Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 - Nusle
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen jako „budoucí strana Povinná" na straně jedné
a
statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen jako „budoucí strana Oprávněná" na straně druhé
a
Rezidence Mlýnská strouha s.r.o.
se sídlem: Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČ: 44684576
DIČ: CZ44684576
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 7185
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen jako „budoucí Stavebník" na straně třetí
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1257 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, dále § 26 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, v platném znění, a příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke
splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejích následujících
ustanoveních, tuto:
S M L O U V U
O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE -
SLUŽEBNOSTI
číslo smlouvy ŘSD ČR: 7894/26-650/33200/2017
číslo smlouvy statutárního města Plzeň: 2017/005029
ČI. I.
Vlastnické vztahy
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedeného pozemku a budoucí straně Povinné na základě
Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 ve znění
pozdějších dodatků přísluší ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, hospodařit s pozemkem
Stránka 1 z 5
p.č. 10563/37 k.ú.: 721981 Plzeň, obec: 554791 Plzeň, okres: CZ0323 Plzeň - město
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město na LV:
9226, na kterém je umístěna stavba silnice I. třídy č. I/26 (dále jen „nemovitost").
2. Budoucí strana Oprávněná je budoucím vlastníkem a budoucí Stavebník je budoucím investorem
inženýrské sítě - světelné signalizace (dále jen „stavba"), která bude umístěna v rámci akce:
„Rezidence Mlýnská strouha ulice Tyršova a Pallova, Plzeň" do části nemovitosti uvedené
v čl. I. odst. 1. této smlouvy, v km provozního staničení silnice I/26 cca 9,300 - 9,210, v obci
Plzeň, ul. Tyršova a Pallova a to v předpokládaném rozsahu věcného břemene - služebnosti
cca 119,3 bm podélným protlakem a cca 18,5 bm příčným protlakem dle platné metodiky budoucí
strany Povinné a jak vyplývá z přiložené situace, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Čl. II.
Závazek smluvních stran
1. Budoucí strana Oprávněná a budoucí strana Povinná touto smlouvou sjednávají a vzájemně se
zavazují, že pro případ realizace stavby dle čl. I. odst. 2. této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou
písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, a to za podmínek uvedených
v návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Budoucí strana Oprávněná a budoucí strana Povinná se zavazují, že smlouva o zřízení věcného
břemene - služebnosti bude uzavřena nejpozději do 6-ti měsíců od vydání kolaudačního souhlasu,
od závěrečné kontrolní prohlídky nebo od předání díla do užívání. Budoucí Stavebník se
zavazuje, že do 3 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, od závěrečné kontrolní prohlídky
nebo od předání díla do užívání vyzve budoucí stranu Povinnou a budoucí stranu Oprávněnou
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a předloží budoucí straně Povinné 4
vyhotovení geometrického plánu stavby v papírové formě, které budou potvrzeny Katastrálním
úřadem. Ke geometrickému plánu bude geodetem přiložena tabulka s uvedením délky stavby
v nemovitosti, která je ve vlastnictví budoucí strany Povinné. Dále budoucí Stavebník předloží v 5-
ti vyhotoveních zaměření skutečného provedení stavby v papírové formě a ve 2 vyhotoveních v
digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz. Nedodržení této lhůty
zakládá budoucí straně Povinné právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové výše finanční
náhrady bez DPH za zřízení věcného břemene - služebnosti za každý i započatý den prodlení.
Budoucí Stavebník se pro takový případ zavazuje vypočtenou smluvní pokutu uhradit, a to na
základě faktury vystavené budoucí stranou Povinnou se splatností do 30-ti dnů od jejího
vystavení, minimálně však do 20-ti dnů od jejího obdržení.
2.1. Pro uložení stavby protlakem bude na stavební práce uzavřena smlouva o pronájmu
stavby silnice I. třídy č. I/26. Ze smlouvy bude vyplývat, že o předání a převzetí dotčené
části nemovitosti bude sepsán předávací protokol o předání a převzetí části nemovitosti
(dále jen „předávací protokol"), který bude jedním z podkladů pro uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti. V předávacím protokolu bude uvedena 5-ti létá
záruka na provedené stavební práce.
3. V případě, že nebude zahájeno kolaudační řízení, nedojde k závěrečné kontrolní prohlídce nebo
nedojde k předání díla do užívání, zavazují se smluvní strany, že bude smlouva o zřízení věcného
břemene - služebnosti uzavřena do 6-ti měsíců od data uvedeného v předávacím protokolu (viz.
odst. 3.1. tohoto článku). Budoucí Stavebník se zavazuje, že do 3 měsíců od data uvedeného
v předávacím protokolu vyzve budoucí stranu Povinnou a budoucí stranu Oprávněnou k uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a předloží budoucí straně Povinné 4
vyhotovení geometrického plánu stavby v papírové formě, které budou potvrzeny příslušným
Katastrálním úřadem. Ke geometrickému plánu bude geodetem přiložena tabulka s uvedením
délky stavby v nemovitosti, která je ve vlastnictví budoucí strany Povinné. Dále budoucí Stavebník
předloží v 5-ti vyhotoveních zaměření skutečného provedení stavby v papírové formě a ve 2
vyhotoveních v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz.
Nedodržení této lhůty zakládá budoucí straně Povinné právo na smluvní pokutu ve výši 0,5%
z celkové výše finanční náhrady bez DPH za zřízení věcného břemene - služebnosti za každý i
započatý den prodlení. Budoucí Stavebník se pro takový případ zavazuje vypočtenou smluvní
pokutu uhradit, a to na základě faktury vystavené budoucí stranou Povinnou se splatností do 30-ti
dnů od jejího vystavení, minimálně však do 20-ti dnů od jejího obdržení.
3.1. Pro uložení stavby protlakem bude na stavební práce uzavřena smlouva o pronájmu
stavby silnice I. třídy č. I/26. Ze smlouvy bude vyplývat, že o předání a převzetí dotčené
části nemovitosti bude sepsán předávací protokol, který bude jedním z podkladů pro
Stránka 2 z 5
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. V předávacím protokolu bude
uvedena 5-ti létá záruka na provedené stavební práce.
4. V případě převedení stavby a závazků z této smlouvy na jiný subjekt se smluvní strany zavazují
vyžádat si písemný souhlas zbývajících smluvních stran. Nebude-li pro takový případ zbývajícími
smluvními stranami souhlas udělen, nesmí být stavba a závazky z této smlouvy vyplývající na jiný
právní subjekt převedeny. Pokud přesto dojde k převedení stavby a závazků z této smlouvy
vyplývající, pak se tato smlouva ruší, a to ke dni převedení. Budoucí straně oprávněné nevzniká
v této souvislosti právo na náhradu případné škody, ani na jiné náhrady či plnění spojená s touto
smlouvou nebo z ní vyplývající.
5. V případě změny užívání z nepodnikajícího na podnikající subjekt se budoucí strana Oprávněná
zavazuje smluvně zavázat budoucí podnikající subjekt (nastupující budoucí stranu Oprávněnou)
k doplacení, budoucí straně Povinné, rozdílu ve finanční náhradě za změnu užívání stavby. Pokud
tak nebude učiněno, zavazuje se nynější budoucí strana Oprávněná tento rozdíl budoucí straně
Povinné doplatit formou smluvní pokuty a to na základě faktury vystavené budoucí stranou
Povinnou se splatností do 30-ti dnů od jejího vystavení, minimálně však do 20-ti dnů od jejího
obdržení. Toto platí i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že finanční náhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude
stanovena dle platné metodiky budoucí strany Povinné - tj.: dle Metodického pokynu pro výkon
majetkové správy na úseku dálnic, rychlostních silnic (dálnic II. třídy) a silnic I. třídy, který byl
vydán Příkazem GŘ pod č. 38/2015 s účinností od 21.12.2015 a se kterou byly budoucí strana
Oprávněná a budoucí Stavebník seznámeni, tj.:
• podélný protlak pod vozovkou
Výpočet:
• příčný protlak 0 chráničky 160 mm a 280mm
Výpočet:
Celkem včetně DPH:
300 337,75 Kč + 931,48 Kč = 301 269,23 Kč
301 269,23 Kč + 21 % DPH = 301 269,23 Kč + 63 266,54 Kč = 364 535,77 Kč
Jednorázová náhrada včetně DPH činí:
364 535,77 Kč
(třistašedesátčtyřitisícpětsettřicetpět korun českých sedmdesátsedm haléřů)
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude uhrazena budoucím
Stavebníkem a to na základě faktury vystavené budoucí stranou Povinnou neprodleně po podpisu
této smlouvy se splatností do 30-ti dnů od jejího vystavení. Nebude-li v tomto termínu a stanovené
výši faktura uhrazena, bere budoucí Stavebník na vědomí, že po něm budoucí strana Povinná
bude požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se budoucí Stavebník zavazuje uhradit, a to
na základě faktury vystavené budoucí stranou Povinnou se splatností do 14-ti dnů od jejího
vystavení.
Nedojde-li k úhradě sjednané náhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti nejpozději do
50-ti dnů ode dne splatnosti faktury (prodloužená lhůta), je budoucí Stavebník povinen umístěnou
stavbu v rámci akce: „Rezidence Mlýnská strouha ulice Tyršova a Pallova, Plzeň11 na své náklady
odstranit, a to nejpozději do 50-ti kalendářních dnů od uplynutí prodloužené lhůty. Neučiní-li tak,
bude věc odstraněna budoucí stranou Povinnou na náklady budoucího Stavebníka, který se
zavazuje tyto náklady uhradit v termínu splatnosti faktury vystavené budoucí stranou Povinnou.
Budoucí Stavebník v této souvislosti prohlašuje, že bere tuto povinnost se všemi důsledky na
vědomí a nebude v případě odstranění stavby umístěné na základě této smlouvy uplatňovat vůči
budoucí straně Povinné žádné náhrady či jiná plnění a ani nebude takové odstranění
zpochybňovat žalobou u příslušného soudu.
Stránka 3 z 5
7. Před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a po předložení geometrického
plánu bude konečná jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti
vypočtena dle skutečné délky uložení stavby v nemovitosti a to v číslovaném dodatku k této
smlouvě. Ve výpočtu bude připočten koeficient inflace platný k datu předložení geometrického
zaměření (popř. k datu vypracování návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti) a
bude účtována sazba DPH dle platných právních předpisů.
Doplatek za zřízení věcného břemene - služebnosti bude uhrazen budoucím Stavebníkem a to na
základě faktury vystavené budoucí stranou Povinnou neprodleně po podpisu číslovaného dodatku
k této smlouvě se splatností do 30-ti dnů od jejího vystavení. Nebude-li v tomto termínu a
stanovené výši faktura uhrazena, bere budoucí Stavebník na vědomí, že po něm budoucí strana
Povinná bude požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník. Vypočtený úrok se budoucí Stavebník zavazuje uhradit, a to na základě
faktury vystavené budoucí stranou Povinnou se splatností do 14-ti dnů od jejího vystavení.
Nedojde-li k úhradě doplatku zřízení věcného břemene - služebnosti ze strany budoucího
Stavebníka nejpozději do 50-ti dnů ode dne splatnosti faktury (prodloužená lhůta), je budoucí
Stavebník povinen umístěnou stavbu v rámci akce: „Rezidence Mlýnská strouha ulice Tyršova a
Pallova, Plzeň" na své náklady odstranit, a to nejpozději do 50-ti kalendářních dnů od uplynutí
prodloužené lhůty. Neučiní-li tak, bude věc odstraněna budoucí stranou Povinnou na náklady
budoucího Stavebníka, který se zavazuje tyto náklady uhradit v termínu splatnosti faktury
vystavené budoucí stranou Povinnou. Budoucí Stavebník v této souvislosti prohlašuje, že bere tuto
povinnost se všemi důsledky na vědomí a nebude v případě odstranění stavby umístěné na
základě této smlouvy uplatňovat vůči budoucí straně Povinné žádné náhrady či jiná plnění a ani
nebude takové odstranění zpochybňovat žalobou u příslušného soudu.
Přeplatek za zřízení věcného břemene - služebnosti bude vrácen budoucímu Stavebníkovi a to na
základě faktury - dobropisu vystavené budoucí stranou Povinnou neprodleně po podpisu
číslovaného dodatku k této smlouvě se splatností do 30-ti dnů od jejího vystavení.
8. Smluvní strany se dohodly, že ujednáním dle odst. 6. a 7. tohoto článku není dotčeno právo
budoucí strany Povinné na náhradu škody, kterou lze požadovat v plné výši.
9. Veškeré náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene -
služebnosti, zaměření skutečného provedení stavby a náklady spojené se správním poplatkem za
zápis vkladu věcného břemene - služebnosti jdou k tíži budoucího Stavebníka.
ČI. III.
Ostatní ujednání
1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními právních předpisů uvedených v preambuli této smlouvy.
2. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce smluvních
stran.
3. Budoucí strana Povinná vylučuje možnost uzavření smlouvy v případě nepodstatné odchylky či
dodatku budoucí strany Oprávněné či budoucího Stavebníka k zaslanému návrhu této smlouvy.
Každý dodatek nebo odchylka, stejně tak jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována
za nový návrh.
4. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými všemi
smluvními stranami.
5. Tato smlouva má 5 stran, 3 přílohy a je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 1 stejnopis obdrží
budoucí strana Oprávněná, 1 stejnopis obdrží budoucí Stavebník a 2 stejnopisy obdrží budoucí
strana Povinná.
6. Vůle města Plzně k uzavření této smlouvy je dána stanoviskem TÚ č.j. MMP/ 184580 /2017 ze
dne 25. 7. 2017, a to v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 328 ze dne 19. března 2009,
ve znění usnesení Rady města Plzně č. 1651 ze dne 26. listopadu 2009.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinností dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
Stránka 4 z 5
8. Smluvní strany berou na vědomí, že budoucí strana Povinná je subjektem, jež nese v určitých
případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. Smluvní strany souhlasí se
zveřejněním této smlouvy v případě, kdy budoucí strana Povinná ponese, v souladu s uvedeným
zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
Skutečnosti uvedené v této smlouvě smluvní strany nepovažují za obchodní tajemství. Veškeré
úkony potřebné s uveřejněním této smlouvy v registru smluv zajistí budoucí strana Povinná.
9. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, pokud stavba nebude realizována do 3 let od
podpisu této smlouvy.
10. Smluvní strany sjednávají pro případ pochybností s doručením institut fikce doručení pátý den od
prokazatelného podání poštovní přepravě.
11. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok na náhradu škody.
12. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež
nemá donucující účinky.
13. Smluvní strany podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, přebírají nebezpečí změny okolností.
14. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé
a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nevýhodných
podmínek a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s
nemovitostmi a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.
15. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o všech náležitostech, u nichž bylo dosažení shody
předpokladem pro uzavření této smlouvy.
Přílohy:
1. Plná moc
2. Situace.
3. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti.
V Plzni dne : 2 3 - 08- 2017 V Plzni dne : 2 5. 07, m
Stránka 5 z 5
Příloha č. 3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 - Nusle
1Č: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen jako „strana Povinná" na straně jedné
a
statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
IČ:
DIČ:
bankovní spojení
číslo účtu:
00075370
CZ00075370
dále jen jako „strana Oprávněná" na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1257 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, dále § 26 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, v platném znění*.příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke
splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejích následujících ustanoveních
a jak byl stanoven ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo
smlouvy ŘSD: 7894/26-650/33200/2017, číslo smlouvy statutárního města Plzně: ..................... ze
dne: tuto:
, x | V , S M L O U V U
O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI
číslo smlouvy ŘSD ČR: pořadové č.smI./26-650/33200/201.
číslo smlouvy statutárního města Plzeň: ........... ..........
ci. i.
Vlastnické vztahy
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedeného pozemku a straně Povinné na základě Zřizovací
listiny vydané MDS ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 ve znění pozdějších
dodatků přísluší ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, hospodařit s pozemkem p.č. 10563/37
k.ú.: 721981 Plzeň, obec: 554791 Plzeň, okres: CZ0323 Plzeň - město zapsaného u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město na LV: 9226, na
kterém je umístěna stavba silnice I. třídy č. I/26 (dále jen „nemovitost1').
2. Strana Oprávněná je vlastníkem inženýrské sítě - světelné signalizace (dále jen „stavba"), která
je umístěna v rámci akce: „Rezidence Mlýnská strouha ulice Tyršova a Pallova, Plzeň" do
části nemovitosti uvedené včl. I. odst. 1. této smlouvy, v km provozního staničení silnice I/26 cca
9,300 - 9,210, v obci Plzeň, ul. Tyršova a Pallova, a to v rozsahu jak vyplývá z čl. II. odst. 1. této
smlouvy a z vydaného Rozhodnutí silničního správního úřadu - Krajského úřadu Plzeňského
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: DSH/7142/15 ze dne 30.6.2015 a ze
stavebního povolení vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem dopravy a silničního
Stránka 1 z 4
hospodářství pod č.j....................... ze dne ................ Kopie Rozhodnutí Krajského úřadu
Plzeňského kraje na umístění inženýrské sítě tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
ČI. II.
Závazek smluvních stran
1. Strana Povinná touto smlouvou zřizuje ve prospěch strany Oprávněné věcné břemeno -
služebnost k užívání části nemovitosti p.č. 10563/37 k.ú.: 721981 Plzeň, obec: 554791 Plzeň,
okres: CZ0323 Plzeň - město tak, jak je specifikována v či. I. odst. 1. a pro stavbu tak, jak je
specifikováno v čl. I. odst. 2. této smlouvy v rozsahu:
příčný protlak 0 chráničky 160mm a 280 mm
podélný protlak
bm
bm
a jak vyplývá z přiloženého geometrického plánu č.: .... vyhotoveného ........ ...... ověřeného
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem ................. pod č.j.: dne: ......... a
schváleného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště .V:..,,..,...................
pod č: .... dne: ......., který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Přílohu č.3 k této smlouvě tvoří
geometrické zaměření skutečného provedení stavby dle datového předpisu dostupného na
www.rsd.cz.
2. Věcné břemeno - služebnost se zřizuje na základě dohody smluvních stran k umístění stavby v
rámci akce: „Rezidence Mlýnská strouha ulice Tyršova a Pallova, PIzeň“ ve vlastnictví strany
Oprávněné a zahrnuje v sobě rovněž právo provozovat stavbu, vstupovat a vjíždět na část
nemovitosti specifikované v předchozím odstavci této smlouvy, a to v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním stavby.
\ ■
3. Strana Oprávněná právo odpovídající věcnému břemeni - služebnosti přijímá a strana Povinná se
zavazuje toto právo strpět. \ •%. \
4. Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu uvedenou v Rozhodnutí Krajského úřadu
Plzeňského kraje tj. na dobu životnosti stavby. >
1 .
Cl. III.
Náhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti
•
Věcné břemeno - služebnost specifikované v čl. II. se zřizuje úplatně.
Jednorázová náhrada za zřízeni věcného břemene - služebnosti byla uhrazena budoucím
Stavebníkem dne ... ve výši ....,- Kč dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene číslo smlouvy ŘSD ČR: 7894/26-650/33200/2017, číslo smlouvy statutárního města
Plzeň: ....... . ze dne: ......, popř. dle uzavřeného dodatku č. 1 ktéto smlouvě.......ze dne ve
výši ..... . Doplatek nebo přeplatek vyplývající z tohoto dodatku č. 1 byl uhrazen budoucím
Stavebníkem dne .....
W
% či. IV.
Práva a povinnosti strany Oprávněné a strany Povinné z věcného břemene - služebnosti 1 2
1. Strana Oprávněná je povinna oznámit straně Povinné - ŘSD ČR, Správě Plzeň, se sídlem
Hřímalého 37, 301 00 Plzeň každý vstup na část nemovitosti, ke kterému je oprávněna z této
smlouvy, a při kterém dojde ke stavebním pracím na části nemovitosti. Šetřit co nejvíce majetek
strany Povinné, uvést bez zbytečného odkladu na vlastní náklad část nemovitosti po provedení
prací do původního či náležitého stavu nebo se s vlastníkem části nemovitosti dohodnout na
přiměřené náhradě. Při vstupu na část nemovitosti je strana Oprávněná povinna respektovat
ustanovení § 25 odst. (1), odst. (6) písm. c), odst. (6) písm. d) a § 36 odst. (6) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění Veškerá činnost na části nemovitosti strany
Povinné musí být realizována (v případě užití stavby silnice) v souladu se standardy ŘSD ČR
„Bezpečnost prací:
2. V případě, že dojde ke stavebním pracím na části nemovitosti, je strana Oprávněná povinna
vyžádat si u strany Povinné - ŘSD ČR, Správy Plzeň, se sídlem Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Stránka 2 z 4
http://www.rsd.cz
podmínky vstupu na část nemovitosti. Za tímto účelem uvede důvod vstupu (za účelem zajištění
provozu, oprav, úprav, likvidace a údržby stavby atd.), doloží harmonogram prací, rozsah záboru
atd., a to nejméně 30 dnů před tímto vstupem. Výjimku tvoří pouze případné havárie, kdy vstup
nesnese odkladu. Pro takový případ oznámí strana Oprávněná vstup na část nemovitosti a jeho
důvod bezprostředně po jeho započetí a neprodleně požádá o vydání dodatečného povolení
(rozhodnutí) u příslušného silničního správního úřadu pro případ havárií stavby.
3. Povinnost strany Oprávněné vlastnit stavbu po dobu nejméně 10-ti let ode dne vydání
kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) stavby, ode dne závěrečné kontrolní prohlídky nebo ode dne
předání díla do užívání (u staveb, které nepodléhají kolaudačnímu řízení ode dne dokončení
stavby). V případě, že vlastnická práva, či práva z věcného břemene - služebnosti, převede (zcizí)
strana Oprávněná před uplynutím této lhůty na jiný subjekt, zavazuje se:
a)
b)
c)
o tomto záměru v dostatečném předstihu (30-ti dnů) před podpisem převodní/darovací
smlouvy (zcizením) stranu Povinnou prokazatelně informovat,
smluvně zavázat budoucího vlastníka
povinnostmi plynoucími z této smlouvy,
stavby (nastupující stranu Oprávněnou)
smluvně zavázat budoucího vlastníka stavby (nastupující stranu Oprávněnou) doplatit
straně Povinné rozdíl ve finanční náhradě za zřízení věcného břemene - služebnosti, dle
metodiky strany Povinné - tj.: dle Metodického pokynu pro výkon majetkové správy na
úseku dálnic, rychlostních silnic (dálnic II. třídy) a silnic I. třídy, který byl vydán Příkazem
GŘ pod č. 38/2015 s účinností od 21.12.2015, platné ke dni převodu vlastnických práv
(zcizení). Doplacení rozdílu bude provedeno dle čl. III. odst. 2.a 3. této smlouvy. Pokud
tak nebude učiněno, zavazuje se nynější strana Oprávněná tuto částku uhradit formou
smluvní pokuty a to na základě faktury vystavené stranou Povinnou se splatností do 14-
ti dnů od jejích vystavení, minimálně do 20-ti dnů od jejího obdržení.
ci. v. šyir
Vklad do katastru nemovitostí
1. Smluvní strany berou na vědomí, že právo věcného břemene - služebnosti vzniká straně
Oprávněné zápisem vkladu věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí příslušného
katastrálního úřadu.
2. Návrh na vklad práva věcného břemene - služebnosti předloží Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský
kraj, katastrální pracoviště Plzeň — město strana Oprávněná z věcného břemene - služebnosti,
která je k tomuto úkonu zplnomocněna stranou Povinnou a to na náklady Stavebníka.
3. Na základě této smlouvy lze zápis věcného břemene - služebnosti provést vkladem do katastru
nemovitostí a zapsat jej na LV č.: 9226, pro katastrální území: 721981 Plzeň u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město, takto:
na LV v části C; věcné břemeno - služebnost k umístění stavby: inženýrské sítě - světelné
signalizace v rámci akce: „Rezidence Mlýnská strouha ulice Tyršova a Pallova, Plzeň"
v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu, které v sobě zahrnuje i právo provozovat stavbu,
vstupovat a vjíždět na část nemovitosti - pozemek p.č. 10563/37 v k.ú. 721981 Plzeň ve
prospěch strany Oprávněné.
Ostatní části: beze změny.
Cl. VI.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními právních předpisů uvedených v preambuli této smlouvy.
2. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce smluvních
stran.
3. Vůle statutárního města Plzně k uzavření této smlouvy je dána stanoviskem TÚ č.j......................
ze dne..........., a to v souladu s usnesením Rady města Plzně č...... ze dne.................
Stránka 3 z 4
4. Strana Povinná vylučuje možnost uzavření smlouvy v případě nepodstatné odchylky či dodatku
strany Oprávněné či Stavebníka k zaslanému návrhu této smlouvy. Každý dodatek nebo odchylka,
stejně tak jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována za nový návrh.
5. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
6. Tato smlouva má 4 strany, 4 přílohy a je vyhotovena ve 5 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží
strana Oprávněná, 2 stejnopisy obdrží strana Povinná a 1 stejnopis obdrží Katastrální úřad.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že budoucí strana Povinná je subjektem, jež nese v určitých
případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. Smluvní strany souhlasí se
zveřejněním této smlouvy v případě, kdy budoucí strana Povinná ponese, v souladu s uvedeným
zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
Skutečnosti uvedené v této smlouvě smluvní strany nepovažují za obchodní tajemství. Veškeré
úkony potřebné s uveřejněním této smlouvy v registru smluv zajistí budoucí strana Povinná.
8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany sjednávají pro případ pochybností s doručením institut fikce doručení pátý den od
prokazatelného podání poštovní přepravě.
10. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok na náhradu škody.
11. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež
nemá donucující účinky.
12. Strana Oprávněná podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, přebírá nebezpečí změny okolností.
13. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé
a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nevýhodných
podmínek a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s
nemovitostmi a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.
14. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o všech náležitostech, u nichž bylo dosažení shody
předpokladem pro uzavření této smlouvy.
Přílohy:
1. Plná moc
2. GeometricKy pian
3. Geometrické zaměření skutečného provedení stavby
4. Rozhodnutí Krajského úřadu
V Plzni dne:............. . V Plzni dne:
Stránka 4 z 4