Textová podoba smlouvy Smlouva č. 47385: Systém stropního zvedáku

                        SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

Rehabilitační ústav Kladruby
se sídlem: Kladruby 30,Kladruby- 30, 257 62

Ičo:
DIČ:

00068705
CZ00068705

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Hendrych, MBA
Bankovní spojení: ČSOB, Poštovní spořitelna, č.ú. 204712544/0300
(dále jen “objednatel")

a

Zhotovitel:

MSM, spol. s.r.o.

se sídlem: Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram
zastoupený Vladimírem Pušcem, jednatelem

IČO: 47546999

DIČ: CZ47546999

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva

ve smyslu ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“) a dále v souladu $ 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřní směrnicí objednatele o zadávání
veřejných zakázek.

1.1.

12

1.3.

21;

22

I.
Základní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána za účelem realizace veřejné zakázky. Cílem této smlouvy je tedy
úprava dvoustranného právního vztahu mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a
povinnosti související s realizací veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními
předpisy tak, aby smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty
realizovat práva a plnit povinnosti touto smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v
zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku a dále v této smlouvě.

Zhotovitel závazně prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady,
kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné
k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a všemi podklady, které mu byly
objednatelem poskytnuty a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést
v požadovaném rozsahu a nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální
míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

II.
Předmět díla

Předmětem smlouvy je „Systém stropního zvedáku“ (dále jen „dílo“) dle zpracovaného
cenové a položkového nabídky dodavatele, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Tato smlouvy upravuje:
a) závazek zhotovitele řádně a včas provést dílo, a to konkrétně:
- © realizace stavebních prací a dodávek souvisejících s provedením výše uvedeného
předmětu díla v rozsahu zadání;
- © zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními
předpisy, cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně dila.

2.3.

2.4.

Sl:

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

b) závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za bezvadné dílo
dohodnutou cenu.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.

Skládku pro odpady (vě. nebezpečných odpadů) ze stavební a montážní činnosti si zajistí
zhotovitel. Skládkovné je součásti ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat
s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů. Původcem tohoto odpadu je zhotovitel.

HI.
Doba plnění a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

termín zahájení: nejdéle do 10.9.2016
termín dokončení: do 30.9.2016

Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se
objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.

Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele
se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.

Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických
podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bodu mrazu
apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není
z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a
majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o
této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost
potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost
řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.

Dokončením díla se rozumí předané a převzaté dílo v rozsahu této smlouvy, bez vad a
nedodělků.

Místem plnění je RŮ Kladruby — budova rehabilitace.

IV.
Cena dila

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná
za kompletní dodávku.

Cena za zhotovené dílo činí:
Cena bez DPH 162.231,- Kč

Cena díla podle čl. IV. je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku
objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné
zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které
dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti projektové dokumentaci nebo výkazu výměr.

Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo
rozšíření zásadně neovlivňující cenu díla, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele,
musí být vzájemně písemně odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Na změny zásadně
ovlivňující jak předmět díla, tak změny nabídkové ceny, musí být uzavřen dodatek ke smlouvě
o dílo.

—


Bot.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

A;

17

7.3.

74.

7:5.

7.6.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí zhotoviteli 100 % z ceny uvedené v bodě 4.2 této smlouvy, úhrada za
plnění smlouvy bude provedena na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po
dokončení díla až po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o
předání a převzetí díla.

Doba splatnosti daňových dokladů činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového
dokladu objednateli.
VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a
v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich
nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Záruční doba je 60 měsíců na provedené práce (mimo práce a materiály dodané
objednatelem). Na dodávku jednotlivých výrobků, na něž výrobce těchto výrobků vystavuje
samostatný záruční list, se pak sjednává záruční doba v délce lhůty poskytnuté výrobcem.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 ti dnů
ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.

VII.
Podmínky provedení díla

 

Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle čl.
HI., a to ve stavu podle projektové dokumentace, technických norem či jiných skutečností
způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným
zápisem.

Objednatel odpovídá za to, že po celou dobu realizace díla, až do předání a převzetí díla
nebude řádný průběh prací narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

Zhotovitel dnem předání místa plnění přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení
prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a
dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přilehlé
chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.

Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., nakládat s odpadovými materiály
vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel je povinen dodržovat „Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany na pracovišti.

Případné škody, které vznikly v průběhu díla objednateli nebo třetím osobám vinou
zhotovitele, uhradí zhotovitel.

PA

7.8.

7.9.

12 M8

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel v den předání bezvadného dila předá objednateli předávací protokol, příslušné
certifikáty k předmětu plnění (např. atesty aj.) a revizní zprávu k elektroinstalaci.

Po dokončení prací, resp. vden převzetí díla zhotovitel vyklidí místo plnění a předá ho
náležitém stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že po dobu realizace díla má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu
ve výši finančního pinění veřejné zakázky.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i
přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen konkurs na majetek
zhotovitele nebo zahájeno řízení o vyrovnání.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným
způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní
následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel
svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž
ohrožuje zhotovení díla.

V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků
odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a
prokazatelně objednaný materiál.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo
opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu
zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění
závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje
potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.

Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení se
považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez
důvodu nepřevezme.
IX.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

 

Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,05% z ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
kalendářní den prodlení.

X.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva se řídí českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit
je ná úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný
obecný soud strany žalované.

Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to
formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Veškeré dohody a ujednání učiněné při přejímacím řízení a zapsané v protokolu (zápisu) o
předání a převzetí dokončeného díla, se stanou smluvním ujednáním a v takovém případě se
stane vlastní protokol (zápis) o předání a převzetí dokončeného díla dodatkem k této smlouvě.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

 

Jakákoliv oznámení smluvních stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem,
telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

doručování objednateli: doručování zhotoviteli:

adresa: adresa:

Kladruby 30 P.O.Box 103

257 62 Kladruby u Vlašimi 261 81 Příbram

číslo telefonu: 317881258 číslo telefonu: 318 620 603

e-mail: vladimír.bilekodrehabilitace.cz email: Jaroslav.bpausďmsmgroup.eu
kontaktní osoba: Vladimíir Bílek kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Bauš

Kontaktními osobami ze strany objednatele jsou:
- ve věcech smluvních: Ing. Hendrych Josef, MBA
- ve věcech technických: p. Bílek Vladimir - 724947553, Ing. Petr Homolka - 602362594

Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením 8 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo
z veřejné finanční podpory.

Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv
a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo na třetí osobu bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě jen na
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a
zhotovitel jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
e  CGCenová kalkulace ze dne 29.4.2016

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v celém rozsahu v
Centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to nejpozději do 15
dnů ode dne jejího podpisu.

Tato smlouva je platná podpisem obou smluvních stran a účinná dnem uveřejnění v registru
smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

, l6
010832976 Ve Lhotě u Příbramě dne "........

  

Vladimír Pušec, jednatel
za MSM, spol. s.r.o.

£MSM
Rehabilitační ústav Kladruby O a j2 I butra ř Pe 13
257 62 Kadruby 30 ZOLAL PI Boke:

Ing. Josef Hendrych, MBA

ředitel

 

=2MSM

 

An MSM Group Company

NABÍDKA SYSTÉMU STROPNÍHO ZVEDÁKU RISE
PRO ŘEHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY

Evidenční číslo nabídky: 20160429-93/1

(vypracováno dne: 29.4.2016)

Nabídku vypracoval: Mgr. Jaroslav Bauš, telefon: 602103816, el. adresa: jaroslav. bausimsmgroup.eu

 

MSM, spol.s r.o., Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram
zapsáno do OR dne 26.4.1993 u Městského soudu v Praze, odd, C, vl. 19801

FIRMA:

Ičo:

DIČ:

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

ZAPSÁNO:

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

NAŠE STRÁNKY:

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

MSM, spol. s r.o.

47546999

CZ47546999

Lhota u Příbrami 13, 261 81 Příbram

Zápis do OR dne 26. dubna 1993
u Městského soudu v Praze, odd C, vl. 19801

P.O. Box 120, 261 81 Příbram

318 620 782, 318 620 603, 318 628 649
318 635 213

msmimsmgroup.eu

Wwww. msmgroup.eu

Komerční banka a.s., pobočka Příbram

878880237/0100

MUDr. Jaroslav Bakstein, jednatel společnosti
Vladimíir Pušec, jednatel společnosti

Na základě poptávky si dovolujeme tímto předložit nabídku na „Systém stropního zvedáku“.

Systém stropního zvedáku Rise švédské firmy Handicare (systém RoMedic) byl vyvinut pro pro
pohodlné a bezproblémové přemísťování osob. Rise se instaluje na vhodný systém kolejnic, aby plnil
požadavky na zvedání a přemísťování. Systém kolejnic může být rovný, se zatáčkami nebo bez nich;
nebo to může být portálový (gantry) systém a je také možné přemisťovat pacienta mezi jednotlivými
mistnostrní.

Závěsy a zvedací zařízení RoMedic jsou součástí koncepce systému RoMedic, který je komplexním
řešením pro přemísťování pacienta. Systém RoMedic Ize použit u čtyř typů přemisťování: přemístění,
uvedení do správné polohy, podpirání a zvedání.

SPECIFIKACE NABÍZENÉHO SYSTÉMU

Jedná se o instalaci systému stropního zvedáku RISE ve cvičební místnosti a sousedící koupelně.
Systém bude využíván na nácvik manipulace (zvedání a přesun) s klienty, případně pro vertikalizaci
pacientů.

Systém využívá sestavu pojezdových kolejnic zavěšených na vhodně dimenzovaných nosnících a
kotvách fixovaných do stropní konstrukce. Kolejnice budou upevněny do stropní konstrukce pomocí
speciálních upevňovacích prvků (ocelové kotvy) a následně osazeny zdvihacími jednotkami o nosnosti
200kg. Pro dosažení maximálního možného pohybu ve vymezeném prostoru bude instalován systém
s celoplošným vykrytím plochy (H-systém), v koupelně pak jednoduchý systém ode dveří k vaně.

Rozměry systému:
Cvičební místnost: H-systém o rozměru cca 2,8 x 4,1m
Koupelna: jednoduchý systém o délce cca 3,7m

Technické informace o pohonné jednotce RiseBasic 440M

Skříň motoru z plastu ABC, odolná proti ohni.

Ruční ovladač: elektrický

Nouzové spouštění: mechanické a elektrické

Hmotnost zvedáku: 6,8 kg

Rychlost zvedání: 3 cm/s bez zatižení, 2 cm/s se zatížením
Rozsah zvedání: 200 cm

Max. zatížení: 200 kg

Třída ochrany: IP20, IPX4

 

CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka zahrnuje jednotlivé komponenty stropního systému uvedené v tabulce včetně
dopravy a instalace systému ve výše uvedených prostorách a zaškolení personálu.

seš = | PCíks bez PC celkem bez | PC celkem s,
Specifikace Množství DPH DPH DPH DPH

Zvedací motor RiseBasic 440M :
s příslušenstvím 2 44 150,00 Kč | 15% 88 300,00 Kč | 101 545,00 Kč
Závěsná tyč Medium 2 8 901,00 Kč | 21% 17 802,00 Kč| 21 540,42 Kč
Kompletní kolejnicový systém včetně é
instalačního materiálu 1 44 SAB,AO Kč 21% 44 968,00 Kč|| 54 411,28 Kč
Vak závěsný síťový HighBackSling-PES M 1 5 435,00 Kč | 15% 5 435,00 Kč 6 250,25 Kč
Vak závěsný HighBackSling-voděodolný L 1 5 726,00 Kč | 15% 5 726,00 Kč 6 584,90 Kč
Celkem 162 231,00 Kč | 190 331,85 Kč

Celková cena za kompletní dodávku systému včetně instalace činí 162.231,- Kč bez DPH.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednavatelem a činí:

« 24 měsíců ode dne instalace na pohonné jednotky s příslušenstvím, tj. zvedací motory,
nabíjecí stanice, dálkové ovladače, lana, nosná ramena a závěsné vaky.
o | G měsíců na akumulátory pohonných jednotek

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodným zacházením, nedbalostí, nehodou, živelní
pohromou nebo na poškození způsobené úmyslně. Záruka se nevztahuje na nadměrné opotřebení
neodpovídající obvyklému opotřebení vzhledem k úhrnné době nebo způsobu používání. Dále nelze
uplatnit záruku, pokud byl přístroj používán k jiným než určeným účelům nebo nebyl používán
v souladu s návodem k použití.

DODACÍ LHŮTA — TERMÍN INSTALACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dle návrhu smlouvy o dílo

SCHVÁLENÍ A CERTIFIKACE

Dále uvádíme, že firma MSM, spol. s r.o. má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN
ISO 9001:2000 a ČSN EN ISO 13485:2003. Máme zavedeny a využíváme všechny kontrolní
mechanizmy a postupy preventivních opatření, kterými zajišťujeme konstantní a standardně vysokou
jakost našich služeb.

Systém stropního zvedáku RISE, tak jak je uveden v této nabídce, je kompletní a plně funkční a je
schválen pro prodej v České republice. Součástí dodávky je i uživatelský manuál v českém jazyce.

jednatel

£MSM
MSM, apol. s r. o. P

P.O.Box 120, Lhota u Příbr:
261 81 Příbram =“
(5)