Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Strana 1/13
Kupní smlouva
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s $ 2079 a následně zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku
mezi stranami;
Zhotovitel: KXN CZ, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Říčařova 611/30, 503 01 Hradec
Králové
IČ: 28784111
DIČ: CZ28784111
Číslo účtu: 1109044319/0800, ČS a.s., pobočka Hradec Králové
zapsaná v obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 27182
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Kotek
( dále jen: „ zhotovitel“)
Objednatel: © Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod
Komenského 312
550 01 Broumov
IČ: 00857742
DIČ:
Číslo účtu: 43-9165260207
Zastoupený: Mgr. Vlasta Humlová — ředitelka školy
(dále jen „ objednatel“)
I. Předmět smlouvy
1. Vybavení Sborovny — nábytkové vybavení
Přesná specifikace a rozsah dodávky jsou zpracovány v přílohách této smlouvy o dílo tj. v podrobné
cenové nabídce.
Hi. Termín plnění
1. Převzetí zakázky zhotovitelem bude uskutečněno dle dohody
Přesný termín převzetí zakázky zhotovitelem bude upřesněn telefonicky nebo osobně v návaznosti na
výrobním a přípravném průběhu zakázky. Přesný čas bude záviset na dopravní vzdálenosti do místa
realizace.
Strana 2/13
Kkupní smlouva
Místo dodání zakázky je: Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod
Termín převzetí v průběhu od 11. 12. 2017 do 21. 12 .2017 a předání hotového díla se stanovuje
na nejpozději do 21.12.2017.
Přesný termín a čas předání hotového díla bude upřesněn osobně nebo telefonicky v návaznosti na
průběhu zakázky.
HIl. Cena díla
Cena za dílo se sjednává ve výši;
Cena celkem bez DPH: 314 870 Kč
DPH 21%: 66 122,70 Kč
Cena celkem s DPH: 380 992,70 Kč
(slovy: třistaosmdesáttisícděvětsetdevadesátdvakodunčeskýchsedmdesáthaléřů).
Rozpis cen jednotlivých položek dodávky je vyjádřen v podrobné cenové nabídce, která je přílohou této
smlouvy.
Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za předmět smlouvy.
IV. Platební podmínky
Objednatel zaplatí zhotoviteli zálohu ve výši 200 000 Kč, která bude fakturována po podpisu smlouvy a
zaplacena v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů, bankovním převodem na účet
zhotovitele.
Po dokončení a předání díla objednateli, bude zhotovitel fakturovat zbývající výši smluvní ceny dle čI. IH.
1. a to se splatností 14 dnů.
V případě, že při předání zboží budou zjištěny nedostatky, vzniká zhotoviteli nárok na fakturaci dle či. IV.
2. Zároveň však může objednatel uplatnit pozastávku v hodnotě 10% ze zbývající výše smluvní ceny dle
čl. IV.2. Zhotovitel bude pozastávku objednateli fakturovat po odstranění vad a objednatel ji uhradí do 14
dnů.
Dnem připsání poslední částky z celkové výše smluvní ceny díla dle čl.IlI, b.1 získává objednatel
vlastnické právo k dodanému zboží dle čl. I. 1. Do té doby je zboží majetkem zhotovitele.
V. Smluvní pokuty, penále
Při nedodržení termínu plnění zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny nedodaného
zboží za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plnění.
Při nedodržení termínů úhrad faktur objednatelem dle čl. IV. uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši
0,05% ze smluvní ceny díla za každý den prodlení.
VI. Záruční podmínky
Záruka na zboží: nábytkové vybavení — kovové konstrukce, dřevotřískové desky a laminované
dřevotřískové desky a na ostatní vybavení 2 roky.
Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobku.
Strana 3/13
Kupní smlouva
3.. Nároky na záruku zanikají v případě zásahu do výrobku a instalací osobou nepověřenou zhotovitelem.
4. Nároky na záruku zanikají, je-li závada v příčině související s:
- © mechanickými nebo chemickými vlivy
- © nepřiměřeným zacházením nebo přetěžováním výrobku
- | zasahováním do výrobku třetí osobou, nebo uživatelem nad rámec návodu k použití (viz.
Předávací protokol a jeho přílohy)
- © tím, že nebylo dbáno návodu k použití (viz Předávací protokol a jeho přílohy)
- © tím, že uživatel nereklamoval závadu zjevnou při předávání zakázky (viz Předávací protokol
a jeho přílohy)
5. V případě postupu, který není v souladu s návody, nemusí být zhotovitelem uznána záruka na dílo.
6. V případě neoprávněné reklamace nese objednatel náklady spojené s řešením problému.
IX. Výrobní a montážní tolerance
1. Výrobní tolerance je stanovena do 2 mm.
2. Montážní tolerance je stanovena do 3mm při spojování kovu a desek, desek a desek, pro otevírací části
stolů a tunelů za pomoci pantů.
3.. Při vkládání desek (LDT nebo PD) do kovových konstrukcí nábytku - zapuštění desek do konstrukce je
tolerance 3 mm.
4. Tolerance pro vložení nábytku do výklenků, otvorů ve zdech apod. je stanovena 2-5 cm od zdi
(důvodem jsou zednické nerovnosti zdí výklenků, otvorů apod.).
5. Tolerance pro vložení skříněk do žákovských, mycích, středových, učitelských stolů je stanovena 2-4 cm
(důvodem je snadné vyndání a manipulace se skříňkou popř. zavedenými kabely a rozvody).
X. Další ujednání
1. V případě jednostranného odstoupení od uzavřené smlouvy si zhotovitel i objednatel vyhrazují právo na
náhradu nákladů, které jim v souvislosti s přípravou plnění, příp. s již provedenými pracemi a dodávkami
vznikly.
2. V případě víceprací, jejichž rozsah v době uzavření smlouvy nelze odhadnout a ani je blíže specifikovat,
má proto zhotovitel právo na zvýšení ceny nad rámec dohodnuté ceny za dílo, pouze však na základě
oběma stranami odsouhlasené kalkulace a předané objednávky ze strany objednatele zhotoviteli.
3. Obě strany se zavazují veškeré informace vyplývající z plnění této smlouvy držet v tajnosti a jejich
zveřejňováním nepoškozovat jméno druhé strany.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno paré.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- © Položková kalkulace
- © Grafický návrh
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy.
Strana 4/13
Kupní smlouva
7. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky. Případné
spory, které vzniknou na základě této smlouvy, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi společností KXN CZ, s.r.o. a objednatelem Ize řešit také mimosoudní cestou.
V takovém případě kupující (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým
je například Česká obchodní inspekce. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu
společnost KXN CZ, s.r.o., doporučuje objednateli nejdříve využít kontakt na společnosti KXN CZ, s.r.o.
pro vyřešení nastalé situace.
8.
Obě strany se podrobně seznámily s celou smlouvou, ceníkovými položkami, obsahem smlouvy a popisy
technických vlastností výrobku. Objednatel i zhotovitel všem bodům a popisům rozumí a v době podpisu této
smlouvy byly obě strany při plném vědomí a svéprávní. Strany podepsaly tuto smlouvu bez nátlaku.
V Broumově dne 16. listopadu 2017 Digitálně podepsal
Mg r. Vlasta Mgr. Vlasta Humlová
M: : 4 Datum: 2017.11.16
B
KXN CZ no Humlová 27550100
503 0 Hee Králové |... Lederer n ne K R R K K a K K KR K K Ka
zhotovitel objednatel