Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků – DUR a DSP SoD
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
Číslo smlouvy objednatele: 1004/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2018
Smluvní strany:
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické
XXXXXXXXXX, specialista investor
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: Hasík projekty stavby s.r.o.
sídlo: Merhoutova 1401/2, Kunratice, 148 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Otakarem Hasíkem, jednatelem
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX
IČO: 05463335
DIČ: CZ05463335
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 264065
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
I. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj
náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: zpracování projektové
dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení (dále jen „dokumentace“):
„VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků“.
2. Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti dokumentace k územnímu
a stavebnímu řízení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle nabídky
zhotovitele ze dne 12. 4. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
Strana 1 (celkem 6)
VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků – DUR a DSP SoD
3. Dokumentace bude předána 6x v listinné podobě a v elektronické podobě na CD nebo
DVD nosičích, a to 1x ve formátu .pdf a 1x v editovatelném formátu .txt, .doc, .xls, .dwg
apod.
4. Součástí předmětu plnění zhotovitele je i zajištění min. 2 výrobních výborů (předpoklad
1x vstupní – po uzavření smlouvy o dílo, 1x v průběhu zpracování díla). Místem konání
výrobních výborů se předpokládá místo stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak. Z každého výrobního výboru bude zhotovitelem proveden písemný zápis vč.
prezenční listiny, který bude součástí projektové dokumentace, a to jako příloha textové
či dokladové části.
II. Lhůty provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do 120
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na
vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může
být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele
na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran
o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 167.000,- Kč bez
DPH, (slovy: jednostošedesátsedmtisíc korun českých).
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů.
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době
uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v nabídce zhotovitele ze
dne 12.4.2018.
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla
a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla
v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena
po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do
15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění
bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude
protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve
věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle
účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy
objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
Strana 2 (celkem 6)
VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků – DUR a DSP SoD
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu
objednatele.
IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen
respektovat všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující
se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům
sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno
objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.
4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolárního předání a převzetí díla.
V. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném,
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
Strana 3 (celkem 6)
VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků – DUR a DSP SoD
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný
způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu
objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel
povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez
ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve
výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI.
odst. 1. písm. b) této smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto
oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace
u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy
že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen
objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat
uhrazení smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí
díla.
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém
termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího
odstranění.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury –
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní
pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením
nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou
zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje
a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.
Strana 4 (celkem 6)
VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků – DUR a DSP SoD
VII. Odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných
závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé
smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav
nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému
termínu pro předání a převzetí díla.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli
na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí
nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této
smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny
za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně
v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut,
záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat
v platnosti i po ukončení smlouvy.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí
o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto
smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na
základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se
zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení
smlouvy za obchodní tajemství.
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění
této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
Strana 5 (celkem 6)
VD Lipno I – rekonstrukce areálu vtoků – DUR a DSP SoD
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy
mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564
zákona č. 89/2012 Sb.
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní
a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní
ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
dva stejnopisy včetně přílohy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti
v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní
strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují
své podpisy.
11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
- příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 12.4.2018
objednatel: zhotovitel:
V Praze dne …………….. V Praze dne…………….
…………………………….……… ……………………………….
XXXXXXXXXX Ing. Otakar Hasík
pověřen řízením sekce technické jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik Hasík projekty stavby s.r.o.
Strana 6 (celkem 6)