Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO č
VAK BV a.s. - AMM Otáhal s.r.o. SOD 000532-2017
SMLOUVA O DÍLO č. 000532 - 2017
O DODÁVCE SMONTOVANÝCH STROJU A ZAŘÍZENÍ, UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ
§ 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
Akce: VAK BV – ČOV Lanžhot
Odstavec I. - Smluvní strany
Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
CZ 690 11 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ49455168
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1176
Osoba oprávněná jednat a podepisovat za objednavatele,
ve věcech smluvních:
ing. Pavlína Vlková, ředitelka a.s.
ve věcech technických:
Za převzetí díla:
Zhotovitel:
AMM Otáhal s.r.o.
CZ 691 10 Kobylí č. p. 180
IČO: 26239124
DIČ: CZ26239124
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 39599
Osoba oprávněná jednat a podepisovat za dodavatele
ve věcech smluvních: Otáhal Milan ml., jednatel
ve věcech technických: Otáhal Aleš, jednatel
Odstavec II. - Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy o dílo je dodávka jedné (1) ks nádrží v prostoru ČOV Lanžhot společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav ,a.s. dle cenové nabídky AMM Otáhal s.r.o. č. 000532 – 2017 ze dne 25. 5. 2017, která je přílohou této SoD.
Odstavec III. - Termíny plnění
Konečný termín plnění předmětu, dodávka, smlouvy je 30. 4. 2018. Termín předání a zaškolení obsluhy nejpozději do 30. 4. 2018. Tento termín je podmíněn řádným předáním připravenosti stavby dodavateli technologie, a to nejpozději 20. 4. 2018.
Konečný termín předání a zaškolení obsluhy: do 30. 4. 2018.
Konečným termínem plnění předmětu SoD se rozumí den zdanitelného plnění po předání funkčního zařízení v provozním stavu po komplexním vyzkoušení, a to předávacím protokolem, s podpisem konečným uživatelem či jeho zástupcem uvedeným v hlavě této SoD. Komplexní zkouška spočívá v předání protokolu o těsnosti nádrže, a to z toho důvodu, že součástí dodávky není připojení předmětu dodávky k systému technologie.
Zpoždění termínů řádného předání předmětu SoD je nepředmětné. Dodávka je vedena EXW v paritě Kobylí, CZ 691 10, Česká Republika dle platného Incotems.
Veškeré změny termínů jsou současně vázány na termínované změny SoD mezi objednatelem a konečným uživatelem. Tyto musí být předloženy pouze písemně.
Odstavec IV. - Rozsah a cena díla
1. Dodávka nádrže a v rozsahu nabídky č. 000532-2017 ze dne 25. 5. 2017 (pol. č. 2)
CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA DÍLA: 132 200,- Kč + DPH 21% včetně dopravy na ČOV Lanžhot
Cena díla dle této SoD se stanovuje smluvně dle Zákona o cenách č. 526/90 Sb.
Smluvní cena je považována za cenu pevnou, nepodléhající žádným změnám, než písemným po dohodě obou stran (viz. např. odstavec III. této SoD). Cena zahrnuje všechny položky uvedené v cenové nabídce 000532 – 2017 (pol. č. 2).
Smluvní cena neobsahuje DPH, která bude uhrazena v souladu s platnými předpisy.
Odstavec V. - Spolupůsobení objednatele a zhotovitele
Objednatel a dodavatel se touto SoD zavazují k dodržení slušných pravidel souvisejících s předmětem dodávky, morálních limitů a vzájemného spolupůsobení na úrovni odběratelsko-dodavatelských vztahů, vedoucích k vzájemné spokojenosti obou smluvních stran.
Odstavec VI. – Platební podmínky
1. Smluvní cena bude Objednatelem hrazena konečným daňovým dokladem následujícím způsobem:
Zhotovitel má právo a povinnost vystavit daňový doklad (konečnou fakturu) po podpisu předávacího protokolu objednatelem a konečným uživatelem. Daňový doklad bude mimo povinné údaje obsahovat i identifikační údaje smlouvy o dílo. Částku k úhradě z daňového dokladu objednatel zaplatí následovně:
· 100% z celkové ceny díla, tj. 132 200 Kč + příslušná výše DPH z této částky do 14 dní od doručení daňového dokladu – faktury.
2. Faktura předložená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými účetními, daňovými a právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených těmito předpisy musí obsahovat následující údaje :
· Označení zhotovitele včetně registračního čísla a zápisu v obchodním rejstříku a objednatele včetně adresy, ičo, dič
· Číslo smlouvy
· Číslo faktury
· Datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum splatnosti
· Označení bankovní instituce a číslo účtu, na který má být platba provedena
· Fakturovanou částku bez dph, sazbu a částku dph, celkovou fakturovanou sumu
· Popis předmětu plnění smlouvy (zboží a služby) a datum dodání zboží
· Podpis zástupce zhotovitele a razítko zhotovitele
3. Objednatel má právo ve lhůtě do pěti (5-ti) dnů po obdržení vrátit zhotoviteli spolu s uvedením důvodu vrácení takovou fakturu, která nesplňuje předepsané náležitosti nebo má jiné závady v obsahu nebo v přiložených dokladech. Podle povahy závady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo vystavit novou. Původní termín splatnosti je oprávněným vrácením faktury přerušen. Nová celá lhůta splatnosti začne běžet od data, kdy byla dodána opravená nebo nově vystavená faktura.
4. Jakékoliv postoupení splatných i nesplatných pohledávek vyplývajících z této smlouvy je možné jenom na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
Odstavec VII. – Právní předpisy
1.
Závazek vzniklý touto smlouvou se řídí, pokud jde o práva a povinnosti touto smlouvou neupravená Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Veškeré spory, které strany nevyřeší ve vzájemné shodě, může každá ze smluvních stran předložit k rozhodnutí příslušnému soudu v ČR.
2. Níže uvedeným podpisem stvrzuje a prohlašuje zadavatel, že firma Vodovody a
kanalizace Břeclav a.s. nemá dluhy po lhůtě splatnosti, které by mohly zapříčinit
nebezpečí prohlášení konkurzu na objednatele. Dále prohlašuje tímto, že majetkové
poměry umožňují, aby společnost uhradila všechny závazky plynoucí z této SoD a to
řádně a včas.
3. Změny v ustanovení této smlouvy musí být provedeny písemně formou dodatků
potvrzených oběma stranami.
Odstavec VIII. – Sankce
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky za každý den prodlení oproti výše uvedenému konečnému termínu plnění díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení platby po uplynutí termínu splatnosti.
3. V případě, že objednatel nedodrží platební podmínky, má zhotovitel právo pozastavit práce na zakázce do doby úhrady a posunout termín dokončení díla.
Odstavec IX. - Zajištění servisu
Zhotovitel se zavazuje k zahájení odstraňování případných vad díla do 72 hodin od uplatnění oprávněné reklamace díla s výjimkou dnů pracovního klidu a státem uznaných svátků a vady odstranit v nejkratším možném termínu. Termín odstranění vad bude vždy dohodnut písemně.
Odstavec X. – Záruky
1. Zhotovitel poskytne na výkonné části strojního souboru záruku v trvání 36. měsíců od data podpisu předávacího protokolu funkčního zařízení, mimo dílů podléhajícím opotřebení nebo se sníženou záruční dobou.
2. Záruka se nevztahuje na běžně opotřebitelné součásti a na spotřební materiál. Seznam dílů a materiálů mimo záruk bude objednateli předán v průvodní dokumentaci díla.
3. Poskytování servisní činnosti v záruční i pozáruční době zhotovitelem je podmíněno úplným zaplacením ceny díla uvedeného v odst. IV. dle této SoD objednatelem.
Odstavec XI. – Komplexní vyzkoušení - předání
Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšně splněné, bude-li dosaženo:
· Funkčnosti a těsnosti zařízení dle průvodní dokumentace (posuzuje se pouze dodávky fa AMM Otáhal s.r.o.)
· odstranění eventuelních závad zařízení zabraňujících dalšímu provozu
Odstavec XII. – Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Strany se zavazují v průběhu plnění této SoD vzájemně spolupracovat a informovat se o skutečnostech ohrožujících její plnění z obou stran. Za smluvní strany budou z tohoto hlediska vystupovat:
Za zhotovitele:
Za objednatele:
Osoba oprávněná k převzetí díla:
Místo předání: ČOV Lanžhot – po předchozí domluvě
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.
4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním této smlouvy do registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
5. Níže podepsaní zástupci smluvních stran, oprávnění k podpisu smlouvy, potvrzují, že si smlouvu přečetli a prohlašují, že obsah smlouvy bezvýhradně schvalují, a dále pak potvrzují, že smlouvu uzavřeli svobodně, vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah této smlouvy je pro každého z nich určitý a srozumitelný.
V Kobylí dne: 20. 3. 2018
V Břeclavi dne: 20. 3. 2018
……………………………
………………………………
Objednatel
Zhotovitel
List č. 4