Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
/ EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR
Projekt: Badatelské pracoviště pro přírodní vědy
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003892
SMLOUVA O DÍLO
pro veřejnou zakázku - Stavební úprava badatelny s vybavením, konektívita
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"),
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana
se sídlem Žižkova 285, 375 01 Týn nad Vltavou
Zastoupená ředitelem školy Mgr. Miroslavem Vašicou
Bankovní spojení: GE Moneta Bank, a.s., č. účtu: 9101509544/0600
IČO: 60076909
DIČ: nejsme plátci DPH
Tel.: 385 722 442
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Vašica, e-mail: reditel@zstynms.cz
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel: B&B Tábor s.r.o.
Sídlo: Nerudova 1058
Zapsaná v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9245.
Zast.: Martinem Bártou
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č. účtu: 22332001/5500
IČO: 26018080
DIČ: CZ26018080
Tel.: 381 274 027
Fax: 381 274 027
Kontaktní osoba: Martin Bárta
(dále jen „zhotovitel“)
(dále též společně jako „smluvní strany“)
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné
zakázky s názvem „Stavební úprava badatelny s vybavením, konektívita, část 6 - Konektivita-
software“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána
v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
2. Předmět díla dle této smlouvy je spolufinancován formou účelové dotace v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu pro projekt s názvem: „Badatelské pracoviště pro přírodní vědy“,
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 062/0003892. Smluvní strany budou postupovat v souladu s Programovým
dokumentem Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „1ROP“) a v souladu
s Příručkou pro žadatele a příjemce včetně jejich veškerých příloh a v souladu s oficiálními doporučeními
a oznámeními řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR
Projekt: Badatelské pracoviště pro přírodní védy
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003892
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla.
Pověří-li zhotovitel provedením díla jinou osobu, má zhotovitel při provádění díla jinou osobou
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by
vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné
soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového ěi jiného orgánu na plnění, které by mohlo
být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu
zahájeno.
5. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy odpovídají aktuálnímu
stavu, a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné smluvní strany
zastupovat a jednat za smluvní strany. Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy, jež
nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně
sdělit druhé smluvní straně.
6. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže býti
nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla.
III. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném
termínu za podmínek dle této smlouvy dále specifikované dílo a závazek objednatele řádně provedené
dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy
o dílo v souladu s podmínkami a pravidly 1ROP.
IV. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo dle podmínek stanovených zadávací dokumentací,
touto smlouvou a jejími přílohami, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek, služeb a nutného
zaškolení obsluhy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně
k zahájení, dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, není-li v této smlouvě výslovně
uvedeno jinak.
3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla,
vyžadované touto smlouvou a jejími přílohami, platnými právními předpisy nebo orgány státní správy.
4. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy platnými v
době provádění díla, případně dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy převzal a seznámil se s přílohami této smlouvy
a místem plnění dle čl. V ödst. 1 této smlouvy, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví dílo
dle smlouvy a jejích příloh, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel
je povinen v rámci plnění dle této smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného
provozu.
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
***** EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
* * Evropský fond pro regionální rozvoj ROZVOJ ČR
Integrovaný regionální operační program
** * **
Projekt: Badatelské pracoviště pro přírodní vědy
CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16J362/0003892
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a jejích příloh včetně prací a dodávek, které sice
nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné provedení díla potřebné a zhotovitel je znal,
mohl anebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy.
7. Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny objednatele, pokud objednatel zhotoviteli takové pokyny
udělí.
8. Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů,
doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných
zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
V. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ
1. Místem plnění díla je sídlo objednatele - budova Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana, Žižkova
285, 375 01 Týn nad Vltavou.
2. Termín zahájení a dokončení plnění díla: dle zadávací dokumentace
3. Jestliže nevhodné nebo neúplné podklady nebo pokyny brání v řádném provádění díla, zhotovitel tyto
skutečnosti bezodkladně oznámí objednateli a v nezbytném rozsahu přeruší provádění díla do doby
změny nebo doplnění podkladů nebo pokynů objednatelem nebo do doby doručení písemného sdělení
objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných podkladů nebo za dodržování jeho pokynů.
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné
nebo neúplné podklady nebo pokyny. O dobu, po kterou bylo nutné provádění díla přerušit z důvodů
uvedených v tomto odstavci, se prodlužuje lhůta pro provedení díla.
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je splněn jeho řádným a včasným dokončením
a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla a dokladů
stanovených právními předpisy, normami, a rozhodnutími orgánů veřejné moci, tj. zejména:
- záruční listy k dodávané technologii;
- návody k obsluze, návody k použití k dodávané technologii;
- doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě, že platné obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení
zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je zhotovitel povinen
zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
3. Objednatel dílo převezme za předpokladu, že provedení díla odpovídá této smlouvě, je plně funkční,
a je prosté vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání díla.
4. O předání a převzetí díla (včetně jeho částí) bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty kjejich odstranění
nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předávaných zhotovitelem objednateli při
předání díla (dále též jako „předávací protokol“). Pokud zhotovitel vady, uvedené v předávacím
protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou.
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, včetně škody v podobě
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR
Projekt: Badatelské pracoviště pro přírodní vědy
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 062/0003892
vynaložení nákladů na odstranění takových vad.
5. Předávací protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
a) číslo předávacího protokolu a datum,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
c) označení předmětu plnění nebo jeho části,
d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
e) příslušná loga programu, název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt
podpořený z IROP následujícím způsobem: Projekt „Badatelské pracoviště pro přírodní
vědy“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 062/0003892, je spolufinancován ze zdrojů Evropského
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím IROP.
f) datum zahájení a dokončení plnění příslušné části díla/celého díla,
g) podrobné vymezení rozsahu provedených prací a dodávek
- pro HW bude minimálně uveden:
a. název a typ zařízení
b. jeho konfigurace
c. výrobní / sériové číslo
d. seznam veškerých softwarových licencí, jsou-li dodávány jako součást daného hardware.
h) prohlášení objednatele, že plnění (jeho část) přejímá (nepřejímá), podpis oprávněné osoby
objednatele,
i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která předávací protokol vystavila, včetně kontaktního telefonu.
6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla
dohodnou smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí
díla.
7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to
v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel
povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí díla podle
odst. 5 tohoto článku smlouvy. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v předávacím
protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu, resp.
vyhotovení zápisu o nepřevzetí díla. O odstranění vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol.
VII. CENA DÍLA
1. Cena díla se sjednává jako cena pevná, přičemž tato cena je podrobně rozčleněna v položkovém
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).
Cena díla bez DPH: 65.666,-
Sazba DPH: 21 % 13.789,-
Cena díla celkem věetně DPH: 79.456,-
2. V případě rozporu ceny uvedené v předchozím odstavci této smlouvy a ceny vyplývající z položkového
rozpočtu je rozhodující cena uvedená v předchozím odstavci této smlouvy. Cena je stanovena jako
závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny daňových právních předpisů týkajících
se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci
díla vzniknou nebo mohou vzniknout.
3. V ceně díla je zahrnuta cena za veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba pro
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program pro místní
ROZVOJ ČR
Projekt: Badatelské pracoviště pro přírodní vědy
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003892
včasné a kompletní provedení díla a k uvedení díla do řádného provozu a veškeré další náklady
zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy. V ceně díla je taktéž zahrnuto
vypracování veškeré technické dokumentace a postupů instalace a zapojení jednotlivých částí díla.
VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla bude zaplacena do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla dle čl. VI této smlouvy, kdy lhůta
pro úhradu ceny díla se prodlužuje o dobu odstranění veškerých vad a nedodělků vytknutých
v předávacím protokolu.
2. Zhotovitel je povinen na částku odpovídající ceně díla vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“)
v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o DPH“) nejpozději do 7 dnů po převzetí a předání díla. Bude-li na faktuře uvedena doba
splatnosti, musí odpovídat době, v níž je objednatel povinen zaplatit cenu díla dle předchozího odstavce
této smlouvy vč. doby nutné k odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
3. Vystavená faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, a ust. § 435
občanského zákoníku a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. dohodnutých příloh a nedílných
součástí. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP, a číslo
projektu. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
• číslo a datum vystavení faktury,
• číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
• příslušná loga programu, název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt
podpořený z IROP následujícím způsobem: Projekt „Badatelské pracoviště pro přírodní
vědy“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 062/0003892, je spolufinancován ze zdrojů Evropského fondu
pro regionální rozvoj prostřednictvím IROP,
• předmět plnění ajeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo
uzavřené smlouvy),
• označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla
uvedeného v této smlouvě je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),
• číslo a datum předávacího protokolu podepsaného zástupcem zhotovitele a odsouhlaseného
zástupcem objednatele (kopie předávacího protokolu bude přílohou faktury),
• lhůtu splatnosti faktury,
• název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
• jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a e-mailu.
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost vč. dohodnutých příloh
nebo nedílných součástí, nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH, doba splatnosti nebo jiná náležitost
faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové
(opravené či doplnění) faktury objednateli.
5. Bankovní účet uvedený zhotovitelem najím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla
musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona o DPH příslušným
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je objednatel zhotovitelem
vystavený daňový doklad za podmínek dle předchozího odstavce zhotoviteli vrátit.
6. Okamžikem zaplacení ceny díla se rozumí datum odepsání příslušné částky, odpovídající ceně díla,
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
* +*+ EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj
A Integrovaný regionální operační program pro místní
★ * ROZVOJ ČR
***
Projekt: Badatelské pracoviště pro přírodní vědy
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 062/0003892
7. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na
bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy.
IX. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA,
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo
na jakoukoliv část díla přechází na objednatele jejím zabudováním do díla, popřípadě instalací či
montáží v místě plnění. Objednatel zůstává vlastníkem díla i v případě zániku závazku z této smlouvy
jinak než splněním, např. odstoupením některé ze smluvních stran od této smlouvy.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem
oboustranného podpisu předávacího protokolu. Smluvní strany se dohodly, že § 1976 občanského
zákoníku, se nepoužije.
X. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
1. Ke všem částem díla, které mají povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a knimž zhotovitel má nebo mu vznikne majetkové
autorské právo, poskytuje zhotovitel objednateli licenci ke všem způsobům užití známým ke dni
uzavření této smlouvy, a to s účinností ode dne přechodu vlastnického práva k věci, v níž bylo konkrétní
autorské dílo zahrnuto, nejpozději však ode dne dokončení díla.
2. Licenci dle předcházejícího odstavce této smlouvy zhotovitel uděluje objednateli jako bezúplatnou,
nevýhradní, přenosnou, na dobu trvání majetkových práv autora, v neomezeném územním rozsahu.
Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k zapracování, sloučení nebo připojení autorských děl a jejich
částí, dodaných zhotovitelem dle této smlouvy, do systémů objednatele nebo do jakýchkoliv jiných
systémů dle potřeb a vůle objednatele, a dále k jakýmkoliv změnám uvedených autorských děl.
3. Zhotovitelem udělená licence se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakékoli rozšíření, upgrady,
updaty a další změny autorských děl, jsou-li dodány zhotovitelem dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje učinit všechny nezbytné právní úkony nutné pro zabezpečení nerušeného výkonu
práv vyplývajících z této smlouvy pro objednatele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit licence uvedené v tomto článku. Pokud zhotovitel zjistí, že
nebude moci dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na takovou skutečnost objednatele
neprodleně písemně upozornit. Zhotovitel odpovídá objednateli za jakékoli škody, nemajetkové újmy či
náklady, včetně veškerých výdajů na odbornou právní pomoc, vyplývající z jakéhokoli porušení
autorských a jiných práv duševního vlastnictví zhotovitele nebo třetích osob užíváním autorských děl
dodaných zhotovitelem za účelem provedení díla.
XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami,
ČSN a platnými obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba jednotlivých komponentů zboží je 36 měsíců
a počíná běžet ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu v případě, že dílo bylo předáno
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
*+ * *★ EVROPSKÁ UNIE Ty MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
* * ROZVOJ ČR
Integrovaný regionální operační program
***
Projekt: Badatelské pracoviště pro přírodní védy
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003892
bez vad a nedodělků (dále jen „záruční doba“). V případě, že dílo bylo předáno s drobnými vadami
a nedodělky, jež nebrání řádnému užívání díla, počíná záruční doba běžet ode dne odstranění takových
vad a nedodělků.
3. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo a všechny jeho součásti budou po celou dobu trvání záruční doby
splňovat sjednané technické parametry a budou v souladu s příslušnými normami a předpisy, touto
smlouvou, jejími přílohami a obecně závaznými právními předpisy.
4. Záruka se vztahuje na všechny vady díla, jež se projeví jako rozpor s touto smlouvou (dále jen „záruční
vady“), s výjimkou vad díla:
- způsobených výlučně objednatelem nebo třetími osobami. Výluka dle předchozí věty se nevztahuje
na vady, které se vyskytnou v důsledku zásahu do díla objednatelem nebojím pověřenou třetí osobou
v případě, kdy zhotovitel neplní svoji povinnost provádět činnosti uvedené v odstavci 5, 6 nebo 8
tohoto článku a objednatel využije svého práva dle odst. 7 tohoto článku provést příslušné činnosti
sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
- jež byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na díle vnějšími událostmi a nezpůsobil je
zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí zhotovitel plnil svůj závazek.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po oznámení vady
objednatelem zhotoviteli, dostavit se po předchozí dohodě na místo stanovené objednatelem v oznámení
vady, a není-li takové místo určeno, pak do sídla objednatele, za účelem projednání reklamace vad a
v téže lhůtě objednateli písemně sdělit, zda jsou oznámené vady záručními vadami nebo zda jde o vady
mimozáruční. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že jde o záruční vady. Pokud zhotovitel sdělí,
že reklamované vady jsou vadami mimozáručními, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo
prostřednictvím třetí osoby. Ukáže-li se, že reklamované vady, o nichž zhotovitel sdělil, že jsou vadami
mimozáručními, a jež objednatel odstranil dle předchozí věty, byly záručními vadami, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, včetně škody v podobě vynaložení nákladů
na odstranění takových vad.
6. Zhotovitel je povinen záruční vady odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich oznámení
objednatelem zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín
pro odstranění vad.
7. Pokud zhotovitel neodstraní záruční vady ve sjednané lhůtě od jejich oznámení objednatelem
zhotoviteli, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit, nebo pověřit jejím
odstraněním třetí osobu. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla
v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem zhotoviteli a
končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad.
9. Zhotovitel je povinen po celou záruční dobu bezplatně odstraňovat záruční vady.
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR
Projekt: Badatelské pracoviště pro přírodní vědy
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 062/0003892
XII. OSTATNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
1. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli předloží nejpozději při podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou při provádění díla třetí
osobě s pojistným plněním ve výši minimálně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje
udržovat pojištění alespoň v uvedené výši v platnosti až do okamžiku, kdy dojde k podpisu předávacího
protokolu oběma smluvními stranami a do stejné doby řádně hradit pojistné zvýše uvedené pojistné
smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými
právními předpisy ČR a EU.
3. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit odborné technické vedení provádění díla, dodržovat bezpečnost práce
při provádění díla, průběžně odklízet případný odpad, udržovat čistotu v místě plnění a v jeho okolí a
po dokončení díla na svůj náklad odklidit veškerý odpad vzniklý z jeho činnosti.
4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení částí díla subdodavateli.
5. Zhotovitel je povinen provádět dílo, nebo jeho část subdodavatelem, pokud jím ve své nabídce podané
v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů. Pokud ze
závažných objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit, aby se takový subdodavatel podílel
na realizaci díla, je zhotovitel oprávněn takového subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem pouze
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Subdodavatel nahrazující původního
subdodavatele musí prostřednictvím zhotovitele prokázat stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní
nahrazovaný subdodavatel. Objednatel nesmí změnu subdodavatele se stejnou či vyšší kvalifikací jako
původní nahrazovaný subdodavatel odmítnout, nejsou-li k tomu dány závažné důvody.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Dozor objednatele je oprávněn
zejména:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, přílohou č. 1 této
smlouvy, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních
orgánů;
- upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.
7. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou
obsažené v této smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které jim byly v souvislosti s touto
smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv
dozvěděli, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi smluvní strana seznámila, prokazatelně
veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění smluvní strany veřejně přístupnými stanou (dále jen
„důvěrné informace“). Smluvní strany nesmí důvěrné informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí
je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch objednatele. Povinnosti
dle tohoto odstavce jsou smluvní strany povinny zachovávat i po zániku této smlouvy, vyjma případů,
kdy se důvěrné informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění smluvní strany. Povinnosti
dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je smluvní strana povinna zveřejnit důvěrnou
informaci na základě povinnosti uložené smluvní straně právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu
veřejné moci. Porušením této povinnosti současně není sdělení informace advokátovi smluvní strany
pro účely právního posouzení nebo podání žaloby nebo soudu v rámci soudního řízení.
XIII. UKONČENÍ SMLOUVY
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR
Projekt: Badatelské pracoviště pro přírodní vědy
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003892
1. Objednatel je oprávněn (vedle případů uvedených v § 2001 až 2005 občanského zákoníku) od této
smlouvy písemně odstoupit:
- by 1-1 i pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem,
nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;
- jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním díla delším než 20 dní;
- jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla
delším než 20 dní;
- jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele a nezjedná
nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
- jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. XII ödst. 1 této smlouvy;
2. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel nedokončené dílo
objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém bude popsán
stupeň rozpracovanosti díla a současně předá objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle
čl. VI ödst. 1 této smlouvy a jiné listiny vztahující se k dílu, získané za dobu trvání účinnosti této
smlouvy, jakož i případné listiny předané objednatelem zhotoviteli k provedení díla. Po vyhotovení
a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí
zhotoviteli provedenou část díla podle podmínek této smlouvy.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou ujednání o licencích,
zárukách za jakost díla a sankcích trvat i po zániku této smlouvy. Ode dne podpisu protokolu dle odst.
2 tohoto článku smlouvy začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla.
4. Ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy zavazují smluvní strany dle jejich výslovné vůle i po
zániku této smlouvy.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na financování veřejné zakázky z prostředků EU, neposkytnutí
finančních prostředků představuje důvody hodné zvláštního zřetele pro odstoupení od smlouvy. V
případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce, nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.
XIV. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE A SANKCE
1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou objednateli v důsledku porušení této smlouvy
zhotovitelem. Zhotovitel je povinen nahradit takto vzniklou škodu v plném rozsahu, včetně případných
sankcí udělených objednateli správními orgány, jejichž příčinou bylo porušení povinností zhotovitele
dle této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení jeho povinností stanovených touto smlouvou a je povinen
uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými správními orgány.
3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla ve lhůtě podle čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. VII odst. 1
této smlouvy za každý započatý den prodlení.
4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla podle čl. VIII odst. 1, je povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího
protokolu nebo záručních vad zjištěných v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení do okamžiku jejich odstranění.
Odstraní-li objednatel vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby v souladu s touto smlouvou, je
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
.**** EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
* * Evropský fond pro regionální rozvoj ROZVOJ ČR
Integrovaný regionální operační program
** „ * *
Projekt: Badatelské pracoviště pro přírodní vědy
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003892
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu pouze ve výši, v níž smluvní pokuta přesahuje škodu, která
objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění vad.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havárie je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení do okamžiku jejího odstranění. Odstraní-li
objednatel havárii sám nebo prostřednictvím třetí osoby v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel
povinen uhradit smluvní pokutu pouze ve výši, v níž smluvní pokuta přesahuje škodu, která objednateli
vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění havárie.
7. Poruší-li zhotovitel povinnost dle čl. XII ödst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH podle ěl. VII ödst. 1 této smlouvy.
8. Smluvní strany mají nárok na náhradu škody, která jim vznikla porušením povinnosti, k níž se vztahuje
smluvní pokuta.
9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je
objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty oproti nároku zhotovitele na úhradu
jím vystavené faktury.
XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku za
objednatelem z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn
svou pohledávku za objednatelem z této smlouvy nebo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty vzniklé
na základě této smlouvy použít k jednostrannému započtení na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách.
4. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a MMR
v rámci IROP, a je povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti propagace projektu
a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci IROP. Zhotovitel je povinen
všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace a jiné písemné materiály související s plněním
předmětu smlouvy opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních
a propagačních opatření (viz Příručka pro žadatele a příjemce). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí
účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen a že bude při realizaci předmětu smlouvy sledovat, zda
nedojde ke změně těchto pravidel, přičemž se musí řídit pouze aktuálními pravidly.
5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a také při výkonu kontroly ze strany
poskytovatele dotace, třetích osob pověřených poskytovatelem dotace, Ministerstva financí České
republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu české
republiky. Pro účely finanční kontroly se zhotovitel považuje za osobu povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků Evropské
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR
Projekt: Badatelské pracoviště pro přírodní vědy
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003892
unie a státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové kontrole veškerou nezbytnou
součinnost. Zhotovitel se dále zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele
a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku
této smlouvy, minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být
měněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými objednatelem a zhotovitelem.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po dvou vyhotoveních.
10. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením
veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se
na zadání veřejné zakázky, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání
narušujícího hospodářskou soutěž.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé
vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy v jejím
závěru.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
V Týně nad V dne: 3 0 05- - 2018 V Sezimově Ústí 2 dne: SS S ^ ff
Objednatel:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ® Zhotovitel:
Týn nad Vltavou, Malá Strana B&B Tábor s.r.0.
příspěvková organizace
rudová 1058.391 02 Sezimovo Ústili
Uková 285, 375 01 Týn nad Vltavou 26018080. DIČ: CZ26018080
ičo: 600 76 909* tel.: 385 722 442 lvi.: 281 274 027
Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana zhotovitel B&B Tábor s.r.o.
Mgr. Miroslav Vašica, ředitel Martin Bárta-jednatel společnosti
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.