Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEKc.l
(dale jen ,Dodatek")
Kupnf smlouvy uzavfene ve smyslu § 2079 a nasi. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho :zakonfku,
ve znen£pozdejsfch pfedpisu (dale jen "obcanskf zakonfk") dne 30. 7. 2018
c. Kupni smlouvy Kupujiciho: 103/18
c. Kupni smlouvy Prodavajiciho: FLD1823
I.
Smluvni strany
Klllpllljici: Ustav jademe fyziky AV CR, v. v. i. , e-m:
Sidlo: 250 68 Rez
Zastoupeny: RNDr. Petr Lukas, CSc., reditel
Kontaktni osoby k plnen[ smlouvy: Ing. Ondrej Ploc, Ph.D., tel.:
Bankovni spojeni: CSOB, a. s.
Cislo uctu:
ICO: 61389005
DIC: CZ61389005
(dale jen ,Kupujici") na strane jedne
a
Prodavajici: Flydeo s.r.o.
Sidlo: U Rybnika 3243/17,
Zastoupeny: Janem Sejkorou
Kontaktni osoba k plneni smlouvy: Jan Sejkora, , z
Bank. spojeni: Ceska sporitdna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Cislo uctu:
ICO: 03181006
DIC: CZ03181006
Zapsanyv obchodnim rejstfiku u Krajskeho soudu v Usti nad Labem, sp.zn. 34415 C
(d:ile jen ,Prodavajici") na strane druhe
(spolecne dale take jako ,smluvni strany")
uzaviraji nize uvedeneho dne, mesice a roku tento dodatek, kterym upravuji pomery z vyse
uvedene Kupni smlouvy. Potrebu uprav timto dodatkem specifikovanych zpusobily okolnosti,
ktere nastaly v prubehu zadavaciho fizeni predchazejiciho uzavreni Kupni smlouvy, neza.visle na
vuli smluvnich stran, v jejichz dusledku doslo k posunu terminu ukonceni zadavaciho fizeni a
take podpisu Kupni smlouvy. S ohledem na tyto skutecnosti, ktere nelze pficitat k tizi :zadne ze
smluvnich stran, se smluvni strany dohodly na uprave nize uvedenych ustanoveni Kupni
smlouvy tak, aby odpovidaly obsahu zavazku predpokladanemu pri zahajeni zadavaciho rizeni.
EUROPEAN UNION
Euro~an Structural and investment Funds
Operational Programme Research,
• Development and Education
1
II.
Zmena ustanoveni
1) Ustanoveni clanku III. odst. 3.3 se meni a nove zni takto:
"3.3. Harmonogram dodani zbozi a sluzeb (bod 3.2. Smlouvy):
• Zahajeni plneni: ihned po podpisu smlouvy.
• Terminy dodani:
1. faze - Testovaci terminy: Test funkcnosti a splneni pozadavku na technicke
provedeni zbozi:
a) vyzkou~;eni vsech prvku a zafizeni- Test funkcnosti na uzemi CR: do 10. 9. 2018
b) nahradni termin testu funkcnosti na uzemi CR: do 17. 9. 2018
2. faze - Zaverecny termin: Pfedani zbozi a sluzeb, vcetne ziskaneho povoleni k letani
v rozsahu potfebnem pro provedeni terennich mefeni na uzemi CR: v prostorach ODZ
Kupujiciho: do 24. 9. 2018
Prodavajici se zavazuje, ze sjednane zbozi pfeda kupujicimu vc. splneni souvisejicich sluzeb dle
bodu 2.3. Smlouvy v nasledujicich terminech:
1. ProvedenidopravyzboZi- Zaverecny termin (dleharmonogramu):17. 9. 2018
2. Protokohirni predani zboZi (vcetne pfislusenstvi) - Zaverecny termin (dle
harmonogramu): 17. 9. 2018
3. Predani uzivatelske dokumentace pro iicely heine iidriby dronu-UAV a jeho
pfislusenstvi - Zaverecny termin (dle harmonogramu): 17. 9. 2018
4. Predani technicke dokumentace potrebne k provozu dronu - UAV a jeho pfislusenstvi
(navod k obsluze)- Zaverecny termin (dle harmonogramu): 17. 9. 2018
5. Predani dokumentace specifickych komponent pro pfipadnou ryrobu nahradnich dihl
k d~ronu- UAV -- Testovaci terminy a Zaverecny termin (dle harmonogramu): 17. 9. 2018
6. Predani open-source dokumentace (0-S) HW i SW konstrukce dronu - UAV formou
odkazu na otevfeny depozitaf s dokumentaci s uvedenym typu 0-S hardware licence -
Testovaci terminy a Zaverecny termin (dle harmonogramu): 17. 9. 2018
7. Provedeni a dolozeni pozadovane a predepsane zkousky, vyzkouseni vsech prvku a
zarizeni - Testovaci terminy (dle harmonogramu): 17. 9. 2018
8. Komplexni skolenim osob obsluhy dronu- UAV a jeho pfislusenstvi- Zaverecny termin
(dle harmonogramu): 24. 9. 2018
EUROPEAN UNION
European Structural and Investment Funds
Operational Prosrarnme Research,
Development and Education
2
2) Timto dodatkem pozbyva platnosti puvodni ,Priloha c. 1 ke Kupni smlouve - Technicke
podminky - harmonogram plneni predmetu verejne zakazky" a nahrazuje se novou pfilohou
stejneho oznaceni. Upravene zneni Pfilohy c. 1 je prilohou a nedilnou soucasti tohoto
Dodatku c. 1.
III.
Zaverecmi ustanoveni
1) Ostatni ustanoveni Kupni sm1ouvy timto dodatkem vyslovne nedotcena zustavaji v platnosti
dle puvodnich uj ednani.
2) Dodatek nabyva platnosti okamzikem jeho podpisu obema smluvnimi stranami, ucinnosti pak
uverejnenim v Registru smluv.
3) Smlouva se vyhotovuje ve 4 (ctyrech) stejnopisech, z nichZ kazdy rna platnost origimilu.
Kazda ze smluvnich stran obdr.Zi po 2 (dvou) stejnopisech.
4) Prodavajici bezvyhradne souhlasi se zverejnenim plneho zneni Dodatku tak aby tento mohl
bYt predmetem poskytnute infonnace ve smyslu zakona c. 106/ 1999 Sb., o svobodnem
pristupu k informacim ve zneni pozdejsich pfedpisu. Prodavajici rovnez souhlasi se
zverejnenim plneho zneni Dodatku dle § 2 19 zakona c. 134/20 16 Sb. o zadavani v rejnych
zakazek ve zneni pozdej ~ich predpistt a zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nekterych smluv, uvefejnovani techto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv).
Smluvni strany prohlasuji, ze si Dodatek pred jeho podpi em precetly a jeho obsahem bez
vyhrad souhlasi. Dodatek je vyjadrenim jejich prave, skutecne svobodne a vazne vule. Na
dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlaseni pfipojuji opravneni zastupci smluvnich stran
sve vlastnorucni podpisy.
V ReZi dne 1. 8. 2018 VRezi dne 1. 8. 2018
Za kupujiciho Zaprodlivajiciho
EUROPEAN UNION
European Structural and Investment Funds
Ope rational Programme Res~a rch.
Development and Edue<1tion
3