Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
obch
1
Dodatek č. 3 ke SoD „Doplnění drenážního systému PTS“, kód akce A1200
DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo na stavební práce
„Doplnění drenážního systému PTS“, kód akce: A1200
č. KOH/Se/176/2017 č. 166/2017
SMLUVNÍ STRANY
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433
Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku
Ve věcech technických: , vedoucím střediska Kohinoor
, závodním lomu střediska Kohinoor
vedoucím odboru ZNHČ střediska Kohinoor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Společnost PKÚ - PTS
Velká Hradební 3122/52
400 01 Ústí nad Labem
Společnost PKÚ - PTS byla založena dne 23. 5. 2017 na základě uzavřené Smlouvy
o společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.,
vedoucím členem společnosti Společnost PKÚ - PTS
Ve věcech technických: závodním lomu a technickým dozorem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu:
Vedoucí člen společnosti
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Velká Hradební 3122/52
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25041738, DIČ: CZ25041738
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 14364
Na základě plné moci ze dne 23. 5. 2017.
2
Dodatek č. 3 ke SoD „Doplnění drenážního systému PTS“, kód akce A1200
2. člen společnosti
HERKUL a.s.
Obrnice 228
435 21 Obrnice
IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1820
3. člen společnosti
CHEMIA SYSTÉM GEO s.r.o.
Libovická 2160/8
169 00 Praha 6 - Břevnov
IČO: 25692275, DIČ: CZ25692275
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 61662
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)
Smluvní strany, v souladu s článkem XIX., bodem 8. Smlouvy o dílo na stavební práce „Doplnění
drenážního systému PTS“, kód akce: A1200 (dále jen „Smlouva o dílo“), upravují a mění níže
uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu o dílo, uzavřenou dne 1. 8. 2017
pod č. KOH/Se/176/2017 a č. 166/2017, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 9. 2017
a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 31. 10. 2017, a uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým se mění článek
IV. předmětné Smlouvy o dílo.
II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU
Společnost PKÚ - PTS dne 24. 11. 2017 písemně požádala o prodloužení termínu na ukončení
a předání předmětu díla z původního termínu 27. 11. 2017 na 27. 4. 2018.
Důvodem jsou nepředvídatelné geologické a hydrogeologické podmínky, které se projevily
v průběhu stavby štětové stěny a hloubení stavební jámy na konečnou hloubku pokládání těsnící
stěny. Jedná se o lokální geologické a hydrogeologické anomálie, které nebyly zastiženy
geologickým průzkumem ani následně provedeným bodovým doprůzkumem kopanými sondami
a dynamickou penetrační zkouškou. Geologické anomálie jsou důsledkem vlivu hlubinného
dobývání, resp. v této části revíru často se vyskytujících bodových propadlin. Jejich nepříznivý vliv
se projevuje při zavibrování štětových stěn, následné injektáži cementovou zálivkou a sníženou
stabilitou svahu stavební jámy.
Z uvedených důvodů dochází k prodloužení termínu budování štětových stěn a nutným úpravám
svahů, na což je vázána pokládka těsnícího prvku, který má být pokládán za příznivých
klimatických podmínek zejména vzhledem na teplotu vzduchu, aby následně bezpečně plnil svojí
funkci. Realizace pokládky těsnícího prvku se navrhuje přesunout na jarní období, kdy klimatické
podmínky jsou podstatně příznivější.
Na základě písemné žádosti a uvedených důvodů se prodlužuje lhůta pro ukončení a předání celého
předmětu díla z původního termínu 27. 11. 2017 na 27. 4. 2018.
3
Dodatek č. 3 ke SoD „Doplnění drenážního systému PTS“, kód akce A1200
III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO
1. Článek IV. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 v tomto znění:
Ukončení a předání předmětu díla: 27. 11. 2017
Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro ukončení a předání předmětu díla se automaticky
prodlužuje o příslušný počet dnů prodlení objednatele s uveřejněním smlouvy v registru smluv
na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dle čl. XVIII. odstavce
6. této smlouvy o dílo.
se nahrazuje novým zněním:
„Ukončení a předání celého předmětu díla: 27. 4. 2018.
2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek č. 3 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, každý
s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 3,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen
dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jinak nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
V Chlumci dne 24. 11. 2017 V Ústí nad Labem dne 24. 11. 2017
Ing. Petr Lenc Ing. Radko Vrbík
ředitel jednatel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
vedoucí společník společnosti „Společnost PKÚ - PTS“
(objednatel) (zhotovitel)