Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva o dílo, na akci
„Demolice objektu v areálu Hipodromˇ- Trafostanice TS 2“
a „Demolice objektu v lokalitě Kundratice - Cerpací stanice Kundratice“
č. DÚK/Fr/284/2016
S_ml“_VIuS_fl'ıIıY
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ; CZ00007536
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu V Ústí nad Labem, Oddíl AXVIII,
vložka 433
bankovní Spoj ení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo ú
Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem Státního podniku
Ve věcech technických:
(dále jen objednatel)
Šilhánek a Syn, a.s.
Samota 601, 439 81 Kryry
IČO: 272 91 278
DIČ: CZ27291278
Zapsána v Obchodním rejstříku Vedeném u Krajského Soudu V Ústí nad Labem, Oddíl B, vložka 1677
bankovní Spoj ení: Komerční banka, a.s., pobočka Zatec, číslo účtu:
Zastoupena: Pavlem Šilhánkem, Statutárním ředitelem
Ve vecech Jcechhichých: _
(dále jen zhotovitel)
(dále Společně jen Smluvní Strany)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
výše uvedeného názvu a projevují vůli řídit se jejími ustanoveními.
Ó
Nłmfll
CENA KˇMITY
Giant ıııııuııuıuT
LM
Předmětem díla podle této Smlouvy je Odstranění dvou nevyužívaných provozních objektů. Jedná
Se o demolici objektu trafostanice TS 2 (inV.čc.H403317) a čerpací Stanice Kundratice (inv. č.
H403688), dle podmínek projektové dokumentace zpracované Ing. Helenou Žílovou, Česká 757/73,
434 01 Most, v 11/2015, pod zakázkovým číslem 862- 11- 15 a názvem „Dokumentace demolice
objektu v areálu Hipodrom Most, objekt H403317- Trafostanice TS 2“ a „Dokumentace demolice
objektu v areálu Kundratice, objekt H403688 - Čerpací Stanice u Kundratic“, v Souladu
S vyj ádřeními Správních orgánů a požadavky objednatele.
Trafostanice TS 2
Inv. č. H403317
Jedná Se o zděnou jednoúrovňovou přízemní budovu trafostanice S pultovou Střechou S krytinou
Z živiěných asfaltových pásů. Pod úrovní podlahy jsou kabelové kanály do hloubky -0,85 m
Součástí objektu je přístupová plocha Ze Silničních panelů. Celkový půdorysný rozměr nadzemní
části objektu je 9,85 m X 5,65 m, výška objektu po Vršek atiky je 4,05 m. Konstrukce nosných zdí
a Střešní konstrukce jsou neporušené.
Ve Stavbě Se nenachází Žádná technická zařízení, která jsou provozována. Rozvodné skříně
a el. rozvody uvnitř Stavby jsou Součástí demolice. Ve Stavbě jsou 4 kS dělících příček oddělující
kóje transformátorů z desek DUPRONIT o tl. 6 mm osazené do ocelových rámů. Desky obsahují
azbestová vlákna!
Jedná Se O kompletní demolici objektu včetně základových konstrukcí. Vybouraná Stavební Suť
bude po přetřídění odvezena a uložena na řízené Skládce. Zbylá jáma bude zasypána vhodnou
zúrodnitelnou Zeminou, která bude zhutněna, urovnána na úroveň okolního terénu a oSeta travou.
Zúrodnitelná zemina pro zásyp a konečnou úpravu bude dovezena z lokality dle určení zhotovitele.
Vhodnost tohoto materiálu Se doloží provedením Vodních výluhů v Souladu S vyhláškou č. 294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na Skládky a jejich využívání na povrchu terénu a Změně
vyhláškyč .383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání S odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní Separované odpady budou odvezeny a uloženy na řízené Skládce S výjimkou kovového
odpadu, který bude odvezen na úložiště objednatele V areálu bývalého dolu Kohinoor
v Mariánských Raděicích.
Objednatel upozorňuje zhotovitele na povinnost ohlásit nejméně 30 dnů před zahájením prací
S azbestem (odstranění desek DUPRONIT) KHS Ústeckého kraje, územnímu pracovišti Most, bližší
viz Dokladová část projektu „Dokumentace demolice objektu v areálu Hipodrom Most, objekt
H4033l7- Trafostanice TS 2“- Závazné Stanovisko KHS Ústeckého kraje, územního pracoviště
Most.
Čerpací Stanice Kundratice
Inv. č. H403688
Jedná Se o zděnou jednoúrovňovou přízemní budovu bývalé čerpací stanice s pultovou
Střechou S krytinou z živiěných asfaltových pásů. Součástí demolice je kovový přístřešek, drátěné
oplocení a přístupová plocha ze silničních panelů. Pod úrovní podlahy jsou kanály do hloubky -
0,90 m. Celkový půdorysný rozměr nadzemní části objektu je 11,90 In x 5,65 m, výška objektu
po vršek atiky je 4,05 m, ostatní rozměry jsou zřejmé z projektové dokumentace. Ve Stavbě
Se nenachází žádná technická zařízení, která jsou provozována. Potrubí procházející budovou bude
v době demolice vymístěno jeho provozovatelem a nebude mít časové ani finanční nároky
na zhotovitele. Konstrukce nosných zdí, Střešní konstrukce, oplocení a ocelového přístřešku jsou
neporušené.
MIDOHI
CENA KVALITY
cıut nııruıq 2
Demolice objektu bude provedena na kótu -0,300 m, jáma po likvidaci objektu, drátěného Oplocení,
ocelového přístřešku a panelové plochy bude zavezena zúrodnitelnou zeminou a oseta travou.
Vybouraná Stavební Sut° bude po přetřídění předrcena a po provedení vodních výluhů bude
odvezena a uložena na řízené Skládce. Je možné Stavební Suť po přetřídění a předrcení využít
pro dorovnání terénu po demolici na úroveň -0,300 m. Zbylá jáma bude zasypána vhodnou
zúrodnitelnou zeminou, která bude zhutněna a urovnána na úroveň okolního terénu a oseta travou.
Zúrodnitelná zemina pro zásyp a konečnou úpravu bude dovezena Z lokality dle určení zhotovitele.
Vhodnost tohoto materiálu Se doloží provedením Vodních Výluhů v Souladu S vyhláškou ě. 294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na Skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání S odpady, ve Znění pozdějších předpisů.
Ostatní Separované odpady budou odvezeny a uloženy na řízené Skládce S výjimkou kovového
odpadu, který bude odvezen na úložiště objednatele v areálu bývalého dolu Kohinoor
v Mariánských Radčicích.
Žádné škodlivé látky Se nepředpokládají, V případě, že Se při likvidaci objektu kontaminace objeví,
bude Za přítomnosti objednatele, projektanta a zhotovitele upraven technologický postup
a kontaminovaný odpad bude uložen na řízenou Skládku.
Koordinace a časový průběh Veškerých prací bude před jejich započetím konzultován s pověřeným
zástupcem objednatele.
Bližší vymezení předmětu plnění, přesná Specifikace a celkový rozsah prací jsou Stanoveny
projektovou dokumentací a Soupisy prací S výkazem výměr, které jsou Přílohou č. l této Smlouvy.
II. Předání a převzetí projektové dolgımentace
Proj ektovou dokumentaci obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě.
III. Lhůta pro zaháiení. ukončení a předání předmětu díla
Zahájení provádění předmětu díla: listopad 2016
Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 20. prosince 2016
Stanovený termín dokončení díla, je pevný, neměnný a objednatel Vyžaduje jeho bezpodmínečné
dodržení.
IV. Místo plnění
Objekt trafostanice TS 2 v areálu Hipodrom Most, inv č. H4033l7.
Katastrální území: Velebudice
Pozemek: p. ě. St. 186
Obec: Most
Kód obce: CZ0425 567027
Kraj: Ústecký kraj
Objekt čerpací Stanice Kundratice v areálu Kundratice, inv. č H403 688.
Katastrální území: Kundratice u Chomutova
Pozemek: p. ě. St. 339
Obec: Vysoká Pec
Kód obce: CZ0422563 501
Kraj: Ústecký kraj
Ó
Nlmlll
CENA KVALITY
cn." ıııı'uıuıfl 3
VM
l. Nabídková cena zhotovitele, uvedená V nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena činí:
Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 641 224,58 Kč
Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v Příloze č. l Smlouvy (oceněné soupisy prací
S výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. l jsou pevné do doby ukončení díla
(dále jen „jednotkové ceny“).
Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací,
vzájemně odsouhlasené obj ednatelem a zhotovitelem, do data předání díla.
2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související S řádným provedením
díla.
3. Objednatel Si vyhrazuje právo, V případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků
ze Státního rozpočtu, dohodnout Se zhotovitelem Snížení jednotkových cen či rozhodnout o tom,
že jednotlivé Stavební práce, dodávky či Služby Se realizují v nižším než předpokládaném
objemu. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný
dodatek k této Smlouvě, podepsaný Statutárními orgány obou Smluvních Stran.
VI. Platební podmínky a fakturace
1. Smluvní Strany Se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání a převzetí předmětu
díla, k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu Skutečně provedených
avzájemně odsouhlasených prací. Faktura vystavena zhotovitelem bude doložena Soupisem
Skutečné provedených prací a zjišťovacím protokolem S podpisy zástupců obou Smluvních
Stran ve Věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.
2. Faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem
pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) dle článku XIII.
odstavce 5. této Smlouvy s podpisy zástupců obou Smluvních Stran.
3. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel
na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti na Stavební
a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého Statistického úřadu
do kódu 41 až 43.
Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktura, protokoly, popř. další
doklady).
4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, jinak nebudou Splatné, a to Zejména:
- název, adresa Sídla, IČO/DIČ objednatele,
- název, adresa Sídla, IČO/DIČ zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní Spojení zhotovitele,
- Splatnost faktury v Souladu Se Smlouvou,
MMR!
CENA KU'ALITY 4
ciıut ıınuıuıoı
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy S uvedením lokality,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH a Sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat
plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, neboť se jedná o plnění v rámci
přenesené daňové povinnosti, citace na faktuře „Daň odvede zákazník“,
- Sazbu daně,
- razítko a podpis zhotovitele,
- V příloze Soupis Skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku
zahájení provádění předmětu díla, zjišťovací protokol (předávací protokol) s podpisy
zástupců obou smluvních Stran.
Faktura musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, označení uvedené v záhlaví Smlouvy.
Tento kód akce (A5069, A5077) musí být uveden současně i na Soupisu skutečně provedených
prací a na zjišťovacím protokolu. Nebude-li požadované označení na těchto dokladech
uvedeno, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení objednateli, lhůta
Se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud Splatnost připadne na den pracovního klidu
nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
Objednatel může fakturu vrátit do data její Splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět S uvedením výhrad.
Tímto okamžikem Se Staví lhůta Splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury
obj ednateli běží nová lhůta splatnosti.
Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě Smluvní Strany Se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude Splněn dnem,
kdy bude částka odepSána z účtu objednatele.
Pro úhradu Smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky
jako pro zaplacení faktur.
VII. Smluvní Hokug;
Pokud by jedna ze smluvních Stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
Straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši
Stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy), při nedodržení lhůt
ze Strany zhotovitele nebo neprovedení prací zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení
kvality prováděných prací činí Smluvní pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.
Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku III. této Smlouvy, činí
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z nabídkové ceny.
Ujednání o Smluvní pokutě nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému Se smluvní pokuta vztahuje.
Ilml
CENA KVÉLITY 5
MM.
VIII. Lhůta pro předání a převzetí míita plnění
K předání a převzetí místa plnění dojde neprodleně po objednatelem provedeném Zajištění Všech
nezbytných úkonů, jimiž příslušné právní předpisy podmiňují Zahájení prací dle této Smlouvy,
v termínu zahájení provádění předmětu díla dle čl. III této Smlouvy.
IX. Podmínky předání a převzetí místa plnění
O předání a převzetí místa plnění bude Vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsán
zástupci obou Smluvních Stran, Ve kterém Se zejména uvede den předání a převzetí místa plnění,
který bude shodný Se zápisem v deníku.
X. Způsob zabezpečení zařízení místa plnění
1. Umístění zařízení v místě plnění bude provedeno zhotovitelem po dohodě S objednatelem,
dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci a v Souladu S platnou legislativou.
Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
2. Vybavení a zařízení staveniště Si zajistí zhotovitel podle Svých potřeb v Souladu S platnou
legislativou. Připojení objektů zařízení staveniště na vnější IS a zdroje energií Se nepředpokládá
(obj ednatel doporučuje Využití mobilních zdrojů).
XI. Lhůta pro ndstranění zařízení místa plnění a iehn Vvklizení nn předání a převzpti díla
Lhůta pro odstranění zařízení a vyklizení je Stanovena na 5 pracovních dnů ode dne předání díla
Zhotovitelem obj ednateli a jeho převzetí obj ednatelem bez vad a nedodělků.
XII. Způsob zajištění řádného plnění díla
1. Stavební práce budou realizovány v Souladu S výše jmenovanou projektovou dokumentací,
Vyj ádřeními Správních orgánů a požadavky objednatele.
2. Veškeré Stavební práce musí být prováděny pod dozorem Stavbyvedoucího, který odpovídá
za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění Smlouvy a za dodržování veškerých
obecně závazných právních předpisů a technických norem Vztahujících Se k předmětu plnění
Smlouvy.
3. Postup prací bude zhotovitel před jejich zahájením konzultovat Se zástupcem objednatele.
4. S odpadem Vzniklým V Souvislosti S plněním Smlouvy bude nakládáno ve Smyslu zákona
ě. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, Ve znění pozdějších
předpisů, a Vyhlášky ě. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na Skládky a jejich
Využívání na povrchu terénu a změně Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
S odpady, Ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen nakládat S odpadem Vzniklým
V Souvislosti s plněním Smlouvy jako S odpadem vzniklým jeho vlastní činností a Vykazuje
ho ve Své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání S odpady.
5. Zhotovitel Se Stává původcem odpadů Se všemi povinnostmi původce ve Smyslu zákona
ě. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Ó
ı-iıınııflı
CENA K'MUTˇÍ 6
Giant nıPuıq
V případě, že Zhotovitel provozuje na Základě uděleného Souhlasu příslušného kraj ského úřadu
dle § 14 odSt. 1 Zákona č.185/2001 Sb., o Odpadech ao změně některých dalších Zákonů,
ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o odpadech“), Zařízení k využívání a úpravě
odpadů, postupuje při nakládání S odpady v Souladu S platnou legislativou ČR, Zejména
pak Se Zákonem o odpadech.
Pokud při provádění díla Zhotovitel zjistí, že lZe odpad Za Stanovených legislativních podmínek
dále využít, navrhne objednateli upřednostnit další využití odpadu recyklaci před jeho
odstraněním (např. Skládkováním).
Z tohoto důvodu lze, po vzájemné dohodě S Obj ednatelem a v Souladu Se Zákonem o odpadech,
odpovídající položky cenové soustavy ÚRS Specifikované v Soupisu prací s výkazem výměr,
(nedílnou Součástí Zadávací a Smluvní dokumentace), např.
- položku 997013831 „poplatek Za uložení Stavebního Směsného odpadu na skládce
(Skládkovné)“,
- položku 997013811 „poplatek Za uložení Stavebního dřevěného odpadu na skládce
(Skládkovné)“,
- položku 997013802 „poplatek Za uložení Stavebního železobetonového odpadu na Skládce
(Skládkovné)“,
nahradit položkou „R“ RECYKLACE, kde budou uvedeny jednotkové ceny odpovídající
nabídkovým cenám zhotovitele.
Vzájemná dohoda objednatele a Zhotovitele bude Specifikována změnovým listem (protokolem
Změny) a následně dodatkem Smlouvy O dílo.
Kovový Odpad Zůstává v majetku objednatele a bude odvezen na deponii v areálu bývalého
dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích - místo určí odpovědný pracovník objednatele
při předání Staveniště.
Veškeré vybourané materiály kromě stavební Sutě budou průběžně tříděný, nakládány
a odváženy dle kategorizace odpadů na řízené Skládky.
V případě výskytu nebezpečných odpadů budou tyto Separovány, Odvezeny a uloženy
na Skládku nebezpečných odpadů.
10. Po ukončení demoličních prací bude zhotovitelem zpracována závěrečná zpráva o naložení
S odpady - přehledná evidence odpadů ve Smyslu přílohy k zákonu o odpadech Kategorizace
odpadů z demolic, která bude doložena doklady o jejich likvidaci (v případě uložení na Skládku
kopiemi vážních lístků) a zhotovitel ji předá obj ednateli.
11. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup praci, popř. bude objednatelem
Stanoven plán organizace, musí být zhotovitelem dodržen.
12. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
k Zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební zákon), v platném
znění, o prováděných pracích Stavební deník. Do Stavebního deníku je povinen Zapisovat
všechny Skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen Zapisovat údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.
13. Stavební deník bude v souladu S fakturovanými objemy prací a bude v pracovní době
zhotovitele na Staveništi trvale přístupný Všem oprávněným osobám.
14. Práce nad rámec Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastni potřebu, nebudou objednateli
fakturovány a ve Stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
ù
HIIMNI
CENA KWHUTY 7
w
15. Veškerá manipulace Se Stavebním materiálem a S odpadem vzniklým v Souvislosti S plněním
Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla
ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
16. Všechny stavbou dotčené pozemkové parcely, komunikace a Zařízení, které budou využívány
v Souvislosti S plněním Smlouvy, musí být po provedení prací na náklady zhotovitele uvedeny
do původního Stavu.
17. Pro minimalizaci dočasného zhoršení životního prostředí bude na Stavbě použita taková
mechanizace, která Svým provozem nebude extrémě zatěžovat okolí hlukem, eXhalacemi
ani prašností.
18. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.
19. Zhotovitel nese Odpovědnost za Vlastní řízení postupu, dodržování předpisů o ochraně zdraví
a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá
za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve Stanovených termínech.
XIII. Způsob a lhůgz pro předání a převzetí díla
Zhotovitel splní Svou povinnost řádným provedením díla podle článku I. a XII.
a to ve Stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato
obj ednatelem nejpozději v den uvedený v článku III. Smlouvy.
Po ukončení prací zhotovitel vypracuje závěrečnou zprávu o provedených pracích včetně
fotodokumentace, která bude předána objednateli Současně při předávce ukončeného díla.
Zhotovitel předá objednateli příslušné doklady o množství a způsobu likvidace komunálního
odpadu a to nejpozději do doby předání a převzetí díla.
Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží objednateli dokumentaci Skutečného
provedení díla. Zhotovitel současně předá objednateli prohlášení o Shodě na použité výrobky
amateriály v Souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy
vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce, nedohodne-li se objednatel
Se zhotovitelem na dřívějším termínu předání prohlášení o Shodě než je doba předání a převzetí
díla. Nebude-li prohlášení O Shodě předáno, není obj ednatel povinen dílo převzít.
Zhotovitel předá obj ednateli dílo formou přejímacího řízení do 5 kalendářních dnů od ukončení
veškerých prací a vyhotoví protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho
předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém Se zejména uvede
název a popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných
vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně
požadovaných prací, způsob a termín jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí
zhotovitel obj ednateli minimálně 3 dny předem.
MMR!
CENA KU'AUTY
Cult aLIIuıt'ı' 8
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude Sepsán protokol
o předání a převzetí, kde budou uvedeny Všechny vady a nedodělky S termínem odstranění:
a) Odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude Sepsán
protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude
den předání a převzetí.
b) Odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % Z fakturované částky a Současně bude uplatněna sankce Za nesplnění lhůty
dle článku III. Smlouvy. Po odstranění vad bude Sepsán protokol o odstranění vad
a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným
na faktuře bude den předání a převzetí.
7. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna Sankce pro nesplnění lhůty dle článku III. Smlouvy
a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude Sepsán protokol
o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí.
8. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolámě
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.
9. Obj ednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.
10. Obj ednatel Se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli
dle článku VI. cenu díla uvedenou v článku V. bodě 1.
XIV. Zásady kontroly zhotovitelem prováděného díla
1. Obj ednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla V celém průběhu činností zhotovitele v místě
plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí obj ednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění díla bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých Obj ektivně
oddělitelných částech nebo Stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole
prováděných prací na určitém Stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce
odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně
3 pracovní dny předem. Nedostaví-li Se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další
realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo Smluvní cenu
náklady Spojené S pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně
Se o dobu provádění těchto prací prodlužuje termín Sjednaný pro provedení díla. Ustanovení
předchozích dvou vět, týkající Se povinnosti Objednatele k úhradě nákladů a prodloužení
termínu sjednaného pro provedení díla neplatí v případě, že Se při dodatečném odkrytí zjistí,
že zakryté práce nebyly provedeny ve Sj ednaném rozsahu a kvalitě.
3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v Souladu Se Smlouvou.
Připomínky dotýkající Se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel
respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění
Smluvních povinností.
Ö
HIımIII
CENA KVALITY
cnw: nııuııuını 9
XV. Počátek běhu a délka záruàí lhm
Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí
ukončeného díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu o předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávacím protokolu) podepsaném zástupci obou Smluvních
stran.
XVI. Podmínky pro gıbdodavatele
l. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla Subdodavatele:
a) kterého uvedl ve Své nabídce, nebo
b) pokud v průběhu realizace díla zhotovitel zjistí potřebu použití dalšího Subdodavatele, může
uzavřít Smlouvu na provádění příslušné části díla až po udělení souhlasu ze strany
objednatele.
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost Subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl
Sám.
2. Změna v osobě Subdodavatele podléhá Souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím
řízení možnosti prokázat Splnění části kvalifikace podle ustanovení § 51 odSt. 4 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím
Subdodavatele, pak v případě Změny v osobě takového subdodavatele je zhotovitel povinen
prokázat obj ednateli splnění kvalifikace V daném rozsahu rovněž u nového Subdodavatele.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách Splnění Všech
povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen, Ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od předání díla bez vad a nedodělků,
předložit objednateli Seznam subdodavatelů, jimž za plnění Subdodávky uhradil více než 10 %
z celkové ceny díla. Bude-li mít Subdodavatel formu akciové Společnosti, bude přílohou tohoto
seznamu také Seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % Základního
kapitálu. Seznam akcionářů nesmí být ke dni předložení Seznamu Subdodavatelů starší Více
než 90 dnů.
5. Zhotovitel je povinen údaje požadované V odstavci 4. prokazatelným Způsobem zaslat na PKÚ,
S. p., na oddělení veřejných zakázek (e-mail: ).
XVII. Ostatní Smluvní_ı_ıiednání
l. Smluvní Strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv
a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních Stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo kteroukoliv Smluvní Stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení Smlouvy o dílo z technických, organizačních, finančních nebo jiných
příčin, je navrhovatel, kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy o dílo, povinen
vyčíslit a poskytnout druhé Straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby
odstoupení včetně škod způsobených Vlastním Zaviněním. O odstoupení od Smlouvy o dílo
pořídí obě Strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení
od Smlouvy o dílo, pokud se nedohodnou jinak.
Ó 1O
Iılılıùbrıľ
CENA KVALITY
cukr: nıvuluıu
Objednatel se zavazuje spolupracovat Se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle Zhotovení díla.
Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí Straně.
Zhotovitel bere na vědomí Zveřejnění Své identifikace a dalších parametrů Smlouvy včetně
dohodnuté a konečné ceny.
Smluvní Strany nesouhlasí S tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či Zvyklostí Zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím Se předmětu díla, ledaže
je ve Smlouvě výslovně uj ednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že Si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
Zhotovitel odpovídá Za řádné plnění předmětu Smlouvy Svými zaměstnanci a za všechny
škody, které při výkonu Své práce jeho Zaměstnanci svým Zaviněním prokazatelně Způsobí
v místě plnění díla a je pro vznik takto Způsobených škod řádně pojištěn.
Zhotovitel Zajistí prokazatelně Seznámení Svých pracovníků S interními předpisy objednatele
týkající Se bezpečnosti práce V daném místě plnění díla.
10. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ
vzniklé škody, kterou může Svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla Způsobit
objednateli, S limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % nabídkové ceny. Pojistná
Smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem
pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný Zápis o projednání škodného případu
oprávněnými Zástupci obou Smluvních Stran, příp. ipísemné podklady vyhotovené orgány
Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně,
ato v písemné formě. Doklad o uvedeném pojištění tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její
nedílnou Součástí.
11. Zhotovitel odpovídá Za všechny škody, které při plnění předmětu díla svým Zaviněním Způsobí.
XVIII. Závěrečná uiednání
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným Subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů, a subjektem,
který je povinen uveřejňovat Smlouvy prostřednictvím registru smluv na Základě Zákona
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (Zákon o registru Smluv).
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti Související s touto Smlouvou
Si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v Záhlaví. Smlouvy,
anebo uvedené v obchodním rejstříku. Pokud objednatel či Zhotovitel nebudou držitelem
poštovní licence na uvedených adresách ZaStiženi, považuje Se den uložení Zásilky u držitele
poštovní licence Za den doručení, i když Se objednatel či Zhotovitel o uložení nedozvěděli.
Nłılúůłđ 11
CENA KVALITY
cesıct flııuıuıcv
3. Obě Smluvní Strany výslovně prohlašují, že Souhlasí S tím, aby každá Smluvní Strana
Shromáždila a Zpracovala o druhé Straně údaje týkající Se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, Sídla a bankovního Spojení, a to Za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a objednatele předmětného díla v Souvislosti S touto Smlouvou
a v Souvislosti S činnostmi, které následně bude obj ednatel a Zhotovitel díla realizovat.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé S právem originálu, po dvou
každé smluvní straně.
5. Nadpisy jednotlivých článků Slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
6. Práva a povinnosti obou Smluvních Stran touto Smlouvou výslovně neupravená Se řídí
příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
7. Smluvní Strany Se dohodly, že veškeré Spory vzniklé v Souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
Smírně na úrovni osob oprávněných k Zastupování Smluvních Stran. V případě nedořešení Sporu
bude tento řešen na úrovni Statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá Strana oprávněna předložit tento Spor k rozhodnutí
příslušnému Soudu, není-li Stanoveno jinak.
8. Smluvní Strany Se V Souladu S ustanovením § 89a Zákona č. 99/1963 Sb., občanský Soudní řád,
ve Znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního Sporu bude místně příslušným
Soud prvního stupně Se sídlem V Ustí nad Labem, ledaže Zákon Stanoví příslušnost výlučnou.
9. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými Statutárními orgány obou Smluvních Stran.
10. Smluvní Strany prohlašují, že se dokonale Seznámily S textem Smlouvy, že textu Smlouvy
porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a Svobodné vůli, na důkaz čehož
připojují oprávnění Zástupci obou smluvních stran Své vlastnoruční podpisy.
ll. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Statutárními orgány obou
Smluvních Stran a její platnost končí Splněním Závazků obou Smluvních stran.
12. Nedílnou Součástí této Smlouvy je:
Příloha č. l - Oceněné Soupisy prací S výkazem výměr
Příloha č. 2 - Pojištění odpovědnosti Za škodu
Příloha č. 3 - Vzor Zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek
vchınmøiánę ,7.11. ,1075 VKI rech n ,+A', ,4
ŽŰ'Č
Ústí náz. .gYSaa .‰- ar an./ ťš' ..áđăv vn.šnš.
ø “ nwm„ /f 1-“4:30;...I.z1/4.eyff
. f
PALNO„W-~miPnUimUHuMm .lEC ' łćí? Í", W ýwäììüfflìzz729127g
Slfflbfl CHL'I `^ '51 343? 'Š'Ul-Ťf, 5754145 216 051
39
Hrbüvická 1; 4m
Him statutární ředitel
CENA KWILLITY Silhánek a Syn, a.S.
ćEsKE nimnuxv
(Zhotovitel)
12
Příloha ě. 1
Smlouvy O dílo
„Demolice Objektu v areálu Hipodromˇ- Trafostanice TS 2“
a „Demolice Objektu v lokalitě Kundratice - Cerpací stanice Kundratice“
Kód akce: A5069, A5077
č. øhjeánateıez DÚKflIr/284/2016
Oceněné Soupisy prací s výkazem výměr
REKAPITU LACE STAVBY
Kód: 862-1 1 -1 5_tSh
Stavba: H403317 Trafostanice TS 2
KSO: 812 24 CC-CZ: 1251
Místo: k.ú. Velebudice Datum: 14.10.2016
CZ-CPV: 45111100-9 CZ-CPA: 41.00.20
Zadavatel: 00007536
C200007536
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
27291278
Uchazeč: CZZ7291278
Šilhánek a Syn, a.S.
44506350
Projektant: neplátce DPH
Poznámka:
Cena bez DPH 327 118,06
DPH zákl. přenesená Sazba daně Základ daně Výše daně
Sníž. přenesená 21,00% 327 118,06
15,00% 0,00
0,00 0,00
Cena S DPH v CZK 327 118,06
Strana 1 z 18
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
KÓd: 862-11-15__t5h
Stavba: H403317 Trafostanice TS 2
Místo: k.ú. Velebudice Datum: 14.10.2016
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant:
Uchazeč: Šilhánek a Syn, a.S.
Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] Typ
Náklady Stavby celkem 327 118,06 327 118,06
327 118,06
862-1 1- H403317 Trafostanı.ce TS 2 327 118,06 STA
15 tsh
Strana 2 z 18
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
H403317 Trafostanice TS 2
KSO: 812 24 cc-cz: 1251
Místo: k.ú. Velebudice
CZ-CPV: 45111100-9 Datum: 14.10.2016
Zadavatel: cZ-cPA 41.00.20
Palivový kømbinát ústí, Státní podnik ıČ: 00007536
DıČ- c20000753ó
Uchazeč:
IČ: 27291278
Šilhánek a Syn, a.S. DIČ. c227291278
Projektant: IČ: 44506350
DIČ neplátce DPH
Poznámka:
Cena bez DPH Základ daně Sazba daně 327 1 18,06
327 118,06 21,00%
DPH zákl. přenesená 0,00 15,00% Výše daně
Sníž. přenesená 0,00
v CZK 0,00
ÍCena s DPH
327 118,06
Strana 3 z 18
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
H403317 Trafostanice TS 2
Místo: k.ú. Velebudice Projektant:
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Cena celkem [CZK]
Uchazeč: Šilhánek a Syn, a.S.
327 118,06
Kód dílu - Popis
309 750,20
Náklady Soupisu celkem
40 178,08
HSV - Práce a dodávky HSV 269 572,12
1 - Zemní práce - CPV 45112400-9 m
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - CPV 45111100-9
4 367,86
99 _- Přešünìmot - cfv 42112206
1 273,86
PSV - Práce a dodávky PSV 3 094,00
712 - Povlakové krytiny - CPV 45111300-1 13 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby - CPV 45111300-1
500,00'
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00-
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce - CPV 45113000-2 1 000,00
1 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště - CPV 45113000-2
VRN7 - Provozní Vlivy - CPV 45113000-2
VRN9 - Ostatní náklady - CPV 45113000-2
Strana 4 z 18
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
H403317 Trafostanice TS 2
Místo: k.ú. Velebudice Datum; 14.10.2016
Zadavatel: Palivový kombi nát Ústí, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Šilhánek a Syn, a.S.
v Ko. d Popı.s v . J.cena Cena celkem Cenová
PC Typ MJ Mnozstvı [CZK] Soustava
[CZK]
__ 327118,06
Náklady sou pisu celkem
D HSV Prace a dodavky HSV 309 750,20
D1 Zemní práce - CPV 45112400-9 | m3 113,173: 250,00' 40 178,08
1 | K |162701105 :Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 28 293,25iCS ÚRS 2015 02
PP Vodorovná přemístění výkopku nebo Sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na misto nepřístupné Obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění Se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou Započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla
v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny
na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný Obvyklý doprav- ní prostředek, Oceňuje se toto lomené
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn.
číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek Z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když
se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny
nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.
W (10,00*17,00*0,30)*1,05 " přemístění Zúrodnitelné zeminy včetně 5% na zhutnění 53,550
W 59,623
W (51,475+(4,95*1,517*0,55)+(0,60*1,00*0,55)+6*(0,90*0,40*0,15)+2*(1,75*1,00*0,15))*1,05 " Zemina pro 113,173
2 K f162701109 , ,. vcv etnev v. 113,173I
zasyp nad urovnı -0,300 5% na zhutnenı
PP
Součet i 10,00 1 131,73 CS ÚRS 2015 02
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Strana 5 z 18
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová
Soustava _
[CZK] [cZK]
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou Započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla
v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou Započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny
na skládky. 4. Je-l i na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek Z jednoho Obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené
PSC vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn.
číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek Z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když
se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. Vcenách vodorovného přemístění sypaniny
nejsou Započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
W (10,00*17,00*0,30)*1,05 " přemístění Zúrodnitelné Zeminy včetně 5% na zhutnění 53,550
W (51 ,475+(4,95*1 ,517*0,55)+(0,60*1 ,00*0,55)+6*(0,90*0,40*0,15)+2*(1,75*1,00*0,15))*1,05 " Zemina pro 59,623
Zásyp nad úrovní -0,300 včetně 5% na Zhutnění 1 13,173
| 3 I K |1ó7101101 113,173-
PP Součet | m3 30,00 3 395,19 cs úRs 2015 02 'i
:Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 4 634,71'Ics ÚRS 2015 02
PSC
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo Sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
W
W Poznámka k souboru cen:
'._ . 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z
4 K 174101101 obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání Z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -
PP
1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří Od pracovni hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20
m nejméně O trojnásobek Zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
(10,00*17,00*0,30)*1,05 " přemístění zúrodnitelné zeminy včetně 5% na zhutnění 53,550 43,00
(51,475+(4,95*1,517*0,55)+(0,60*1,00*0,55)+6*(0,90*0,40*0,15)+2*(1,75*1,00*0,15))*1,05 " Zemina pro 59,623
Zásyp nad úrovní -0,300 včetně 5% na Zhutnění 1 13,173
m3 __ 107,784
Součet
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypaninou Se Zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů
v těchto vykopávkách
Strana 6 Z 18
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena cel_kern Cenová
[CZK] Soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) Z hornin soudrzˇných do 100 % PS, b) z
hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-lí projektem
předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., Ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít prO
zásyp rýh pro drenážni trativOdy pro lesnicko-technickě meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty Oborů 831 až 833. Nezhutněný Zásyp
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích Se oceňuje cenou -1101
Zásyp sypaninou rýh bez Ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200
mm nad Vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je Započteno přemístění sypaniny ze
vzdálenosti 10 m Od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k tevzvø ısv ti Skládky. 5. V ceně 10-1102 je
Započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m Od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6.
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených Vedení i S jejich
obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp.
i s obalem, se od objemu zásypu neodečí tá. Pro stanovení Objemu zásypu se Od Objemu výkopu odečítá i Objem
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li V úvahu . 7. Odklizení zbylého
výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje, je-li Objem Zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se O výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě,
že se jedná O výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .
0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m Vedení, jestliže projekt předepísˇe, že se zbylý výkopek
bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném Objemu Zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č.
8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami
pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny
do nezhutněných na'sypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou
171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného Zbylého
výkopku, a to v Objemu vypočtene'm podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném O Objem výkopku, který byl již
Odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.
W 10,00*17,00*0,30 " rozprostření Zúrodnitelné zeminy | m2 51,000 6,00_ 1 02_O,Oolcs úRS 2015 02 'Í
51,475+(4,95*1,517*0,55)+(0,60*1,00*0,55)+6*(0,90*0,40*0,15)+2*(1,75*1,00*0,15) " Objem konstrukcí 56,784
W podlahy, Základů a kanálků na úroveň -0,300 1 07,784
5 K I181411121 170,000
Součet
PP
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na
Svahu do 1:5
Strana 7 z 18
v Typ Ko, d PO p is MJ Mnoz.. stvı. J.cena Cena celkem Cenová
PC
['cZK] [cZK] Soustava
I _ __ _ _
Pšznámka it souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokoseni, naloženi a Odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až
-1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovaci textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu
půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami
PSC části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se
W Oceňují Souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu Svahu přes 1:1 jsou uvažovány podminky pro
_ 6 M í005724720
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
PP
P individuálně.
W
W (10,00*17,00) " Osetí trávníku I kg 170,000 100,00 3,20 CS ÚRS 2015 02
'losivo směs travní krajinná - rovinná 0,032 10,00: 1 700,00 ,cs úRS 2015 02
7 K 181951102 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)
Poznámka k položce: 2,550
PP spotřeba 0,015kg/ m2 0,032
(10,00*17,00)*0,015 " Osetí trávníku m2 | 170,000!
PSC 2,55*0,0125 'Přepočtené koeficientem množství
,Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 Se zhutněnı'm
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnáni všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1 :5 pod Zpevněni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusováni, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepiše-li projekt urovnáni pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použit pro
urovnáni lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnáni dna silničních a železničních přikopů pro
jakoukoliv šířku dna; toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahováni. 3. Urovnáni ploch ve Sklonu
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady
na urovnáni dna a stěn při čištění přikopů pozemních komunikaci jsou započteny V cenách souborů cen 938 90-2 .
Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru
zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutněni.
W (10,00*17,00) " Osetí trávníku 170,000
D9 Ostatní konstrukce a práce-bourání - CPV 45111100-9 _ _ _ 269 572,12
8 K 981013414 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací m3 225,393; 120,00 27 047,16 _CS ÚRS 2015 02
Demolice budov těžkými mechanizačnimi prostředky z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu
PP prostého S podílem konstrukcí přes 20 do 25 %
Strana 8 z 18
I PČ Typ Kód P0Pis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová
[CZK] Soustava I
I _* _ __ __ [cZK]
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na mérnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se Stanoví
podle článku 3503 Všeobecných podmínek části 801. 3. Celkový objem konstrukcí Se určí součtem objemů obvodových,
schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. 0d celkového objemu se neodečítá objem okenních a
dveřních otvorů, parapetních ůstupků. Tloušťka stropní konstrukce Se určí včetně podlahových konstrukcí a
podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu
klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnýmí trámy se objem trámů
PSC jednotlivě připočítává k objemu Stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se
Započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je
rozhodující objemové převažující druh Zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny
pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a
nejnižšího bodu přilehlého terénu.
W 2*(5,65+9,85)*0,35*(3,20+3,51)/2-4*(0,36*0,85*0,35)-(2,00*2,60*0,35)" nosné Zdivo 34,153
W 4*(1,70*3,25*0,18) " Zděné příčky 3,978
W (5,65+9,85+5,65)*0,30*0,15 " atika na Střeše 0,952
W (5,65*(9,85+0,30)*0,25) " konstrukce stropů
W 14,337
vv
Mezisoučet 53,420
W
VV 53,42 "= 53,42m3, celkem objem konstrukcí objektu 53,420
'_ _ W ' _
l 9 K 981332111 0,000
PP
W 53,420/225,393*100 " = 23,701% podíl konstrukcí 23,701
W
W 0,000
W
W (5,65*9,85*4,05) " obestavěný objem budovy _ _ `_ _ _ _ _I_ 2_ 25,393 ` 5 730,00 cs úRS_2015 02 i
W |Demolice ocelových konstrukcí hal, technologický.ch_ Zanz. enı apod. t 1,146l 5 000,00 u
W I
vv 1 200,00 61 í7'0,00'cs_úRS 2015 02
10 K I981513114 Demolice ocelových konstrukcí hal, Sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem 0,186
0,337
PP (2*4,950)*18,8/1000 " ocelový nosník U160 v podlaze 0,296
4*((2*(2,6+1,19))+(4*1,19)+(4*2,5))*3,77/1000 " Ocelové dělící příčky profil 50x50×5 0,032
2*((4*3,95)+(9*2,60))*3,77/1000 " ocelové pˇn'čky pro pletivo profil L 50x50x5 0,056
2*(3,95*2,60)*0,65*2,4/1000 'ˇ výplň Z pletiva 0,207
2*(3,95*2,60)*0,35*7,85/1000 " výplň Z plechu 1mm 0,032
206,6/ 1000 " ocelová vrata
((3*4,95+4*1,55)+2*(0,30+0,60+0,30))*1,36/1000 " lemování kabelových kanálků L 30×30X3
Součet I I 1,146
m3 51 ,475'
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací _._ı.
__
__
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu
Strana 9 z 18
ˇ 'Kod Po is MJ Mnozv stvı, J.cena Cena celkem _ı_
PC T [CZK]
Cenová
'_ __ Soustava |
Poznámka k'soubflru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukci. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí
součtem objemů obvodových, schodišťových, Středních nosných zdí, Schodišť a stropů. Od celkového objemu se
neodečitá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně
podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr
PSC tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů
s víditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné
trámy. Objem stropů schodiště se započítává Objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky
patrové podesty.
W 5,65*9,85*0,30 " konstrukce podlahy 16,696
(6*(0,30+0,90+0,30))*0,45*0,15+2*(2*(1,0+1,70))*0,45*0,30+(4,95+4*1,00)*0,85*0,15 " Stěny kabelových
W 3 i 207
kanálků 31,572
VV 2*(5,65+9,85)*0,75*1,20+4*(1,70*0,60*0,90) " Odhad Základové pasy 51,475
W
| 11 | K |981513116 Součet 8,359;
PP
[Demolice konstrukcí Objektů Z betonu prostého těžkou mechanizací m3 800,00 ó 687,20‹cs ÚRS 2015 02
PSC Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukci. 2. Skutečný Objem konstrukci se určí
součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. 0d celkového objemu se
neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ůstupků. Tloušťka stropní konstrukce Se určí včetně
podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr
tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů
s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž plati pro průvlaky a samostatné
trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součínem půdorysné plochy schodiště a tloušťky
patrové podesty.
W (5,65*9,85)*0,50*0,15 "Okapový chodník 4,174
W 13,95*0,30 " nájezd Z místní komunikace 4,185
W 8,359
Součet
D 99
Přesun hmot - cPv 45111220-6 __ _ _, _ _ 168 337,76 _ __
12 ! K |997006512 8 693,27jcs L'ıRs 2015 02
PP [Vodorovné doprava Suti S naložením a Složením na Skládku do 1 km t 248,379 35,00|
PSC Vodorovná doprava suti na Skládku S naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 krn
13 K 997006519 Poznámka k souboru cen:
PP 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy Objektu.
PSC Příplatek k vodorovnému přemístění Suti na Skládku ZKD 1 km přes 1 km ' 5,00: 19 870,32 :c-S ÚR_S 2015 02
t : 3 974,064
Vodorovná doprava Suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a Složením Příplatek k ceně Za každý další i
započatý 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.
Strana 10 Z 18
v ., , J.cena Cena celkem Cenová
I PC Typ Kod Po pis MJ Mnozstvı [CZK] Soustava i
[CZK]
_ _' '_ __ _ _ _
Poznámka l: pašžte:
P Odvoz suti na skládku - dalších 16km
VV 248,379*16 'Přepočtené koeficientem množství " ' - 3 974,064
Í 14 I K '997013501 km se
'Odvoz sutı. a , hmot na Skla, dku nebo mezı.skla. dku do 1 Slovzenı,m tI 3,606| 55,00 198,33 ÍčS ůRS 2015 02 |
PP vybouranych
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku Se složením, na vzdálenost do 1 km
PSC Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3.
Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv Způsobem silniční dopravy (i
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti Z meziskládky Se oceňuje cenou 997 01-3511.
P Poznámka k položce:
W odvoz odpadu na řízenou skládku
W
W 0,892 " Živičná krytina 0,892
W 1,500 " Odhad ostatní Směsný demoliční odpad 1,500
W 0,068 " AZC desky DUPRONIT 0,068
| 15 K 997013509 1,146 "odhad vytěženého železa výztuž, lemováni, výplně otvorů, nosníky - dalších 24km na úložiště
PP objednatele 1 * 146
PSC Součet 3,606 _
Pˇn'platek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 317,13'csìšs 2015 02
't 63,426 5,00
Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku nebo meziskládku Se Složením, na vzdálenost Příplatek k ceně Za každý další
izapočatý 1 km přes 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po misto složení na určené
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou Započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3.
Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
P Poznámka k položce:
příplatek za další km odvoz odpadu na řízenou skládku a úložiště objednatele
W
W 0,892*16 " živičná krytina rˇizená skládka dalších 16km 14,272
W 1 ,500*16 " odhad ostatni směsný demoliční odpad řízená Skládka dalších 16km 24,000
0,068*16 " AZC desky DUPRONIT řízená Skládka dalších 16km
W 1,146*21 "odhad vytěženého železa výztuž, lemování, výplně otvorů, nosníky - dalších 21km na úložiště 1,088
objednatele důl Kohinoor
W 24' 066
16 K ı997013801 Součet
63,426
PP :Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na Skládce (Skládkovné) t 18,390 165,00: 3 034,351cs ÚRS 2015 02
Poplatek za uložení Stavebního odpadu na skládce (Skládkovné) betonového
Strana 11 z 18
v Ko, d Popı_s ., . J.cena Cena celkem _
PC Typ MJ Mnozstvı [CZK] [CZK] Cenová
Poznámka k Souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru __ _ 765,00Í Soustava
cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek Za ukládání odpadu dle Zákona 18512001 Sb. 4.
psc Případné drcení Stavebního odpadu lze Oceni t souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního Odpadu z katalogu 800-6 t I 105,935: 81 040,28
Demolice objektů.
I 17 | K I997013801a
PP Poplatek za uložení Stavebního cihelného odpadu netˇn'děné S pˇn'měsí do 30% na Skládce (Skládkovné) I
FSC Poplatek za uložení Stavebního odpadu na Skládce (skládkovné) Zdivo S příměsí nad 30%
P Poznámka k souboru cen:
I 18 I K I997013802a 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru
cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je Započítán poplatek Za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4.
PP Případně drcení stavebního odpadu lze Oceni t souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.
PSC
Poznámka k položce:
použita cena obvyklá na řízené skládce
Poplatek Za uložení Stavebního železobetonového Odpadu na skládce (skládkovné) It 124,055; 365,00Í 45 280,08'
2 000,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (Skládkovné) železobetonového 8 300,00
1 200,00'
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru
cen Se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4.
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního Odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.
P Poznámka k položce: t' 0,068' 136,00 ICS ÚRS 2015 02 I
použita cena obvyklá na řízené skládce
I 19 ' K [997013821 1-1- 0,068 7 968,00-c úRs 2015_0'2m';
PP IPoplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (Skládkovné) 0,960 1 800,_0ďcs ŰRŠ 2015 02 _
PSC Poplatek za uložení stavebního odpadu na Skládce (Skládkovné) S azbestem
' ZO WI _997013822 Poznámka k souboru cen:
I K_ 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru
cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání Odpadu dle Zákona 185/2001 Sb. 4.
PP Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu Z katalogu 800-6
Demolice objektů.
PSC
4*(1,19*2,60)*5,50/1000 " hmotnost desek AZC Dupronit tl. 6mm
21 ' K_ 997013831
PP 'Poplatek Za uložení Stavebního odpadu S Oleji nebo ropnými látkami na skládce (Skládkovné)
Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na Skládce (skládkovné) S oleji nebo ropnými látkami
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru
cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle Zákona 185/2001 Sb. 4.
Případné drcení stavebního Odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.
'Poplatek za uložení Stavebního Směsného odpadu na Skládce (skládkovné) It 1,500`
Poplatek za uložení stavebního odpadu na Skládce (Skládkovné) Směsného
Strana 12 z 18
.. Ko, d Popis v, J .cena Cena_celkem Cenová
_ MJ Mnozstvı
._P_C_ TVP -P-oznámka k souboru cen: I_ _k [cZK] _ [cZK] Soustava
_ _
PSC
W 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených V souboru
cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4.
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit Souborem cen 997 00-60 Drcení Stavebního odpadu Z katalogu 800-6
Demolice objektů.
1,500 " ostatní Směsný demoliční odpad 1,500
D PSV Prace a dodávky PSV _ 63,693 20,00 4 367,86
63,693
D 712 Povlakové krytiny - CPV 45111300-1 m2 1 273,86
| 22 | K [712300833 |Odstranění povlakové krytiny střech do 10° tˇn'vrstvé 1 273,86 CS ÚRS 2015 02 J
PP
VV Odstranění Ze střech plochých do 10 St. krytiny povlakové třivrstvé 3 094,00
(5,65*9,85)+(5,65*0,3)+(5,65+9,85+5,65)*0,30 " Střešní krytina 3 094,00 cs úRs 2015 02 |
' D 763
23 | K [763212811 Konstrukce Suché výstavby - CPĹ45111300-1 _ 12,376 L 250,00! 1 3 000,00
;Dem0ntáž desek jednoduché opláštění Sádrøvıáknı'tá pˇn'čka m2
PP 500,00 _
Demontáž příček ze sádrovláknitých desek desek, opláštění jednoduché
PSC 500,00 CS ÚRS 2014 01
Poznámka k souboru cen:
P 1. Ceny lze použít i pro demontáž příček z cementovláknítých nebo cementových desek. 2. Ceny -1811 až -1823 jsou
určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 3. Ceny demontáže desek -
W 2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.
D VRN Poznámka k položce:
položka pro demontáž Oplštění dělících příček z desek DUPRONIT, hmotnost 1m2 desky DUPRONIT tl. 6mm je 5,50kg,
D VRN1 Ocelová konstrukce je zahrnuta v položce 98133-2111 Demontáž ocelových konstrukcí a technologických Zařízení,
24 K 011403000 hmotnost suteˇ je ponížena o ocelovou konstrukci
PP
P 4*(1,19*2,60) 12,376
Vedlejsi rozpoctove naklady I 1,000| 500,00
Kč
Průzkumné, geedeticke' a projektové práce - CPV 45113000-2
Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení
Poznámka k položce:
náklady na provedení vodních výluhů pro zárodnitelnou zeminu
D VRN3 Zařízení Staveniště -_ CPV 45113000-2 Kč 1,000 10 000,00 10 000,00
_ 25 K 030001000 IZařı'Zem' Staveniště 10 000,00 CS ÚRS 2013 02 _
Strana 13 z 18
v Ko, d Popı.s MJ Mnozv stvı, J.cena Cena celkem Cenová
PC Typ [CZK] Soustava _ I
[cZK]
PP Základní rozdělení průvodních činností ra nákladů zařízení Stavenı'ště
Poznámka k položce:
P náklady na zabezpečení staveniště
D VRN7 Provozní vlivy - CPV 45113000-2 1 000,00 _ __ _
1?| K i070001000 i_Pr0v0znı' vlivy '_ Kč | 1,000!L 1 000,00I 1 000,00_ IcS-úR_S 2013 02 u|
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy
Poznámka k položce:
P náklady na ostrohu staveniště
D VRN9 _ Ostatní náklady - CPV 45113000-2 EOOJID ___
I 27 I K [090001000 Ĺostatnı' náklady Kč | _ 1,000I 1 500,00I 1 500,00Ics úRímí01_!
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady
P Poznámka k položce:
náklady na pořízení zúrodnı'telné zeminy
Strana 14 z 18
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je Složen ze záložky Rekapitulace Stavby a záložek S názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze Záložek přitom obsahuje
ještě Samostatné Sestavy vymezené orámovaním a nadpisem Sestavy.
Rekapitulace Stavby obsahuje Sestavu Rekapitulace Stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. pldbť, BDU, bb'bl., LL'LI'V, LL'Lľ'H Cl
V bťbLCWť I'Éťlkđplłulđüb' ĎLGYIJY _IĎUU lJV'G'UQTJIINI IIHUÍIIICILE
IUUIILIIIKUJILI |JIBUIIICL VC'H'JJIIC' LdIKdLNy Ild dVC'UllI
rDIIr-ıníí'ıılàr'i
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů Stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace Stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé Soupísy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou Zakázku.
Krycí list Soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky Ze sestavy Rekapitulace Stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální Soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
Stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulaci nabídkové ceny.
Soupis praci Obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky Soupisu prací se Zobrazují následující informace:
PČ Pořadové číslo položky v aktuálním Soupisu
Tvyykpazpovlyomžkeyr: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k Souboru cen, P - poznámka k položce, W -
TYP
Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny Sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž Součet definuje
J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako Součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce Soupisu prací Se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace Stavby - zde uchazeč vyplní Svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace Stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud Sestavy Soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž byla vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace Stavby
Název Povinný Popis Typ Max. počet
_a_tributu (A/N) znaků
Kód stavby String
Kód A Název Stavby String 20
Stavba A Místo Stavby String 120
Misto N Datum vykonaného exportu Date 50
Datum A Klasifikace Stavebního objektu String
KSO N Klasifikace Stavbeních děl String 15
CC-CZ N Společný Slovnik pro veřejné Zakázky String 15
CZ-CPV N Klasifikace produkce podle činností String 20
CZ-CPA N Zadavatel zadaní String 20
Zadavatel N IČ zadavatele zadaní String 50
IČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N Uchazeč veřejné zakázky String 20
Uchazeč N Projektant String 50
Projektant N Poznámka k zadání String 50
Poznámka N Rekapitulace Sazeb DPH u položek Soupisù eGSazbaDph 255
Sazba DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Základna DPH A Hodnota DPH Double
Hodnota DPH A Celková cena bez DPH Za celou stavbu. Sčítává Se ze všech listů. Double
Cena bez DPH A Celková cena S DPH za celou Stavbu Double
Cena s DPH A
Rekapitulace objektů stavby a Soupisů praci
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Přebírá se z Rekapitulace Stavby String
Kód A Přebírá Se z Rekapitulace Stavby String 20
Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Stavba A Přebírá Se z Rekapitulace stavby Date 50
Přebirá se Z Rekapitulace stavby String
Misto N Přebírá se Z Rekapitulace stavby String 50
Přebírá se Z Rekapitulace Stavby String 50
Datum A Kód objektu String 50
Název objektu String 20
Zadavatel N Cena bez DPH Za daný objekt Double 120
Cena Spolu s DPH Za daný objekt Double
Projektant N Typ zakázky eGTypZakazky
Uchazeč N
Kód A
Objektu, Soupis prací A
Cena bez DPH A
Cena S DPH A
Typ A
Krycí list Soupisu
Název Povinný Popis Typ Max. počet
_čıtributu (A/N) znaků
Přebírá Se Z Rekapitulace Stavby String
Stavba A Kód a název objektu String 120
Objekt A Kód a název Soupisu String 20 + 120
Soupis A Klasifikace Stavebního objektu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavbeních děl String 15
CC-CZ N Společný slovník pro veřejné Zakázky String 15
CZ-CPV N Klasifikace produkce podle činností String 20
CZ-CPA N Přebírá se Z Rekapitulace Stavby String 20
Místo N Přebírá Se Z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se Z Rekapitulace Stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se Z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Poznámka k soupisu prací String 50
Poznámka N Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph 255
Sazba DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Základna DPH A Hodnota DPH Double
Hodnota DPH A Cena bez DPH za daný Soupis Double
Cena bez DPH A Cena s DPH Za daný Soupis Double
Cena s DPH A
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Přebírá se Z Rekapitulace stavby String
Stavba A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby Date 50
Datum A Přebírá Se z Rekapitulace stavby String
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace Stavby String 50
Projektant N Přebírá se Z Rekapitulace Stavby String 50
Uchazeč N Kód a název dílu Ze Soupisu String 50
Kód dílu - Popis A Cena celkem za díl ze Soupisu Double 20 + 100
Cena celkem A
Soupis prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (MH)
Přebírá Se Z Rekapitulace stavby znaků
Stavba A Kód a název objektu
Objekt A Přebírá Se z Krycího listu soupisu String 120
Soupis A Přebírá se Z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se Z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Datum A Přebírá se Z Krycího listu soupisu String 50
Zadavatel N Přebírá se Z Krycího listu soupisu Date
Projektant N Přebírá se Z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Pořadové číslo položky soupisu String 50
PČ A Typ položky soupisu String 50
Typ A Kód položky ze soupisu Long
Kód A Popis položky ze soupisu eGTpolozky 1
Popis A Měrná jednotka položky String 20
MJ A Množství položky soupisu String 255
Množství A Jednotková cena položky String 10
J.Cena A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cena celkem A Zařazení položky do cenové Soustavy Double 50
Cenová soustava N Poznámka položky ze Soupisu Double
p N Poznámka k souboru cen Ze soupisu String 20, 150
psc N Plný popis položky Ze soupisu Memo
pp N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) Ze soupisu Memo
W N Memo
Text,Text,Double
Datová veta
Typ věty Hodnota Význam
eGSaZbaDPH
základní Základní Sazba DPH
snížená Snížená Sazba DPH
nulová Nulová Sazba DPH
zákl. přenesená Základní Sazba DPH přenesená
Sníž. přenesená Snížená Sazba DPH přenesená
eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a Ostatní náklady
OST Ostatní náklady
eGTpOloZky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST
RE KAPITU LACE STAVBY
Kód: 862-11-15_CSk
Stavba: H403688 Čerpací Stanice u Kundratic
KSO: 812 18 CC-CZ: 1251
Misto: k.ú. Kundratice u Chomutova Datum: 14.10.2016
CZ-CPV: 45111100-9 CZ-CPA: 41.00.20
Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústi, Státní podnik DIČ: C200007536
Uchazeč: IČ: 272912789
Šilhánek a Syn, a.s. DIČ; CZ27291278
Projektant: IČ: 44506350
DIČ: neplátce DPH
Poznámka:
Cena bez DPH 314 106,52
DPH zákl. přenesená Sazba daně Základ daně Výše daně
Sniž. přenesená 21,00% 314 106,52 0,00
15,00% 0,00
0,00
314 106,52
Cena S DPH v CZK
Strana 1 z 18
REKAPITULAcE oBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 862-11-15_csk
Stavba: H403688 Čerpací Stanice u Kundratic
Místo: k.ú. Kundratice u Chomutova Datum: 14.10.2016
Projektant:
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Uchazeč: Šilhánek a Syn, a.S.
Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] TYP
Náklady stavby celkem 314 106,52 314 106,52
314 106,52 314 106,52 STA
862-1 1- H403688 Cv erpacı, stanı.ce u Kundratı.c
15 Csk
Strana 2 Z 18
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
H403688 Čerpací stanice u Kundratic
KSO: 812 18 (ZC-CZ: 1251
Místo: k.ú. Kundratice u Chomutova Datum: 14.10.2016
CZ-CPV: 45111100-9 (IZ-CPA: 41.00.20
Zadavatel: 00007536
(1200007536
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
27291 2789
Uchazeč: CZ27291278
Šilhánek a syn, a.s. 44506350
neplátce DPH
Pr
Poznámka:
Cena bez DPH Základ daně Sazba daně 314106,52
314 106,52 21 ,00%
DPH zákl. přenesená 0,00 1 5,00% Výše daně
sníž. přenesená 0,00
0,00
_Cena S DPH
314106,52
Strana 3 z 18
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
H403688 Cerpací stanice u Kundratic
Místo: k.ú. Kundratice u Chomutova Datum: 14.10.2016
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant:
Uchazeč: Šilhánek a Syn, a.S.
Kód dı'lu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady Soupisu celkem 314 106, 52
HSV - Práce a dodávky HSV _294 375,40
1 - Zemní práce - CPV 45112400-9 _15_3_52,Š0
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - CPV 45111100-9 279 052,20
1_71_ 258,_ó4
99 - Přęsgn hinøt - c 451_1'1ž2ì3-ó
1 731,12
PSV - Práce a dodávky PSV
1 731 Í2
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
18 000,00
'_ VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce - CPV 45113000-2
1 000,00
vRN3 - Zařízení Staveništë - cPv 45113000-2 15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy - CPV 45113000-2 1 000,00
1 000,(í)
VRN9 - Ostatní náklady - CPV 45113000-2
Strana 4 z 18
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
H403688 Cerpací Stanice u Kundratic
Místo: k.ú. Kundratice u Chomutova Datum:
Projektant:
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Uchazeč: Šilhánek a Syn, a.S.
v Ko. d Popı.s v , J.cena Cena celkem Cenová
PC Typ MJ Mnozstvı Soustava
[cZK]
Náklady soupisu celkem 314 106,52
D HSV Prace a dodavky HSV 294 375,40
D1 Zemní práce - CPV 45112400-9 | m3 I 37,706 160,00I 15 352,80
ó 032,9ó'cs úRS 2015 02
1 K 162701105 :Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaninzyh_orniny tř. 1 až 4
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak
PSC
Se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění Se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady Za jízdu loženého vozidla
V terénu ve výkopiští nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami Souboru cen 171 . 0- . . Uložení Sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny
na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého Výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn.
číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když
se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaníny
nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
W (18, 00*6, 6_5*0„30)*105 " přemístění zúrodnitelné zeminy včetně 5% na zhutnění 37, 706 u
2 K 16_2701109 377,055 3 393,56'cs úRS 2015 02
Příplatekk_ vodorovnému přemístění výkopku/sypanlnyz horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m i m3 9,00'
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalšíchı započatých 1 000 m
Strana 5 z 18
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová .
_[CZK] [CZK] Soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou Započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla
V terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou Započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti;
toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny
na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek Z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání
výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn.
číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek Z dočasných Skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když
se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách Vodorovného přemístění sypaniny
nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
vv ((18,00*6,65*0,30)*1,05)*10 " přemístění Zúrodnı'telné Zeminy včetně 5% na zhutnění- dalších 10km 377,055
. . __ __ _ı__
i : 50,00 1 _,____..
| 3 | K ı167101101 Jìakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 37,700 1 885,3oícs úRs 2015 OÉ "|
PP i m3 I
_1 544,13'_c_S L'J_RS 2015 02 ,
PSC Nakládání, skládání a překládání neulehlého Výkopku nebo Sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na Obvyklý nebo z
obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na lod' jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -
1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního
prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20
m nejméně o trojnásobek Zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
r VV (18,00*6,65*0,30)*1,05 " nakládání zúrodnitelné Zeminy včetně 5% na Zhutnění 37,706
4 f K :174101101 35,910:
'Zásyp jam, šachet rýh nebe Kolem objektů Sypaninou Se zhutněním m3 43,00;
ı_.ı_
Zásyp Sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách Se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů
PP v těchto vykopávkách
Strana 6 z 18
[PČ Typ Kód Popıs MJ Mnozstvı J.cena Cena celkem Cenová
[cZK] Soustava
_ıı _ł_ _ [cZK]
___
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) Z hornin soudržných do 100 % PS, b) z
hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) Z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem
předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro
zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub V polních a lučnich tratích se oceňuje cenou -1101
Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200
mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaníny ze
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti Skládky. 5. Vceně 10-1102 je
Započteno přemístění sypaníny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6.
Objem zásypu je rozdil objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení is jejich
obklady a podklady (tento Objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DN 180, příp.
i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu Zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem
obsypu potrubí Oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li Vúvahu . 7. Odklizení zbylého
výkopku po provedení Zásypu Zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje, je-li objem Zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
PSC souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaníny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě,
že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .
0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepísˇe, že se zbylý výkopek
bude odklízet Zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č.
8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami
pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaníny
do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou
171 10-1111 Uložení sypaníny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého
výkopku, a to v objemu vypočtene'm podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.
W 18,00*6,65*0,30 " rozprostření Zúrodnitelné zeminy I 35,910 6,00,- _
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve Svahu do 1:5 | m2 142,682Í sšóìp cS uš 2015 02
_5_ K '181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na
PP Svahu do 1:5
PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až
-1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilií. 3. V cenách nejsou Započteny náklady na: a) přípravu
půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a Zalévání; tyto práce se oceňují cenami
části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se
oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro
svahy běžně schůdné; bez použí tí lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.
(6,65*17,88*1,20) " osetí trávníku, plocha rošířena o 20% 142,682
Strana 7 z 18
PČ TYP Kód POPÍS Mnozˇstvı' J.cena Cena celkem Cenová n'
._ _ _ MJ [CZK] I [CZK] Soustava I
I 214,00 i1:25 ÚRS 2015 02 I
' 6 M I005724720 Iasiva Směs travní krajinná - rovinná kg I 2,140 I i 100,00
_
PP Osiva pícnin Směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)
P Poznámka k položce:
spotřeba 0,015kg/ m2
W (6,65*17,88*1,20) " Osetı' trávníku, plocha rOŠířena o 20% 142,682
2,140
W 142,682*0,015 'Přepočtené koeficientem množství _-- - - __ ___1 i42“6,8-21_ C5 , UR_ S 20_ 15 0-2 .
m2 142,682' 10,00I
Ť-š ; I. pla,nve v hornı_neˇvtr. 1 azˇ 4 Se v,
I 7 K 181951102 |Uprava Zhutnemm
PP Úprava pláně vyrovnánim výškových rozdílů v horníně tř. 1 až 4 Se Zhutněním
PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve
sklonu do 1 :5 pod Zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod hUmUSOVÚflÍ, (He Však pro plochy zásypu rýh pro podzemní
vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnáni pláně Z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro
urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních přikopů pro
jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady
na urovnání dna a stěn při čištění přikopů pozemních komunikací jsou Započteny v cenách souborů cen 938 90-2 .
Čištění přikopů komunikací Vsuchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru
Zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutněni.
W (6,65*17,88*1,20) " osetí trávníku, plocha rošířena o 20% 142,682
D9 Ostatní konstrukce a práce-bourání - CPV 4_51111@-9 kus I 25,000 200,00 279 022,150
40,001
8 K I966071711 IBourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných |m 54,200I 5 000,00'C5 ÚRS 2015 02
2 168,00 IEE, ÚRS 2015 02 |
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných 54,200
9 I K I966071822 Rozebrání drátěného pletiva Se čtvercovými oky výšky do 2,0 m ' m ' 183,600- __
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m 5,00'
PP Poznámka k souboru cen: 918,00 _cS ÚRS 2015 02 j
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. _"_ 183,600 _
PSC "|_ _kšs' _2,000r 120,00“ 240,00 C5 ÚRS 2015 02 '
(23,60+14,00+5,80+10,80)
W " _
IRozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m
10 K 966071832 2,000
Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky přes 2,0 m
PP Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
PSC (23,60+14,00+23,60)*3 'ˇ dstnatý drát na oplocení
I vv IRozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2
11 K |966073810
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2
PP 2
VV
Strana 8 Z 18
I_ v __- , Popis v , J.cena Cena celkem _
PC Typ Kod MJ MnoZStvı
1 [Rozebránı' vrat a vrátek ı‹ oplocení plochy oo 20 m2 Cenová ''
[CZK]
[CZK] Soustava
Í kus i 1,000I 1 000,00i
L12 I K |966073813 1 000,00 :cs ÚRS 2015 02 '_
PP ' Rozebráni vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 10 do 20 m2 _ ' _"
, '_ 30 m3 I 120,00
=' I Demolice „_, . tevzvkou mechani.zacı, z
| 13 K |981013415 budov zdenych na MC nebo z betonu podıl konstrukci do % 319,958 38 394,96 :CS URS 2015 02
Pp Demolice budov těžkými mechanizačnimi prostředky Z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo Z betonu
prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %
PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 Obestavéného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví
podle článku 3503 Všeobecných podmínek části 801. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů Obvodových,
schodišťových, středních nosných Zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a
dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a
podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky V patě a ve vrcholu
klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní Spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů
jednotlivě připočítává k Objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se
Započítává objemem daným součinem půdorysné plochy Schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je
rozhodující Objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny
pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a
nejnižšího bodu přilehlého terénu.
W 2*(5,65+11,88)*3,65*0,50-3*(1,80*1,20*0,5)-(0,65*0,65*0,5)-(1,1*2,0*0,5)-(2,4*2,4*0,5) " nOSné Zdivo 56,553 _ __ __ _
W (5,01 +4,01 )*0,1 5*3,50-(0,60*2,0*0,1 5)-(0,7*2,0*0,1 5) " Zděné příčky 4,346
W (5,65+11,88+5,65)*0,30*0,15 " atika na Střeše |t 1,043 5 000,00 5 450,00iCS ÚRS 2015 02 _'
W (6,65*11,88*0,25) " konstrukce Stropů _ m3 19,751
W Mezisoučet 81 ,693
W 56,553+4,346+1,043+19,751 "= 81,693m3, celkem objem konstrukcí objektu 81,693
W 0,000
VV 81 ,693/319,958*100 " = 25,532% podíl konStrukCí 25,532
W 0,000
W (6,65*11,88*4,05) " obestavěný objem budovy
II Demolice ocelových konstrukci hal, technologických Zařízení apod. 319,958
14 K '981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických Zařízení apod. jakýmkoliv Způsobem 1,090I
PP (4*6,30+5,6)*21,9/1000 " ocelový nosník |180
W (3*1,0)*21,9/1000 " ocelové sloupky nad oplocením 0,675 1 500,00 52 125,00 CS ÚRS 2015 02
W 6,0*6,0*9,69/1000 " trapézový plech střechy 0,066
W Součet 0,349
W 'Demolice konstrukcí objektů Z betonu železového těžkou mechanizací 1,090
15 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačnimi prostředky konstrukcí Ze železobetonu 34,750
PP
Strana 9 z 18
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová
_ _ __ [cZK] [cZ'K] _Soustava
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí
součtem objemů obvodových, Schodišťových, středních nosných Zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se
neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce Se určí včetně
podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr
PSC tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů
s viditelnými trámy Se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky o samostatné
trámy. Objem stropů schodiště se Započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky
patrové podesty.
W 6,65*11,88*0,30 " konstrukce podlahy 23,701
VV (1 ,49*6,43*0,18)-(0,55*0,30*0,18)*3+3*(0,55*0,30*0,35) " Základové bloky 1,809
VV 1,50 " proražení otvorů v kanálech pro Odvod vody
W 12*(3,00*1,00)*0,215 " silniční panely pod přístřeškem 1,500
7,740
W Součet __' 34,750 1 000,00I '_
_I1I 6 K 5981513116 l_Demolı. ce konstrukcı.O.b].ek,tu"zT betonu proste.ho te„zvkou mechanı_ zac.ı m3 I 2 468,00|CS URS 2015 02 I
'
PP 2,468|
PSC Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí
součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a Stropů. 0d celkového objemu se
neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně
podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr
tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na m' spočívá. U stropů
s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž plati pro průvlaky a samostatné
trámy. Objem Stropů schodiště se započítává Objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky
patrové podesty.
W (11,88+5,65+11,88)*0,50*0,15+(2,40*0,50)*0,15+(1,10*0,50)*0,15 "Okavý Chodník 2,468
D 99 Přesun hmot - cPv 45111220-6 _ _ _ __ _ _ _ __ 171 258,64 __ _
70,00| 12 766,32 cs úRS 2015 02
l 17 . K |997006005 |Dreeni Stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a Kamene S dopravou do 100 m a naložením 1 182,376|
PP Drcení Stavebního odpadu Z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze Zdiva
cihelného, kamenného a smíšeného
PSC
Poznámka k souboru cen:
18 K 9' 9700_6006 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).
PP
_Drcení Stavebního odpadu z demolic ze Zdiva z betonu prostého S dopravou do 100 m a naložením t' 21,855_ _ 80,00 _ 1 748,40 ' CS ÚRS 2015 0_2 _|
PSC [JE-ani stavétí'ıimdpìdu z Efiiičs dopravou na vzdálenost dtTiüil] ì'n ăfiă'lożenım do díıřiho zarizeni ze'ždiva 9 212,28 CS ÚRS 2015 02
ì "_K :097006007 betonového
PP Poznámka k souboru cen:
i. V cenách jsou započteny i náklady na případné Oddělení kovového odpadu (např. výztuže).
_ I
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového S dopravou do 100 m a naložením |t 83,748I 110,001'
Drcení Stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva
železobetonového
Strana 10 z 18
Iv Ko. d v . J.cena Cena celkem Cenová 'I'
PC Typ Po pis MJ Mnozstvı [CZK] Soustava
[CZK]_
Poznámka il souboru cen:
PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na případně Oddělení kovového odpadu (např. výztuže). t 288,915I 35,00' 10 112,03ICS ÚRS 2015 02 I
| 20 | K |997006512
Vodorovné doprava Suti s naložením a složením na Skládku do 1 krn t ',_ 3 178,065, 6,00; 19 068,39ICS úRS 2015 02
PP
PSC Vodorovná doprava suti na skládku S naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
Poznámka k souboru cen:
i 21 i K 1997006519 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště Skládky a půdorysně plochy objektu.
PP lPˇn'pleteK K vodorovnemu přemístění suti ne sKláoKu ZKD 1 Km přes 1 Km
PSC Vodorovná doprava Suti na skládku S naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km
P Poznámka k souboru cen: 3 178,065 220,00! 1 466,96 ,cs úRS 2015 02
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.
W t | 6,668
Poznámka k položce:
i 22 I K 1997013501 předrcená suť na skládku - dalších 11 km
PP 288,915*11 'Přepočtené koeficientem množství
PSC iotıvoz suti a vyhouranýeh hmot na sKládKu nebo meziskládku do 1 Km se složením
Odvoz Suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení Suti na dopravní prostředek až po misto složení na určené
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3.
Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládka nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti Z meziskládky se Oceňuje cenou 997 O1-3511.
P Poznámka k položce: 2,113 10,00 1 301 ,07jcs úRS 2015 02 |
odvoz Odpadu na řízenou skládka 1,500
W 0,055
W 2,113 " živičná krytina 0,550
W 1,500 " Odhad ostatní Směsný demoliční odpad 1,090
W 0,055 " odhad sklo 1,360
W 0,550 " odhad vytěženého železa výztuž, lemování, výplně otvorů, nosníky - na úložiště objednatele 6,668
W 1,090 " vytěžené železo přistřešek - na úložiště objednatele
W 1,360 " vytěžené železo oplocení - na úložiště objednatele t z 130,107!
I 23 | K |997013509 Součet
PP
Příplatek K odvozu suti a vybouroných hmot ne sKládKu ZKD 1 Km přes 1 Km
Odvoz suti a vybouraných hmot na Skládku nebo meziskládku se Složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další
i započatý 1 km přes 1 km
Strana 11 z 18
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová .'
[CZK] [CZK] Soustava J
_ __ __ _
Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3.
PSC Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv Způsobem silniční dopravy (i
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01v3511.
P Poznámka k položce:
VV příplatek za další km odvoz odpadu na řízenou Skládka a úložiště Objednatele
W
W 1,212*21 " živičná krytina dalších 21km na řízenou skládku 25,452
W 1,500*21 " ostatní Směsný demoliční odpad dalších 21km na řízenou Skládku 31,500
W 0,550*24 " odhad vytěženého železa výztuž, lemování, výplně otvorů, nosníky - dalších 24km na úložiště
W 13 ' 200
W objednatele
24 _ K I997013801 1,090*24 " vytěžené železo pˇn'Střešek - dalších 24km na úložiště Objednatele 26,160
PP 1,360*24 " vytěžené železo oplocení - dalších 24km na úložiště objednatele 32,640
0,055*21 " sklo na řízenou Skládku dalších 21 km
PSC 1,155
Součet 130,107 _'
P 105,602 3óšo,7_0'csìa§01š 02
25 I K 997013801a iPoplatek za uložení stavebního betonového odpadu na Skládce (Skládkovné) t 350,00l
365,00 _
PP Poplatek za uložení Stavebního odpadu na Skládce (Skládkovné) betonového 6656154"-
_
PSC Poznámka k souboru cen: 830,00' 45,65'cS_ÚRS 2015 02_
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení Odpadů neuvedených v souboru
P cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je Započítán poplatek za ukládání Odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4.
26 K 997013804 Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit Souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního Odpadu z katalogu 800-6
PP Demolice objektů.
Poznámka k položce:
poplatek za předrcený beton prostý a předrcený ŽB s vytříděným žel ezem
:Poplatek za uložení stavebního cihelného odpadu netřiděné S příměsí do 30% na Skládce (Skládkovné) I
t | 182,376Í
Poplatek za uložení stavebního odpadu na Skládce (Skládkovné) zdivo S příměsí nad 30%
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru
cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládani odpadu dle Zákona 185/ 2001 Sb. 4.
Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.
Poznámka k položce:
použita cena Obvyklá na řízené Skládce
|Poplatek za uložení Stavebního odpadu ze Skla na Skládce (Skládkovné) t 0,055
Poplatek za uložení Stavebního odpadu na Skládce (skládkovné) ze Skla
Strana 12 z 18
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová I
[CZK] [CZK] Soustava
!_._
Poznámka k Souboru cen:
PSC 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení Odpadů neuvedených v souboru
cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je Započítán poplatek Za ukládání odpadu dle zákona 185/ 2001 Sb. 4.
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.
W 0,055 " vysklená okna 0,055
|27I K 5997013822 'Poplatek za uložení Stavebního Odpadu S oleji nebo ropnými látkami na Skládce (skládkovné) 1 1,212i 8 300,00 10 059,60 cs ÚRS 2015 02
PP
Poplatek za uložení Stavebního odpadu na Skládce (skládkovné) s Oleji nebo ropnými látkami
PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených V souboru
cen se ocenˇuje individuálně. 3. V cenách je Započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4.
Případné drcení stavebního odpadu lze Oceni t souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.
'W 1,212 " živičná krytina 1,212 1 950,002cs úRS 2015 02 '
28; K |997013831
Poplatek za uložení stavebního Směsného odpadu na Skládce (Skládkovné) t 1,500 1 300,001
PP
Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na Skládce (skládkovné) Směsného
PSC Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru
cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání Odpadu dle Zákona 185/2001 Sb. 4.
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního Odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.
W 1,500 " ostatní Směsný demoliční odpad 1,500
D PSV Práce a dodávky PSV 1 731,12
D 712 Povlakové krytiny - CPV 45111300-1_ _ 1 ü _ __
_ m2 i 86,556' 20,00| 1 731,12 _cs ÚRS 2015 02
'29] K |712300833 |Odstranění povlakové krytiny Střech do 10° tˇn'vrstvé
86,556
PP Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé
(6,65*11,88)+(6,65+11,88+6,65)*0,30 " Střešní krytina
W
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady Kč 1,000 1 000,00 18 000,00
30: K '011403000 Průzkumné, geodetické a projektové práce - CPV 45113000-2 1 000,00 _ _ _
PP iPrůzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení 1 000,00 _cS úRS 2014 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení
Poznámka k položce:
Provedení vodních výluhů a drcené sutě a zúrodnitelné zeminy
D VRN3 Zařízení Staveniště - CPV 45113000-2 15 000,00
Strana 13 218
| MJ Množství J.cena Cena celkem Cenova .I
PČ Typ Kód Popis [cZK] [cZK] Soustava l
| 31 'I K |030001000 [Zařízení Stavenı'štë [_ Kč I 1,000| 15 000,001 15 000,00 ICS úRS 2013 02 I|
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Zañzenı' Staveniště
Poznámka k položce:
P Náklady na Zabezpečení a ostrohu staveniště
D vRN7 Provozní vlivy - cPv 45113000-2 __ _ 1,000! 1 000,00 1 0%00 __
| 32 | K |070001000 'I Provozní vlivy _ Kč f 1 000,00-ICS úRS 2013 02 ,
PP Základní rozdělení průvodnı'ch činností a nákladů provozní vlivy
Poznámka k položce:
P Zábory a pronájmy ploch
33 'DK VRN9 Ostatní nädady - CPV 45113000-2 _ _ _ |_ Kč | 1,000 1 000,00'I 1 000,00
. |090001000 [ostatní náklady 1 [EOpOIICS úRS 2014 01 |
PP Základní rozdělení průvodnı'ch činností a nákladů ostatní náklady
Poznámka k položce:
P náklady na pořízení zúrodm'telné zeminy
Strana 14 z 18
Struktura údajů, formát Souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze Záložky Rekapitulace Stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů Stavby a Soupisů praci.
V bťdVb' REBGPILUIGCC :44v JbULI UVl:.'l.It:.'|l›I IIIIUI HIGH-t“.ı IUC'IILII INJJILI pICUIIIC'L Vb'lťjlnlb' Ldl'kdáňy Ild bLClVb'UIII pldLC', BDU, bb'køl., |\.øı'.'LI"\I', bL'køľ'H d
rnlrzanii'ıılar'ì
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů praci je uvedena rekapitulace Stavebnich objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatnich nákladů s rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní Soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za Soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list Soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné Zakázky ze sestavy Rekapitulace Stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis praci.
Rekapitulace členění soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční dily, případně jiné členění) S rekapitulaci nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a Služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se Zobrazují následující informace:
PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP Tvyykpazpovlyomžkeyr: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W -
Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž Součet definuje
J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako Součin množství a j.ceny
Cenová Soustava Příslušnost položky do cenové Soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na Samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná Se o definovaný odkaz, na který Se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název Subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud Sestavy Soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že Sestavy Soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupísech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název Povinný Popis TYP Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód stavby String
Kód A Název Stavby String 20
Stavba A Misto Stavby String 120
Misto N Datum vykonaného exportu Date 50
Datum A Klasifikace stavebního objektu String
KSO N Klasifikace stavbenich děl String 15
CC-CZ N Společný slovník pro veřejné Zakázky String 15
CZ-CPV N Klasifikace produkce podle činností String 20
CZ-CPA N Zadavatel Zadani String 20
Zadavatel N IČ Zadavatele zadaní String 50
IČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N Uchazeč veřejné Zakázky String 20
Uchazeč N Projektant String 50
Projektant N Poznámka k zadání String 50
Poznámka N Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph 255
Sazba DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Základna DPH A Hodnota DPH Double
Hodnota DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčitává Se ze všech listů. Double
Cena bez DPH A Celková cena s DPH Za celou stavbu Double
Cena s DPH A
Rekapitulace objektů stavby a sou pisů praci
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Přebirá se z Rekapitulace stavby String
Kód A Přebírá se z Rekapitulace Stavby String 20
Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Stavba A Přebirá se Z Rekapitulace stavby Date 50
Přebirá se z Rekapitulace stavby String
Misto N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50
Přebirá se Z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Kód objektu String 50
Název objektu String 20
Zadavatel N Cena bez DPH Za daný objekt Double 120
Cena Spolu S DPH Za daný objekt Double
Projektant N Typ zakázky eGTypZakazky
Uchazeč N
Kód A
Objektu, Soupis praci A
Cena bez DPH A
Cena s DPH A
Typ A
Krycí list Soupisu
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (MN) znaků
Přebírá se Z Rekapitulace Stavby String
Stavba A Kód a název objektu String 120
Objekt A Kód a název soupisu String 20 + 120
Soupis A Klasifikace Stavebního Objektu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavbenich děl String 15
CC-CZ N Společný Slovník pro veřejné zakázky String 15
CZ-CPV N Klasifikace produkce podle činností String 20
CZ-CPA N Přebírá Se Z Rekapitulace stavby String 20
Místo N Přebírá se Z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se Z Rekapitulace Stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se Z Rekapitulace Stavby String 50
Projektant N Poznámka k soupisu prací String 50
Poznámka N Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph 255
Sazba DPH A Základna DPH určena Součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Základna DPH A Hodnota DPH Double
Hodnota DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena bez DPH A Cena S DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A
Rekapitulace členěni Sou pisu praci
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Přebírá se z Rekapitulace Stavby String
Stavba A Kód a název objektu, přebírá Se Z Krycího listu Soupisu String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá Se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Přebírá Se z Rekapitulace Stavby String 20 + 120
Misto N Přebírá se z Rekapitulace Stavby Date 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby String
Zadavatel N Přebírá se Z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá Se Z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Kód a název dílu Ze soupisu String 50
Kód dílu - Popis A Cena celkem Za díl Ze soupisu Double 20 + 100
Cena celkem A
Soupis prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N)
Přebírá se z Rekapitulace Stavby znaků
Stavba A Kód a název objektu
Objekt A Přebírá Se Z Krycího listu soupisu String 120
Soupis A Přebírá se Z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá Se Z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Datum A Přebírá se Z Krycího listu Soupisu String 50
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Projektant N Přebírá se Z Krycího listu Soupisu String 50
Uchazeč N Pořadové číslo položky soupisu String 50
PČ A Typ položky Soupisu String 50
Typ A Kód položky Ze soupisu Long
Kód A Popis položky ze soupisu eGTpoloZky 1
Popis A Měrná jednotka položky String 20
MJ A Množství položky soupisu String 255
Množství A Jednotková cena položky String 10
J.Cena A Cena celkem vyčislena jako J.Cena * Množství Double
Cena celkem A Zařazení položky do cenové soustavy Double 50
Cenová Soustava N Poznámka položky Ze soupisu Double
p N Poznámka k souboru cen Ze soupisu String 20, 150
psc N Plný popis položky Ze Soupisu Memo
pp N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) Ze Soupisu Memo
W N Memo
Text,Text,D0uble
Datová věta
Iyp věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH
základní Základní sazba DPH
Snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová Sazba DPH
zákl. přenesená Základní Sazba DPH přenesená
Sníž. přenesená Snížená Sazba DPH přenesená
eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní Soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady
eGTpolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST
Příloha č. 3
Smlouvy o dílo
„Demolice objektu v areálu Hipodromˇ- Trafostanice TS 2“
a „Demolice objektu v lokalitě Kundratice - Cerpací stanice Kundratice“
Kód akce: A5069, A5077
č. objednatele: DÚKflIr/284/2016
Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek
V203 NA STA VEBNI' PRÁCE
Ziišťovací protokol na provedené stavební práce
č.X
Sledované Období : XXXXX Příslušný rok 2016 Počet příloh : X
Zhotovitel : IČO XXXXX DIČ xxxxx
Název a Sídlo : XXXXXXXXXXXX
Objednatel : IČO 00007536 DIČ CZ00007536
Název a Sídlo : Palivový kombinát Ústi, Státní podnik
Hrbovice 2, 403 39 Chlumec
Realizační Smlouva: XXXXXXXX
Smlouva zhotovitele: XXXXXXXX
Název stavby: XXXXXXXX
Místo Stavby : XXXXXXXX Číslo zakázky : XXX
Celková cena díla bez DPH: xxxxxxxx,- Kč
Kód akceXXX
Odsouhlasené údaje Celkem 0d Zahájení 1.: - "k přís0ldušZnaéhmájeroncíeV do Celková dokoZnhš'evnáí k
Stavby do konce
Finanční Objem rve Sledovaném měsíci pZraohsa,t.ajevněı,nSotsatvobdy celé
v příslušném roce : předchozího měsíce l příslušného roku konce Sledovaného
xxxxxxxxxxxx,- Kč příslušného roku Stavby
měsíce
_. ı.
Stavební práce-
dokončené
Celkem k úhradě
Na Základě tohoto Zj išťovací protokolu Zhotovitel předává a objednavatel přebírá Obj emy prací dle Smlouvy o dílo,
příslušné § Občanského Zákoníku. Tím Zůstávají nedotčena příslušná ustanovení Smlouvy O dílo, o Závěrečném
předání a převzetí díla, Odpovědnosti Za vady a přechodu vlastnictví ke Zhotovenému dílu.
Za Zhotovitele :XXXXXXXXX Podpis :
Za objednatele:XXXXXXXXX Podpis :
Dne :XXXXX
Vysvěflz'vky ke Zjišťovacz'mu protokolu na provedené Stavební práce
Finanční objem v příslušném Jedná Se O celkový předpokládaný finanční Objem Stavebních prací,
roce: které budou realizovány V příslušném roce dle smlouvy O dílo.
xxxxxxxxx,- Kč
Celkem od zahájení stavby Jedná Se O celkový finanční Objem Stavebních prací Od Zahájení
do konce předchozího měsíce do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem
pro fakturaci.
příslušného roku
Ve sledovaném měsíci Celková finanční částka k fakturaci Za realizované Stavební práce
příslušného roku ve Sledovaném měsíci v příslušném roce.
Celková Íinanční částka za provedené stavební práce za celé
Od Zahájení v příslušném roce kontrolované Období V kalendářním roce.
do konce sledovaného měsíce
Celková prostavěnost Celkový Íinanční Objem za realizaci Stavby Od zahájení
od Zahájení stavby do posledního fakturovaného měsíce.
Rozdíl celkové finanční částky dle Smlouvy O dílo a celkové
Zbývá k dokončení celé stavby finanční částky za již provedené Stavební práce.