Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Untitled
Rekonstrukce kotevního měniče LD Petřín
1 / 10
Č. smlouvy objednatele: 001058 00 17
Č. smlouvy zhotovitele: .…………….
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a souvisejících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:
I. Smluvní strany
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen Objednatel)
a
PEG spol. s r.o.
se sídlem: Baarova 793/49, 140 00 Praha 4 - Michle
zastoupená: Ing. Václavem Adámkem, jednatelem
Ing. Petrem Gricem MBA, jednatelem
IČO: 45278784
DIČ: CZ45278784, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4
číslo účtu:
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 9881
(dále jen Zhotovitel)
II. Předmět smlouvy
1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení č.j. 900420/1341/17
s názvem „Rekonstrukce kotevního měniče LD Petřín“, jehož podmínky jsou pro
Zhotovitele závazné. Zhotovitel se zavazuje postupovat vždy v souladu se svou nabídkou.
2. Předmětem smlouvy je modernizace dílčího systému pohonu a celková centralizace
elektro výzbroje související s řízením pohonu LD dle technické specifikace uvedené v
příloze č. 1 této smlouvy, oživení funkční zkouška zařízení a zaškolení obsluhy (společně
v rozsahu tohoto bodu dále jen „Dílo“).
3. Dokumentace stávajícího stavu byla Zhotoviteli poskytnuta v rámci zadání poptávkového
řízení.
Rekonstrukce kotevního měniče LD Petřín
2 / 10
4. Součástí Díla je zpracování jednostupňové projektové dokumentace s podrobnostmi pro
realizaci díla, zajištění stavebního řízení, včetně kolaudace.
5. Veškerá dokumentace bude Objednateli předána v českém jazyce.
6. Součástí Díla je i nezbytné školení zaměstnanců Objednatele v souvislosti s obsluhou Díla
a předání návodů pro obsluhu a údržbu díla. Zhotovitel dále zajistí všechny další nezbytné
související činnosti a úkony v souladu s platnou legislativou ČR.
7. Dílo musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a
poptávkovým řízením. Dílo musí být plně funkční, včetně všech práv nutných k jeho
řádnému a nerušenému užívání Objednatelem, včetně všech práv duševního vlastnictví.
Dílo musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a
bezpečnému užívání, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob a musí být prosté
jakýchkoliv právních či faktických vad. Zhotovitel potvrzuje, že nerušenému nakládání a
užívání Díla Objednatelem nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
III. Dodací doba
1. Zhotovitel se zavazuje do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy předložit Objednateli
projektovou dokumentaci ke schválení. Po jejím schválení Objednatelem Zhotovitel
neprodleně zahájí zajištění stavebního řízení, o jehož průběhu a výsledku bude Zhotovitel
Objednatele pravidelně informovat. Kompletní Dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy
se Zhotovitel zavazuje dodat Objednateli do 2 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli,
přičemž se sjednává, že Objednatel předá staveniště Zhotoviteli nejdříve dnem nabití
právní mocí příslušného stavebního řízení o povolení stavby díla.
2. Za předání Díla se považuje jeho protokolární předání osobě oprávněné za Objednatele
Dílo převzít, včetně veškerých dokladů nutných k jeho převzetí a užívání. Předání Díla
proběhne na základě předávacího protokolu.
3. Místem předání se rozumí: stanice Petřín v rámci LD Petřín, Praha 1.
4. Zhotovitel je povinen předat Dílo Objednateli spolu se všemi doklady a dokumenty
vztahujícími se k Dílu ve smyslu ustanovení § 2094 občanského zákoníku a spolu se
všemi doklady a dokumenty stanovenými v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen
„Dokumentace“). Dokumentace musí být Objednateli předány v českém jazyce zároveň s
Dílem. Pokud je Dokumentace/část Dokumentace vyhotovována pouze v cizojazyčné
verzi, musí být Objednateli předán její věrný překlad do českého jazyka.
5. Nebezpečí škody na Díle a jeho vlastnictví přechází na Objednatele okamžikem řádného a
včasného převzetí, včetně veškeré Dokumentace.
6. Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky.
V případě převzetí Díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky uvedeny
v zápise o předání a převzetí Díla, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí
Díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí
je Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel
potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem
protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
Rekonstrukce kotevního měniče LD Petřín
3 / 10
IV. Cena a platební podmínky
1. Cena je smluvně dohodnuta ve výši 4 500 000 Kč bez DPH
(slovy: Čtyřimilionypětsettisíckorunčeských bez DPH).
Uvedená cena je stanovena jako závazná a nejvýše přípustná.
2. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění
zdanitelného plnění.
3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu předávacího protokolu.
4. Faktura – daňový doklad bude vystavena po předání Díla Objednateli. Předávací protokol
bude nedílnou přílohou faktury.
5. Faktura bude vystavena v zákonné lhůtě a bude mít veškeré náležitosti účetního a
daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH a
zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění musí obsahovat ještě tyto údaje:
č. objednávky Objednatele,
č. smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
datum splatnosti,
IČO a bankovní spojení Zhotovitele,
razítko a podpis oprávněné osoby,
kopii předávacího protokolu,
cena za školení musí být na faktuře uvedena zvlášť.
6. Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, nebo pokud nebude její nedílnou přílohou
řádně podepsaný předávací protokol nebo pokud fakturovaná částka nebude odpovídat
cenovým ujednáním dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit k opravě a doplnění
a nedostává se do prodlení s platbou.
7. Oprávněným vrácením faktury přestává platit původní lhůta splatnosti a celá lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené řádné faktury
v souladu s touto smlouvou.
8. Faktury jsou splatné ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jejich doručení Objednateli.
9. Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví
této smlouvy.
10. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné
v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet
zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění
příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
11. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně.
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě
příslušnému správci daně.
V. Smluvní pokuta
1. Pro případ nedodržení termínu předání Díla ze strany Zhotovitele se sjednává smluvní
pokuta ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
Rekonstrukce kotevního měniče LD Petřín
4 / 10
2. V případě neodstranění vad a nedodělků Zhotovitelem v domluvené lhůtě nebo v případě
neodstranění záručních vad ve lhůtě dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši
0,05% z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění nebo předložit pojistnou
smlouvu na výzvu Objednatele dle čl. VIII. odst. 15 této Smlouvy sjednávají strany této
Smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý den prodlení se
splněním této povinnosti.
4. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů
od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Objednatele k jejímu
uhrazení Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení
smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.
5. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá
na zavinění.
6. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody
v plné výši, a to i ve výši převyšující smluvní pokutu.
7. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na
náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku, určenou soudem jako přiměřenou, a
to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
8. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené a splatné faktury za řádně a
včas předané bezvadné Dílo, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli
z nezaplacené částky zákonný úrok z prodlení.
VI. Odstoupení od smlouvy, nároky z vad
Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech uvedených v této smlouvě či v souladu
s občanským zákoníkem.
2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran této smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy
ani nároku na zaplacení smluvní pokuty.
4. Pokud je Zhotovitel více jak 1 měsíc v prodlení s předáním Díla, tak dochází
k podstatnému porušení této smlouvy, resp. smluvních povinností Zhotovitele a
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy rovněž v případech dále stanovených v
tomto článku VI. této smlouvy.
Práva z vadného plnění
6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že Dílo je bez vad.
1. Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo
a) na dodání Díla bez vady
b) na odstranění vady opravou
c) na přiměřenou slevu z ceny
Rekonstrukce kotevního měniče LD Petřín
5 / 10
d) na odstoupení od smlouvy
7. Odchylně od právní úpravy občanského zákoníku smluvní strany sjednávají, že
Objednatel sdělí Zhotoviteli do 30 pracovních dní od oznámení vady, jakou volbu zvolil.
Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele (kromě žádosti o
neopravitelnou vadu).
8. Nezvolí-li Objednatel své právo včas, má práva stanovená pro případy vadného plnění,
které je nepodstatným porušením smlouvy – na odstranění vady anebo na přiměřenou
slevu z ceny.
Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla včas nebo vadu Díla odmítne odstranit, může
Objednatel požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou
volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele.
9. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající
jeho právu na slevu.
10. Odchylně od právní úpravy občanského zákoníku smluvní strany sjednávají, že vadu Díla
lze vytknout do 1 roku od zjištění této vady a Objednatel tak nemusí učinit bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět.
VII. Záruka za jakost a záruční doba
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku za jakost. Zhotovitel se
zavazuje, že Dílo bude v záruční době způsobilé k užití pro obvyklý účel a že si zachová
obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 30 měsíců ode dne protokolárního převzetí Díla.
Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po protokolárním předání.
2. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele
písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně
reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace Objednatelem,
pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy
písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je
Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin po jejich písemném uplatnění Objednatelem.
3. Objednatel se zavazuje po dobu záruky do 24 hodin po nahlášení nastoupit na odstranění
eventuální vady.
4. Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna
znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude uznána
důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace
neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti
s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil.
5. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech
stanovených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad
jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele.
VIII. Práva a povinnosti Zhotovitele
1. Zhotovitel bude výlučně odpovědný za veškeré vady, chyby či nedostatky v Díle
Zhotovitele a výlučně ponese veškeré náklady na odstraňování jakýchkoliv vad, chyb,
nedostatků či pochybení v Dokumentaci. Zhotovitel tímto v souladu s ustanovením § 2358
a násl. Občanského zákoníku poskytuje Objednateli licenci (Objednatel a Zhotovitel
Rekonstrukce kotevního měniče LD Petřín
6 / 10
uzavírají licenční smlouvu) ke všem částem předmětu Díla, a to podle následujících
podmínek:
Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití Díla a všech jeho součástí a
příslušenství, včetně Dokumentace Zhotovitele, ke všem způsobům užití, a to v
neomezeném rozsahu, tj. územnímu, časovému a množstevnímu;
licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele (popřípadě autora,
pokud jím není Zhotovitel) k Díla, včetně Dokumentace Zhotovitele;
Objednatel není povinen licenci využít;
licence se poskytuje jako nevýhradní;
odměna za užívání licence je již zahrnuta do celkové ceny Díla;
Objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí
osobě, a to bez předchozího souhlasu Zhotovitele; a
Objednatel je oprávněn jakkoliv předmět Díla, včetně Dokumentace Zhotovitele,
upravit, jinak měnit, spojit s jiným autorským Dílem, jeho názvem nebo označením
autora. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává výslovné svolení k takovým úpravám,
změnám či spojení předmětu Díla (dokumentace Zhotovitele).
2. Porušení licence. V případě, že Zhotovitel není autorem předmětu Díla (Dokumentace
Zhotovitele) nebo jakékoliv jeho části, zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora
uvedeném rozsahu, a to na vlastní náklady a bez zbytečného odkladu. Zhotovitel nese
veškerou odpovědnost v případě, že včas nezajistí licenci k předmětu Díla (dokumentaci
Zhotovitele) jako celku ve shora uvedeném rozsahu. Zhotovitel bude oprávněn používat
dokumenty poskytnuté mu Objednatelem v souvislosti se Smlouvou (zejména
dokumentaci Objednatele) pouze pro účely uvedené v této Smlouvě a Objednatel bude
nadále majitelem veškerých práv k takovým dokumentům a Zhotovitel (ani jeho
subdodavatelé) nebude oprávněn užívat, rozmnožovat, realizovat či zveřejňovat
jakékoliv takové poskytnuté dokumenty s výjimkou, jak je nezbytné pro účely Smlouvy.
Zhotovitel je povinen před zpracováním Dokumentace nebo každé její ucelené části
písemně oznámit Objednateli osobu, kterou Zhotovitel pověřil zpracováním
Dokumentace Zhotovitele nebo její ucelené části.
3. Práce, včetně přesunů, zavážení materiálu a vyklizení místa provádění díla mohou být
prováděny jen v denních směnách.
4. V případě mimořádné události si Objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na
nezbytně nutnou dobu.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla denní záznamy o provedených
pracích, které budou k dispozici každou pracovní směnu Objednateli ke kontrole
a případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního deníku pořízený
Zhotovitelem, kterému přísluší odsouhlasení Objednatelem (méněpráce, změna
technologie apod.) se považuje Objednatelem za odsouhlasený pouze v případě, že je
odsouhlasen a podepsán ve stavebním deníku odpovědným pracovníkem Objednatele.
Dokončení Díla oznámí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku spolu s termínem
přejímacího řízení.
6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto
Rekonstrukce kotevního měniče LD Petřín
7 / 10
smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem
předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.
7. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé (dále jen
„zaměstnanci“), kteří se podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění
Díla, dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných
právních předpisů a podmínek daných povahou Díla nebo stanovených Objednatelem.
8. Vstup na místo plnění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP a PO (proškolení
odpovědného zástupce Zhotovitele provede zástupce Objednatele na vyžádání před
zahájením plnění). Odpovědný zástupce Zhotovitele provede proškolení dalších
zaměstnanců sám. Zaměstnanci musí být pro vstup na pracoviště vybaveni dle ČSN EN
471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na
oděvu.
9. Zaměstnanci se mohou zdržovat v prostorech Objednatele pouze v místě provádění Díla
a jsou povinni řídit se pokyny pracovního dohledu a technika areálu.
10. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci musí být seznámeni
s předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je
dodržovat.
11. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění díla (jejichž
původcem je Dopravní podnik hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré
náležitosti v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po
předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady
na centrální úložiště odpadů (CÚO) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10,
tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska objednatele.
KO je nutné třídit dle následujícího:
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů)
170405 – železo, ocel
170401 – měď, bronz, mosaz
170402 – hliník
170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely
170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely
170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely
170407 – směsné kovy
Dále je zhotovitel povinen vytřídil odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů)
zhotovitel na své náklady předá na CÚO.
Kopii vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení
dokončeného díla.
Rekonstrukce kotevního měniče LD Petřín
8 / 10
Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je
opatřen inventárním štítkem objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na
zástupce objednatele.
12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.
13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového
řízení, s rozsahem a povahou Díla, které bude provádět na základě této smlouvy, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou
předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro
provedení tohoto Díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje
dostatečnými kapacitami kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění Díla dle této
smlouvy nezbytné.
14. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Bude provádět průběžný
denní úklid.
15. Pro případ odpovědnosti za škodu má Zhotovitel uzavřeno stavebně montážní pojištění
na pojistné plnění min. 4 000 000 Kč (slovy: Čtyřimilionykorunčeských), přičemž toto
pojištění bude Zhotovitel udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a umožní
Objednateli si jeho existenci a platnost kdykoliv během trvání smlouvy ověřit.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany se zavazují, že všechny eventuální spory budou řešit především
jednáním a oboustrannou dohodou. V případě, že nedojde ke shodě, budou spory řešeny
podle platných českých právních předpisů.
2. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a
násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
3. Strany sjednávají, že pro uzavření a změny této smlouvy užijí pouze písemnou formu a že
nechtějí být vázány, pokud nebude tato písemná forma dodržena a za písemnou formu
pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
Účastníci této smlouvy mohou namítnout neplatnost smlouvy nebo dodatku k této
smlouvě z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu
(statutárního orgánu) druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel
považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení
této smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození
postupitele za žádných okolností.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro
závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě
ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
Rekonstrukce kotevního měniče LD Petřín
9 / 10
této smlouvy, ledaže by bylo ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora
uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této
smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít
žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace
při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek sjednaný touto smlouvou není
fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání
smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních
podmínek této smlouvy.
10. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám [vzniklým z této smlouvy] aplikaci § 1987
odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je
způsobilá k započtení [avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z
této smlouvy].
11. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé (včetně práv a povinností z porušení této
smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského
zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez
jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Dopravní podnik hl. m.
Prahy, akciová společnost je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v
souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím,
aby veškeré informace obsažené v této smlouvě (včetně případných příloh, změn a
dodatků) byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
15. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá
strana obdrží po jednom.
Rekonstrukce kotevního měniče LD Petřín
10 / 10
Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - technická specifikace
Příloha č. 2 - cenová nabídka
V Praze dne V Praze dne
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
_________________________ __________________________
Mgr. Martin Gillar Ing. Václav Adámek
předseda představenstva jednatel
Dopravní podnik hl. m. Prahy, PEG spol. s r.o.
akciová společnost
_________________________ __________________________
JUDr. Jan Blecha Ing. Petr Gric MBA
místopředseda představenstva jednatel
Dopravní podnik hl. m. Prahy, PEG spol. s r.o.
akciová společnost