Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
1
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele 00022018
č. zhotovitele 20180314
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“) a dále za použití zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „autorský zákon“) a ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, upravujících licenci, za předpokladu
dodržení především těchto závazných ustanovení:
I.
Smluvní strany
Objednatel: Mikroregion TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí
Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
Zastoupený:
předsedkyní Ing. Marií Černou
místopředsedou Břetislavem Česnekem
IČ: 70939641
DIČ: CZ70939641
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 86-3573480287/0100
Telefon: 568 896 231
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“ nebo též „Svazek“)
Dodavatel: YASHICA s. r. o.
Se sídlem: Žďárského 186, 674 01 Kožichovice
Zastoupen: Ing. Petr Burián
IČ: 46980121
DIČ: CZ46980121
Bankovní spojení: KB Třebíč
Číslo účtu: 11909711/0100
Telefon: 568 823 290
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 8088.
(dále jen „zhotovitel“ a nebo též „dodavatel“ nebo „uchazeč“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“)
Osoby pověřené objednatelem:
jednáním o záležitostech této smlouvy: Ing. Marie Černá, předsedkyně a Břetislav
Česnek, místopředseda
jednáním v technických záležitostech, kontaktní osoba pro převzetí díla: Bc. Irena
Novotná, DiS., tel. 568 896 231, i.novotna@trebic.cz
Osoby pověřené zhotovitelem:
jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Lukáš ŠIDLO
jednáním o technických záležitostech: xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail:
xxxxxxxxxx
mailto:i.novotna@trebic.cz
2
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této
smlouvě.
II.
Předmět smlouvy (dílo) a místo plnění
1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí
pro objednatele dílo: „Nová turistická infrastruktura – grafické služby“, spočívající v návrhu
a provedení grafických prací na 4 informačních tabulích v obcích Krahulov, Mastník, Stařeč a
Střítež včetně souvisejících dodávek a montáže.
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu dle této smlouvy
a dokumentace k průzkumu trhu za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nová
turistická infrastruktura – grafické služby“ ze dne 01.03.2018, která je u objednatele
evidována pod ev. č. 00022018 (dále též „Dokumentace průzkumu trhu“). Dílo je blíže
specifikováno v Dokumentaci průzkumu trhu, v její příloze č. 1 Technické specifikaci,
v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a bude vycházet z nabídky
dodavatele na tuto veřejnou zakázku.
Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše,
co je k provedení díla potřeba. Objednatel se zavazuje v této smlouvě specifikované
a řádně provedené dílo (bez vad a nedodělků) převzít a zaplatit zhotoviteli v této
smlouvě sjednanou cenu.
2. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých ostatních služeb, prací
a dodávek přímo nespecifikovaných ve výše uvedených podkladech, ale nezbytných pro
dodání, provedení a plnou funkčnost a kvalitu požadovaného díla, v rozsahu dále uvedeném,
včetně veškerých souvisejících nákladů. Pokud je součástí plnění zhotovitele dodání
výrobků a komponentů, které zhotovitel nakupuje/nakoupí nebo jinak získá od jiné
osoby, tyto musejí být v okamžiku plnění zhotovitele dle této smlouvy o dílo již ve
vlastnictví zhotovitele a prosty práv třetích osob. Tyto skutečnosti je zhotovitel povinen
kdykoli na požádání objednatele doložit. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil ustanovení tohoto
odstavce, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky.
3. Při realizaci díla nesmí být bez předchozího písemného souhlasu objednatele použity jiné
materiály, technologie nebo změny oproti této smlouvě, Dokumentace průzkumu trhu na tuto
veřejnou zakázku včetně přílohy č. 1 a 3 této Dokumentace průzkumu trhu nebo oproti
nabídce zhotovitele na tuto veřejnou zakázku. Současně se zhotovitel zavazuje, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel
učiní, je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.
4. Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti Dokumentaci průzkumu trhu včetně přílohy č.
1 této Dokumentace průzkumu trhu a oproti této smlouvě včetně její přílohy č. 1 (položkového
rozpočtu a cenové nabídky od dodavatele), požadované objednatelem (nebo vyplynou-li
v průběhu realizace), budou předem písemně odsouhlaseny objednatelem a zakotveny
do dodatku této smlouvy. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést
a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného
souhlasu objednatele a uzavření dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich
úhradu.
5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky
od Dokumentace průzkumu trhu, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami, jestliže byly objednatelem písemně odsouhlaseny.
3
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla
nezbytné.
7. Zhotovitel použije na provedení díla pouze výrobky a materiály I. jakosti.
8. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí, svým jménem a na vlastní zodpovědnost
a nebezpečí, ve sjednané době. Zhotovitel je povinen dodat dílo prosto práv třetích osob, jinak
podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.
9. S ohledem na výše uvedený popis plnění zhotovitele je tento smluvní vztah posuzován
jako smlouva o dílo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
10. Místo plnění:
Místem plnění je obec Krahulov, Mastník, Střítež a Stařeč, k. ú. Krahulov, Mastník, Střítež u
Třebíče a Stařeč (kód NUTS CZ 063). Místem pro převzetí jsou pozemky, na nichž budou
osazeny informační tabule v obcích Krahulov, Mastník, Střítež a Stařeč.
III.
Doba plnění
1. Termín zahájení plnění (díla): do 17.07.2018
Dále viz odst.3. tohoto článku.
Termín provedení díla nejpozději: do 17.09.2018
Dále viz odst.3. tohoto článku.
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno zhotovitelem objednateli (smluvní strany se
výslovně dohodly, že pod pojmem „předáno“ je myšleno nejen předání díla zhotovitelem
objednateli, ale dílo musí být také objednatelem převzato). Dílo je dokončeno, je-li předvedena
jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před výše
dohodnutým termínem provedení díla, objednatel se zavazuje dílo převzít i v dříve nabízeném
termínu.
3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (např.
prodloužení zadávacího řízení), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění
veřejné zakázky podle předchozích bodů nebude možné dodržet, posune se předpokládaný
termín jak pro zahájení, tak i pro ukončení realizace o dobu, po kterou trvá překážka, pro
kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. Předpokládaný termín ukončení realizace se
v průběhu plnění veřejné zakázky prodlouží, pokud nastane okolnost, kterou žádná
ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle dle
této smlouvy, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna
předpokládaného termínu, jak pro zahájení, tak pro ukončení realizace díla, ujednaného ve
smlouvě, musí být provedena formou písemného dodatku ke smlouvě. Termín plnění bude
dále prodloužen o dny, po které byla práce na díle zdržena z příkazu objednatele nebo jeho
přímým zaviněním, popř. vyšší mocí. Bude vždy řešeno dodatkem této smlouvy.
4
IV.
Cena
1. Cena za dílo, jehož předmět je určen v článku II. této smlouvy, byla sjednána podle § 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní pevná, neměnná,
nejvýše přípustná po celou dobu plnění. Cena zahrnuje všechny služby, dodávky a práce, nutné
ke zdárnému provedení díla.
Cena celkem bez DPH v Kč 15 200,-
Sazba DPH v % 21 %
Výše DPH celkem v Kč 3 192,-
Cena celkem vč. DPH v Kč 18 392,-
Slovy: osmnáct tisíc tři sta devadesát dva koruny českých
2. Tato cena je cenou pevnou a nepřekročitelnou pro předpokládaný rozsah dodávek, prací
a služeb vč. dodávek, prací a služeb uvedených v článku II. této smlouvy. Jedná se o pevnou
cenu, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla. Tato cena se
považuje za cenu maximální, tedy nesmí být překročena. Zhotovitel je povinen do ceny
promítnout veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný
vývoj cen vstupních nákladů, veškerých podmiňujících potřeb prací i ztížených podmínek, které
lze při realizaci díla očekávat. Zhotovitel je povinen do ceny promítnout i veškeré služby,
dodávky a práce nezahrnuté do výzvy k podání nabídek vč. jejích příloh, tzn., že do ceny díla
zahrne vše nutné pro provedení kompletního díla ve všech řemeslných podrobnostech.
3. V případě změny sazby DPH bude změna ceny (o novou sazbu DPH) řešena dodatkem této
smlouvy na výzvu dodavatele.
4. V případě, že v průběhu realizace díla bude nutné provést práce nezahrnuté do Dokumentace
průzkumu trhu na tuto veřejnou zakázku a do této smlouvy, a které nebyly předvídatelné (ani ze
strany objednatele ani ze strany zhotovitele) v době uzavření této smlouvy, bude ocenění těchto
prací provedeno takto:
zhotovitel vypracuje cenovou kalkulaci služeb, dodávek, materiálu a prací,
pokud budou předmětem změny služby, materiály, dodávky a práce v této smlouvě
neobsažené, budou tyto položky oceněny cenami v místě a čase plnění obvyklými,
předložené kalkulace budou písemně odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel není
oprávněn zahájit provádění těchto změn bez písemného odsouhlasení objednatelem.
Změna ceny bude provedena dodatkem k této smlouvě, a to před zahájením provádění
prací a služeb, které budou předmětem dodatku k této smlouvě.
V.
Fakturace
1. Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla až po provedení díla. Fakturu je zhotovitel oprávněn
vystavit nejdříve ke dni předání a převzetí díla objednatelem, nejpozději však do 15 dnů od data
předání a převzetí díla. Přitom termínem převzetí díla se rozumí souhlasné stanovisko
objednatele s rozsahem a věcnou správností předaného předmětu smlouvy.
2. Objednatel neposkytuje platební zálohy.
3. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i dodávky, práce nebo služby, které nebyly
5
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
4. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury 15 dní ode dne vystavení faktury.
Zhotovitel se zavazuje, že fakturu doručí objednateli bez zbytečného odkladu a prodlení,
nejpozději do 3. dne po jejím vystavení. Pokud bude faktura objednateli doručena později,
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za den
splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obchodní listiny podle § 435
občanského zákoníku a musí být zaslána elektronicky na e-mail kontaktní osoby nebo
doporučeně na výše uvedenou adresu objednatele. V případě, že faktura bude obsahovat
nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČ, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum
odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět
platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, či jiné nesrovnalosti, je objednatel oprávněn
fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen
platební doklad opravit. U opraveného dokladu běží nová smluvní lhůta splatnosti ode dne jeho
vystavení. Pro tento případ platí obdobně ustanovení odst. 4. tohoto článku.
6. Cena za případné vícepráce bude uplatněna na základě dodatku k této smlouvě a bude
fakturována samostatnou fakturou.
7. Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém
přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatelem zasílány na
základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v odstavci 8. tohoto
článku.
8. Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit
za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla
dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně
vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou
k ní příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení
úhrady DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí
elektronickou poštou na adresu xxxxxxxx@xxxxx. Dnem provedení úhrady na cenu díla
zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči zhotoviteli na úhradu
příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je
považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo
správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke
dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa Žerotínovo nám. 17/1, 674 01 Třebíč.
Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu
DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.
VI.
Provádění díla, předání a převzetí díla
1. Textový obsah v ČJ, 4 mapy a fotografie předá objednatel 1 pracovní den před zahájením
plnění elektronicky zhotoviteli k provedení grafických návrhů jednotlivých informačních tabulí.
Podle informací od objednatele zhotovitel do návrhu zapracuje objednatelem dodané mapy,
texty a fotografie, navrhne označení místa, kde stojíte v mapě a provede další nezbytné
činnosti v rámci předtiskové přípravy.
6
2. Objednatel předá uvedené podklady zhotoviteli ve formátech podle stávajícího technického
vybavení objednatele, umožňujícího dodat fotografie zhotoviteli ve formátu jpg; mapu ve
formátech pdf, jpg, png, tif a text ve formátu Word.
3. Zhotovitel sdělí objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo formáty, v nichž
požaduje dodat mapové podklady od objednatele.
4. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě objednateli požadovaný formát mapových podkladů nesdělí,
poskytne objednatel mapové podklady ve formátu png, fotografie ve formátu jpg, a textové
podklady ve formátu Word.
5. Po dodání uvedených podkladů zhotovitel v termínu dle smlouvy zahájí neprodleně
předtiskovou přípravu - vyhotoví grafické návrhy jednotlivých informačních tabulí.
6. Zhotovitel předloží objednateli předem (nejpozději ve lhůtě 15 pracovních dnů od data
zahájení prací dle smlouvy) k odsouhlasení veškeré grafické návrhy.
7. Objednatel se k návrhu vyjádří do 10 pracovních dnů od předložení grafických návrhů
a poté zhotovitel zapracuje jeho připomínky.
8. Objednatel má právo navrhnout úpravy návrhů a zhotovitel je povinen navržené změny
zapracovat.
9. Zhotovitel nezadá grafické práce do výroby bez předchozího písemného odsouhlasení návrhu
objednatelem.
10. Grafické návrhy jednotlivých informačních tabulí zhotovitel předloží prostřednictvím kontaktní
osoby v uvedené veřejné zakázce (Irena Novotná, Mikroregion TŘEBÍČSKO, e-mail:
i.novotna@trebic.cz, tel.: 568 896 231) k odsouhlasení objednatelem.
11. Zhotovitel předá po dokončení díla grafické práce provedené a osazené na informačních
tabulích a fotografie všech infotabulí (stav po montáži), a to nejpozději v den předání díla
objednateli a dále elektronickou verzi všech jím zpracovaných grafických podkladů pro tisk,
(elektronicky např. na CD, DVD, USB apod.) pro účely budoucího použití (např. dotisku).
12. Pro montáž předmětu díla na infotabulích platí, že zhotovitel je povinen odklízet neprodleně
odpady a udržovat v prostoru místa realizace díla pořádek tak, aby jeho zaviněním nemohlo
dojít k úrazu osob nebo poškození majetku. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat
s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Pro montáž předmětu díla na infotabulích platí, že bude-li to relevantní, zhotovitel zabezpečí
koordinaci prací se zhotovitelem infotabulí, jejichž konstrukce bude předmětem jiné veřejné
zakázky realizované v 7-9/2018.
14. Tabule nebudou osvětleny. Na tabulích nebudou použity retroreflexní materiály. Další
podrobnosti jsou stanoveny v obchodních podmínkách.
15. Zhotovitel se zavazuje dodržet termíny za podmínek stanovených v této smlouvě. Práce
zhotovitele na díle budou provedeny pečlivě a odborně, s maximální odbornou péčí, při
dodržení zejména všech platných právních předpisů a platných technických norem
vztahujících se na celé dílo. V případě prokázaných vad v průběhu realizace díla budou tyto
zhotovitelem bez zbytečného odkladu a bezplatně odstraněny. Zhotovitel zodpovídá za to, že
předmět díla je provedený podle podmínek této smlouvy a bude mít vlastnosti stanovené
v této smlouvě a v Dokumentaci průzkumu trhu k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku a
v příloze č. 1 (Technické specifikaci) a příloze č. 2 této výzvy (obchodních podmínkách).
16. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla dle čl. II této smlouvy
a protokolární převzetí grafických prací na informačních tabulích. Zhotovitel je povinen vyzvat
objednatele nejméně pět pracovních dnů předem k převzetí dokončeného díla.
O průběhu a výsledku předávacího řízení, sepíší obě strany předávací protokol, v jehož
mailto:i.novotna@trebic.cz
7
závěru objednatel výslovně uvede, že dílo přejímá. Objednatel není povinen převzít dílo
s vadami. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při přejímce bude mít dílo takové
drobné vady, které dle objednatele nebrání řádnému užívání díla a zaváže-li se
zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém. Soupis drobných vad díla
s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí předávacího protokolu.
Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo
převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou
oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-
li dohodnuto jinak.
17. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu i jakost služeb, prací a dodávky
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle
podmínek této smlouvy.
18. Vyšší moc nebo ostatní okolnosti, které nemůže objednatel ani zhotovitel ovlivnit, a které
podstatně ztěžují nebo na určitou dobu znemožňují práce, službu či dodávku, opravňují
zhotovitele odsunout dobu zhotovení o dobu, pro niž trvá překážka, popřípadě od smlouvy
odstoupit. Pro účely těchto podmínek se rozumí vyšší mocí válka, mobilizace, povstání,
živelné pohromy apod.
19. Zhotovitel je povinen řídit se při realizaci díla pokyny objednatele. Zjistí-li však zhotovitel,
že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen ihned na tuto skutečnost písemně
objednatele upozornit a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
20. Zhotovitel bude dílo dle této smlouvy provádět osobně. Použije-li k plnění dle této smlouvy
jinou osobu (především subdodavatele), je k tomu oprávněn pouze výjimečně a za plnění
takové osoby zhotovitel odpovídá v plném rozsahu jako by plnění poskytl sám. Smlouvu
s touto jinou osobou je zhotovitel povinen uzavřít v souladu s touto smlouvou o dílo, což je
objednatel oprávněn kdykoli zkontrolovat a zhotovitel povinen kdykoli umožnit. Pokud by
zhotovitel porušil jakkoli tato zde uvedená ujednání, poruší tuto smlouvu podstatným
způsobem.
VII.
Účel užití díla, licenční ujednání
1. Dílo bude objednatelem užito především k účelu propagace turistických atraktivit
regionu a dále též odstavec 2. tohoto článku.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní licenci k užití díla, tedy
především ničím neomezený souhlas s užitím díla (neomezený rozsah oprávnění),
a to všemi způsoby užití s přihlédnutím k ustanovení § 2372 občanského zákoníku,
především v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, mimo jiné s pořizováním jeho
fotografií a jiných jeho záznamů nebo rozmnoženin, s jeho rozšiřováním, zveřejňováním
a s jeho zpřístupňováním veřejnosti, vše ode dne provedení díla.
3. Zhotovitel nevyužije autorský dohled, mimo jiné není třeba s ním předem odsouhlasovat
způsob a další podmínky užití a zveřejnění díla.
4. Smluvní strany ujednaly, že všechna tato v této smlouvě uvedená oprávnění jsou
zhotovitelem objednateli poskytnuta za úplatu v této smlouvě ujednanou, bez
územního omezení (tedy nejen pro území ČR) a na dobu trvání autorských
majetkových práv k dílu a práv souvisejících, a všemi způsoby užití bez
množstevního omezení, a objednatel je oprávněn poskytnout je (v plném rozsahu
nebo pouze z části – dle svého uvážení bezúplatně) členským obcím Svazku, na
8
základě písemné smlouvy, kdy za jakékoliv toto poskytnutí nebude objednatel zhotoviteli
hradit žádnou odměnu (bude bezúplatné ve vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem).
5. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru
ke zhotoviteli, zajistí zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1.- 4.
tohoto článku smlouvy.
6. Oprávnění objednatele dané ustanoveními odst. 1.- 5. tohoto článku smlouvy platí i pro
autorská díla vytvořená před platností této smlouvy a použitá zhotovitelem v rámci plnění
této smlouvy.
7. Objednatel všechna výše uvedená práva a povinnosti přijímá.
8. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že odměna za splnění všech závazků
zhotovitele a poskytnutí oprávnění pro objednatele podle tohoto článku je zahrnuta
v ceně za dílo (viz čl. II. této smlouvy).
VIII.
Odpovědnost za vady
1. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít ode dne předání vlastnosti podle dokumentace a předpisů,
které se na provádění díla vztahují jako celek. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní
a bez právních vad a že dodané množství se shoduje s údaji ve faktuře.
2. Zhotovitel plně a bez časového omezení odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání
objednateli. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 24 měsíců od předání díla. Bude-li dílo
vykazovat vady, bude objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. občanského zákoníku.
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost provedeného díla, správnost a
úplnost provedení díla.
3. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škodu, která by v důsledku vad díla vznikla objednateli
nebo další osobě – tuto je povinen bez zbytečného odkladu nahradit.
4. V případě jakékoli vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost
zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit
bez zbytečného odkladu po uplatnění písemné reklamace objednatele (jedná se o reklamaci
vady díla), nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace vady díla.
5. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou formou na
adrese zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebo také lze vadu díla uplatnit do datové
schránky zhotovitele. V oznámení vady musí být vada popsána a musí v něm být uveden návrh
podmínek objednatele k odstranění vady.
6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném termínu, je
objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady díla jinou osobu dle
svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit
objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem.
7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno způsobem ujednaným
v této smlouvě pro předání díla.
IX.
Smluvní pokuty
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla dle článku III. této smlouvy, je objednatel
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení.
9
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání a převzetí díla, je
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý započatý
den prodlení a každou vadu. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad
díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý
započatý den prodlení a každou vadu.
3. Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury, kterou bude fakturována cena díla dle této
smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.
4. Další sankce mohou být ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li kdekoli v textu této smlouvy
pro konkrétní porušení povinnosti ujednána smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně
dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle
smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoliv omezení.
X.
Ostatní ujednání
1. Objednatel na požádání zhotovitele zajistí (v mezích svých možností) v průběhu prací
upřesnění resp. doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto součinnost
poskytne objednatel v takovém termínu, aby nebyl ohrožen termín plnění zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a v jeho průběhu, zejména pak sledovat, zda
jsou práce prováděny dle zadání a smluvených podmínek. Na zjištěné nedostatky upozorní
písemně zhotovitele, který se musí nejpozději do 48 hodin k této záležitosti písemně vyjádřit
a řešit jejich odstranění.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla
objednateli – dílo je provedeno jeho převzetím objednatelem. Dnem převzetí díla
objednatelem umožňuje zhotovitel objednateli jeho užití, objednatel se tímto dnem stává
vlastníkem díla.
4. Tuto smlouvu lze předčasně, tj. před dodáním díla, ukončit písemným odstoupením,
stanoví-li tak zákon nebo z důvodu, že druhá smluvní strana poruší její ustanovení podstatným
způsobem nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě.
5. Podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřeby
tohoto smluvního vztahu mají oba tyto pojmy stejný význam) bude posuzováno ve smyslu ust.
§ 2002 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž v textu této smlouvy je uvedeno, co je za takové
porušení smlouvy považováno. Zhotovitel dále podstatným způsobem poruší tuto smlouvu např.
v případě, že bude v prodlení s dodáním díla nebo bude provádět dílo v rozporu s povinnostmi
stanovenými v této smlouvě a ani po písemné výzvě objednatele nesjedná v přiměřené lhůtě,
poskytnuté objednatelem, nápravu.
6. Odstupuje-li jedna smluvní strana od této smlouvy o dílo (v odstoupení od smlouvy musí vždy
být uveden důvod odstoupení), je odstoupení účinné ke dni doručení písemného oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně. Zhotovitel je povinen v tomto případě ihned učinit veškerá
opatření k minimalizaci škod, které by mohly v důsledku předčasného ukončení platnosti této
smlouvy vzniknout a o těchto ihned písemně uvědomit objednatele.
7. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv přenést/převést/postoupit svá práva z této smlouvy nebo celý
tento smluvní vztah na jinou osobu. Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto
smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky.
8. Zhotovitel je povinen ihned objednatele písemně informovat, pokud by na jeho straně nastala
některá z těchto skutečností:
- vstup zhotovitele do likvidace,
10
- vstup zhotovitele do insolvenčního řízení nebo do jiného obdobného řízení v rámci jeho
úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy
a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci (dodatkem této smlouvy).
Pokud by zhotovitel toto ustanovení porušil, poruší tuto smlouvu podstatným způsobem se
všemi důsledky.
9. Odpovědnost zhotovitele za splnění všech jeho závazků podle této smlouvy je objektivní
a zhotovitel se nemůže své odpovědnosti zprostit poukazem na jakékoli vnější okolnosti nebo
chování třetích osob. Nebude-li jakýkoli závazek zhotovitele dle této smlouvy splněn z jakýchkoli
důvodů, zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli jakkoli objednateli způsobenou újmu.
XI.
Závěrečná ustanovení
1. Vztahy mezi smluvními stranami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
a autorského zákona.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo
k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se
nepoužije.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají
pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky na základě dohody stran.
Dodatky této smlouvy musejí být takto výslovně označeny, pořadově očíslovány a podepsány
oběma smluvními stranami. Dodatek smlouvy musí být vždy vyhotoven na jedné listině. Jiný
způsob změny této smlouvy není přípustný.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadáním
(Dokumentací průzkumu trhu vč. její přílohy č. 1, 2 a 3) a nabídkou zhotovitele na tuto
veřejnou zakázku (kdy Dokumentace průzkum trhu je přednostní) a platnou právní úpravou
v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými
v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva
- pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny
jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této
smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli
výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je
české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy
a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost
českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla
objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li
tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém
jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí
probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat
v rámci rozhodčího řízení.
11
7. V případě pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem
zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, považuje se
taková písemnost za doručenou zhotoviteli v den, kdy bude vhozena do schránky zhotovitele
v místě sídla zhotovitele nebo uložena na poště nebo se jinak dostane do sféry vlivu
zhotovitele. Korespondenci lze také zhotoviteli zasílat do jeho datové schránky a v technických
věcech, týkajících se provádění díla v jeho průběhu též na e-mail kontaktní osoby zhotovitele,
uvedené v čl. I. této smlouvy.
8. Stane-li se konkrétní ustanovení této smlouvy pro rozpor se zákonem neplatným, nezakládá
tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany dodatkem smlouvy
takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu
původní úpravy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou (např. nárok na smluvní
pokutu a na náhradu škody).
10. Osoba podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento smluvní
vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady
a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje dohodu o veškerých stávajících
vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti či dohody, které by
si smluvní strany ujednaly. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou
smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše
s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní
strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy a všechna tato
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením této smlouvy využil
možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele.
Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště
nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního
styku.
13. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu splatného
podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, který je v potvrzení
výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu
splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i dluh splatný dříve. Změní-li se po
uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze
stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764,
ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že stanoví-li tak zákon, zajistí objednatel zveřejnění této
smlouvy v registru smluv, vedeném Ministerstvem vnitra.
15. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv
vedené Svazkem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
12
16. O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele rada Svazku svým usnesením č. 19032018-
V/2 ze dne 19.03.2018.
V Třebíči dne 29.03.2018 V Třebíči, dne 12.04.2018
Objednatel: Zhotovitel:
Mikroregion TŘEBÍČSKO YASHICA s.r.o.
_____________________ ____________________
Ing. Marie Černá, v. r. Ing. Petr Burián, v. r.
předsedkyně jednatel
_____________________
Břetislav Česnek, v. r.
místopředseda
13
Z titulu vytvoření díla pro zhotovitele, připojuje se tímto zaměstnanec zhotovitele, pan Lukáš
ŠIDLO, nar. 8. 11. 1980, bytem Slavětice 28, 675 55 Hrotovice (tedy autor díla), k této
smlouvě jako další její účastník a potvrzuje, že všechna v této smlouvě obsažená ustanovení
odpovídají jeho ujednáním se zhotovitelem, a dále, pro případ, že by dle autorského práva
přešla práva k dílu nebo kterékoliv z nich na něho a objednatel na základě této smlouvy
neměl dosud získána všechna oprávnění užít dílo, uděluje tímto, a to bezúplatně (vůči
objednateli) a s účinností ode dne získání těchto práv nebo kteréhokoli z nich, objednateli
oprávnění užít dílo v rozsahu a za podmínek jak je zakotveno v této smlouvě.1
V Třebíči dne 12.04.2018
YASHICA s.r.o, Žďárského 186, 674 01 Kožichovice
xxxxxxxxxxxxxx (jméno a příjmení)
nar. xxxxxxxxxxx
bytem xxxxxxxxxxx
1
Poznámka: Doložka se jménem, příjmením, datem narození a bydlištěm zaměstnance zhotovitele
a projevem jeho vůle se připojí jen v případě vytvoření díla zaměstnancem zhotovitele.
14
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo,
č. smlouvy objednatele 00022018, č. smlouvy zhotovitele 20180314
uzavřené mezi Mikroregionem TŘEBÍČSKO, dobrovolným svazkem obcí,
Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1, IČ: 70939641
(objednatelem) a YASHICA s.r.o., Žďárského 186, 674 01 Kožichovice IČ: 46980121
(dodavatelem)
Řádek položka specifikace jednotka jednotek Kč za j. Kč bez DPH
1 grafika hod 2 600,00 1 200,00
2
výroba (sendvič Al-plast-AL, potisk, lamino
UV protective), rozměry řešené části cca
1480x1380 mm (rozměry 1 tabule, tj.
podkladové plochy cca 1500x1400mm)
ks 1 2 000,00 2 000,00
3 montáž (materiál, práce) ks 1 600,00 600,00
4
výhradní autorská licence k dílu pro
objednatele (dle obchodních podmínek a
smlouvy o dílo)
1 0,00 0,00
5 grafika hod 2 600,00 1 200,00
6
výroba (sendvič Al-plast-AL, potisk, lamino
UV protective), rozměry řešené části cca
1480x1380 mm (rozměry 1 tabule, tj.
podkladové plochy cca 1500x1400mm)
ks 1 2 000,00 2 000,00
7 montáž (materiál, práce) ks 1 600,00 600,00
8
výhradní autorská licence k dílu pro
objednatele (dle obchodních podmínek a
smlouvy o dílo)
1 0,00 0,00
9 grafika hod 2 600,00 1 200,00
10
výroba (sendvič Al-plast-AL, potisk, lamino
UV protective), rozměry řešené části cca
1480x1380 mm (rozměry 1 tabule, tj.
podkladové plochy cca 1500x1400mm)
ks 1 2 000,00 2 000,00
11 montáž (materiál, práce) ks 1 600,00 600,00
12
výhradní autorská licence k dílu pro
objednatele (dle obchodních podmínek a
smlouvy o dílo)
1 0,00 0,00
13 grafika hod 2 600,00 1 200,00
14
výroba (sendvič Al-plast-AL, potisk, lamino
UV protective), rozměry řešené části cca
1480x1380 mm (rozměry 1 tabule, tj.
podkladové plochy cca 1500x1400mm)
ks 1 2 000,00 2 000,00
15 montáž (materiál, práce) ks 1 600,00 600,00
16
výhradní autorská licence k dílu pro
objednatele (dle obchodních podmínek a
smlouvy o dílo)
1 0,00 0,00
17 15 200,00
18 21
19 Výše DPH celkem v Kč 3 192,00
20 18 392,00
Poznámka: doplňte údaje jen do částí tabulky bez podbarvení (bílá základní plocha)
Položkový rozpočet - cenová nabídka dodavatele
Nová turistická infrastruktura - grafické služby
Cena celkem bez DPH v Kč (základ pro výpočet DPH celkem)
Cena celkem včetně DPH v Kč
Krahulov,
grafické
služby,
infotabule
číslo 1
Mastník,
grafické
služby,
infotabule
číslo 2
Stařeč,
grafické
služby,
infotabule
číslo 3
Sazba DPH v %
Střítež,
grafické
služby,
infotabule
číslo 4
Datum:
Razítko a podpis:
V Třebíči dne 29.03.2018 V Třebíči dne 12.04.2018
Objednatel: Zhotovitel:
Mikroregion TŘEBÍČSKO YASHICA s.r.o.
____________________ ____________________
Ing. Marie Černá, v. r. Ing. Petr Burián, v. r.
předsedkyně jednatel
_____________________
Břetislav Česnek, v. r.
místopředseda