1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a nově zní takto:
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: 15. 8. 2017
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30. 4. 2018
Strana 1 (celkem 2)
II. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem smlouvy č. 1 nedotčené.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva
zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.
5. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen
v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných
změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných
k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v
registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.
V Brně dne: V Ostrožské Nové Vsi dne: 30.10.2017
Za objednatele: Za zhotovitele:
...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Paleso, s.r.o
MVDr. Václav Gargulák Bc. David Kusák
generální ředitele jednatel
Strana 2 (celkem 2)