Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ
Projektové dokumentace pro stavební povolení
Projektové dokumentace pro provádění stavby
Dozor projektanta
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů
„Rekonstrukce mostu v km 38,762 trati Zdice – Písek“
Evidenční číslo RVZ: 65425005
číslo smlouvy objednatele: E654-S-1353/2025
číslo jednací dodatku č. 2: 78921/2026-SŽ-GŘ-O15
ISPROFOND: 3273214993 / 5313520061
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
Datová schránka: na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
uccchjm
Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ
Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:
E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz
Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
(dále jen „Objednatel“)
a
1/4
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
se sídlem: Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov
IČO: 28307453, DIČ: CZ28307453
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60070,
bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX
zastoupena: Ing. Martinem Majorem, jednatelem a Ing. Liborem Kožikem, jednatelem
Korespondenční adresa:
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o., Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: 30066
společně dále jako „smluvní strany“
PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 3. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení
Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby,
Dozor projektanta stavby „Rekonstrukce mostu v km 38,762 trati Zdice – Písek“ ve znění jejího
dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 18. 3. 2025 (dále jen „Smlouva“).
Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2
(dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:
Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy –
Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla
tak, že dílčí etapa prací č. 3 se posouvá do 30. 5. 2026, etapa č. 4 bude realizována v 05/2027 –
03/2028 a předpokládaný termín dokončení díla je do 03/2028. Důvodem pro úpravu harmonogramu
plnění je nedořešené majetkoprávní vypořádání.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje,
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné
finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně
vzdává.
Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k
plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v
případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude
dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již
marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné
uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od
původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění
2/4
právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na
základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín
původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5
Smlouvy – Harmonogram plnění.
I. Předmět Dodatku
Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:
1. Mění se doba pro dokončení 3. a 4. dílčí etapy a termín pro dokončení díla. Jednotlivé
změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.
2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění
přílohy č. 5 Smlouvy o dílo, upravené Dodatkem č. 1, a nahrazuje se novým zněním platným
k datu podpisu tohoto Dodatku. Harmonogram plnění je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně
příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
II. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel.
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv,
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost
originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
3/4
Za objednatele: Za zhotovitele:
Podepsáno elektronicky 25. 05. 2026 Digitálně podepsal 26. 05. 2026
............................................................... .............................................................
Ing. Radek Makovec Ing. Martin Major
jednatel
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
Správa železnic, státní organizace
Digitálně podepsal 26. 05. 2026
.............................................................
Ing. Libor Kožik
jednatel
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
4/4
PŘÍLOHA Č. 1
Harmonogram plnění
Část Díla Doba plnění Popis činností Podmínky
prováděných v Dílčí dokončení Dílčí
Termín zahájení ihned po nabytí etapě etapy
- -
prací účinnosti Smlouvy
1. Dílčí etapa Do 5 měsíců od nabytí Zpracování a předání dílčí Předávací protokol
účinnosti Smlouvy části Projektové
dokumentace a
dokumentace pro povolení
záměru, vč. EH a SR a
PDPS v rozsahu Přílohy č.
1 a 3 vyhlášky
č. 227/2024 Sb.
k připomínkám.
Fakturace bude ve výši do
40 % ceny Projektové
dokumentace a
dokumentace pro povolení
záměru + PDPS
2. Dílčí etapa Do 7 měsíců od nabytí Zpracování a předání Předávací protokol
účinnosti Smlouvy dílčích částí Čistopisu
Projektové dokumentace a
dokumentace pro povolení
záměru k podání žádosti o
povolení záměru, vč. EH a
SR, PDPS s kompletní
dokladovou částí,
specifikací pro výběr
zhotovitele stavby,
oceněného a neoceněného
soupisu prací s výkazem
výměr, včetně
všeobecného objektu v
rozsahu Přílohy č. 1 a 3
vyhlášky č. 227/2024 Sb.
se zapracovanými
připomínkami a
vypořádání DOSS a všech
dalších stanovisek pro
získání povolení záměru.
Bez fakturace.
3. Dílčí etapa Do 30. 5. 2026 Zpracování a předání Předávací protokol
dílčích částí Projektové
dokumentace a
dokumentace pro povolení
záměru v rozsahu Přílohy
č. 1 a 3 vyhlášky č.
1/2
227/2024 Sb. se
zapracovanými
připomínkami a zajištění
Projektové dokumentace a
dokumentace pro povolení
záměru, získání povolení
záměru v právní moci
včetně dokumentace pro
provádění stavby (PDPS).
Fakturace bude ve výši do
60 % ceny Projektové
dokumentace a
dokumentace pro povolení
záměru + PDPS.
4. Dílčí etapa – předpoklad 05/2027 – Dozor projektanta při Výkaz poskytnutých
ukončení Díla 03/2028 realizaci Stavby; služeb (1 x za
Zhotovitel se zavazuje čtvrtletí) - stručný
Termín provádět dozor popis výkonů a
dokončení Díla projektanta ode dne specifikace výkonu
zahájení realizace stavby dozoru projektanta
do ukončení realizace
stavby v předpokládané Po ukončení
délce 9 měsíců. přejímacího řízení
Stavby a předložení
předpoklad do 03/2028 výkazu poskytnutých
služeb (o výkonu
dozoru projektanta)
2/2