Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6404071: Obnova sochy anděla a restaurování kamenného podstavce na hřbitově v

                        SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 6/2018/SSRR

uzavřená mezi

městem S jo se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, >->-—az

, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým,
účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ů
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

obchodní firmou MgA. Jan Korecký, s.r.o., se sídlem Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice, IČ:
zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem

v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 23465, zastoupenou MgA. Janem Koreckým,

jednatelem,

účet vedený u GE Moneta Bank, a.s., pobočka Český Krumlov, »-

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním $ 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo:

Článek I
Výchozí údaje a podklady

1. Shora uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle platné právní úpravy, stanov,
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni
samostatně zastupovat jednotlivé smluvní strany při právním jednání a zřídit mezi smluvními
stranami závazek, tedy uzavřít tuto smlouvu, k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
Zástupce objednatele prohlašuje, že výběr zhotovitele proběhl v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zákonem
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2. | Oprávnění zástupci:

a) kKprávnímu jednání (uzavření, změna smlouvy):
- Objednatel: Ing. Martin Malý, starosta města, v době jeho nepřítomnosti PaedDr. Jan
Klimeš, místostarosta města;
- Zhotovitel: MgA. Jan Korecký, jednatel;
b) ve věcech provádění předmětu díla (zástupci ve věcech technických):
- Objednatel: Ing. Antonín Jurčo, Mgr. Jiří Srch;
- Zhotovitel: MgA. Jan Korecký.

3. Při provádění díla zastupují jednotlivé smluvní strany uvedení zástupci, kteří jsou oprávněni ke
všem úkonům souvisejícím s prováděním díla po technické stránce. Zástupce objednatele mj.
kontroluje kvalitu prováděných prací, obsahové náležitosti díla, je povinen a oprávněn ověřit,
zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám
a výkonům. Je dále oprávněn provádět rozhodnutí, týkající se upřesnění rozsahu díla v souladu
se zadáním, změn díla, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou V souladu s podmínkami
smlouvy, přerušení provádění dila, apod.

4. | Podkladem k uzavření smlouvy jsou:

= A

M

a) Restaurátorský záměr na restaurování sochy anděla sarchitekturou ze hřbitova
v Prachaticích, zpracovaný MgA. Janem Koreckým, ak. soch. a rest., dne 10.01.2017
v členění:
- textová Část,
- © fotografická dokumentace,
dále také jen „záměr obnovy“.

b) Výzva k podání nabídky č. j.: MUPt/14675/2018, ze dne 3.5.2018 na provedení díla
v rozsahu a podle záměru obnovy.

c) Závazné stanovisko MěÚ Prachatice, jako orgánu státní památkové péče, ze dne 13.12.2017
pod sp. zn.: VYST: 38269/2017/Mar/rozh.

d) Nabídka zhotovitele na provedení díla ze dne 21.5.2018.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že podklady k uzavření smlouvy uvedené pod
písm. a) až c) v dostatečném předstihu převzal a použil je pro zpracování své nabídky včetně
kalkulace nabídkové ceny díla.

Článek II
Vymezení předmětu díla

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

obnova sochy anděla a restaurování kamenného podstavce na hřbitově v Prachaticích (na

pozemkové parcele KN č. 575 v obci a k. ú. Prachatice), a to v souladu s podklady pro uzavření
smlouvy uvedenými věčlánku I (dále také jen „dílo“), za dále uvedených podmínek
stanovených touto smlouvou.

Dílo zahrnuje tato dílčí plnění díla:

a) zhotovení faksimilie sochy, vč. zejm. předchozího restaurátorského průzkumu, zhotovení
kovových atributů sochy, zpracování restaurátorské zprávy dokumentující zejm. průběh,
postup a popis prací, použité materiály,

b) restaurování architektury (podstavce) sochy, vč. zejm. předchozího restaurátorského
průzkumu, restaurování kovových atributů, zhotovení základu podstavce, zpracování
restaurátorské zprávy dokumentující zejm. průběh, postup a popis prací, použité materiály.

Dílo zahrnuje veškeré práce, výkony, dodávky a činnosti, které jsou nutné k jeho provedení,

včetně všech věcí potřebných k bezvadnému provedení díla (např. demontáž, transfer a montáž

sochy a architektury, hydrofobizaci povrchů, dodání potřebného materiálu a výrobků či jiných
dodávek, pojištění odpovědnosti za škodu). Zahrnuje i takové práce a výkony, které nejsou

v podkladech pro uzavření smlouvy uvedenými v článku I výslovně uvedeny, avšak souvisí

nebo doplňují realizaci některých prací a dodávek, a to tak, že dílo bude obsahovat veškeré

výkony, práce, dodávky i poddodávky nutné k provedení funkčního díla způsobilého ke
smluvenému, respektive obvyklému způsobu užívání, a bude splňovat veškeré požadované
obsahové, estetické, funkční nároky objednatele.

Dílo zahrnuje také např.:

a) Zajištění úklidu v bezprostřední blízkosti prováděného díla.

b) Odvoz a uložení odpadů vzniklých činností zhotovitele na příslušnou řízenou skládku
v souladu se zákonem o odpadech.

c) Zajištění bezpečnosti při provádění díla.

Zhotovitel prohlašuje, že jako osoba způsobilá k odbornému provedení díla před podpisem této

smlouvy důkladně s odbornou péčí:

a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení díla,

b) prostudoval záměr obnovy, podmínky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky a další sou-
visející dokumenty, tuto dokumentaci shledal jako úplnou, určitou a neobsahující chyby,
rozpory, jako dostatečnou pro provedení díla a jeho ocenění, přičemž jí zcela porozuměl,

c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se
povahy a proveditelnosti díla,

4

10.

1

d) prověřil místní podmínky,

e) zkontroloval a potvrzuje, že předané dokumenty jsou úplné pro řádné ocenění a provedení
díla a prohlašuje, že sám ponese veškerá rizika z neúplnosti podkladů,

f) přebírá na sebe nebezpečí změny okolností,

£) dílo provede kvalifikovaným způsobem s odbornou péčí.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Článek III
Způsob provádění díla
Zhotovitel je povinen provádět dilo osobně s potřebnou péčí, ve sjednaném čase a obstarat vše,
co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel dílo provádí samostatně, nicméně se zavazuje řídit se
při tom příkazy objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zejména:

a) Svolávat pravidelné kontrolní prohlídky s pozváním oprávněného zástupce objednatele ve
věcech technických, zástupce příslušného orgánu památkové péče a odborné organizace
památkové péče (pracovníka Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích), a to
alespoň jednu prohlídku v rámci každé etapy provádění díla dle záměru obnovy a také
kontrolní prohlídky dle operativního upřesnění vždy na předchozí kontrolní prohlídce; vždy
také v případech dle odst. 3. Závěrečnou kontrolní prohlídku po instalaci sochy anděla
a jeho architektury v areálu hřbitova v Prachaticích.

b) Respektovat závěry z kontrolních prohlídek, provádět dílo v souladu s nimi.

Objednatel je oprávněn k průběžné kontrole díla při jeho provádění, a to podle dohodnutého
časového rozvrhu, v každém případě však vždy, když bude určitá část díla v dalším pracovním
postupu zakryta, nebo se stane nepřístupnou. Veškeré práce, které budou v průběhu dalšího
provádění díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, předá zhotovitel objednateli po prohlídce
díla a s písemným záznamem. K předání a převzetí takových prací vždy zhotovitel objednatele
písemně vyzve s dostatečným časovým předstihem, nebude-li dohodnuto jinak, alespoň 5
pracovních dnů.

Zhotovitel je povinen vždy být osobně při kontrole přítomen, seznámit objednatele s již
provedenými pracemi, poskytnout potřebná vysvětlení, informace. Provádění kontroly se dále
řídí ust. $ 2626 občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli dodatečné návrhy a pokyny a sdělovat připomínky,
přičemž zhotovitel je povinen tyto návrhy, pokyny a připomínky při provádění díla respektovat,
a to v případě, že tyto návrhy, pokyny a připomínky nejsou v rozporu s právními předpisy
a nemění sjednaný rozsah díla.

Vybavení, pracoviště, materiál, energie a další média v rozsahu potřebném pro provedení díla
zabezpečuje zhotovitel a s tím související náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

Zhotovitel bude při provádění díla respektovat otevírací dobu hřbitova v Prachaticích a pietní
atmosféru místa; prováděním prací nebude narušovat prostředí a rušit okolí.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí, které mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, ve
smyslu $ 2594 a $ 2595 Občanského zákoníku a postupovat v souladu s těmito ustanoveními.
Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, jedná-li
se o úkony, příslušející výhradně objednateli a jsou-li nezbytné k provedení díla.

Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu díla a/nebo termín plnění, zavazují se
zhotovitel iobjednatel upozornit na tyto skutečnosti písemně druhou smluvní stranu
a postupovat ve vzájemné součinnosti pro vyřešení skutečností zejména tak, že uzavřou
příslušný dodatek ke smlouvě.

Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen ho seznámit se
všemi podmínkami pro provedení díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy,
přičemž odpovědnost za splnění závazku a za vady díla nese zhotovitel. Přenesení jakýchkoli

4

závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.

12. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví
nebo vlastnictví jiného. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že k takové újmě může
dojít, je zhotovitel povinen s těmito osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob při provádění díla.

14. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro provedení díla. Objednatel je oprávněn vyzvat
zhotovitele k použití výrobků nebo materiálů jiné obchodní značky, jiného výrobce nebo jiného
typu, je-li to ku prospěchu kvalitativních nebo užitných vlastností díla nebo jeho ceny.

15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

16. Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit či jinak změnit, aniž by
tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem. Teprve po uzavření dodatku smlouvy
má zhotovitel právo a povinnost realizovat tyto změny a právo na jejich úhradu. Pokud
zhotovitel realizuje tyto změny bez předchozího uzavření dodatku smlouvy, má se za to, že
práce a dodávky jím realizované v rámci změny byly ve sjednaném předmětu díla a v jeho ceně
již zahrnuty.

17. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla,
řešeného území a poměry v něm, že mu jsou známy předpoklady a podmínky nezbytné
k provedení díla, a že k řádnému provedení díla a prací sním souvisejících má potřebné
oprávnění a kapacitu.

Článek IV
Cena díla

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši
—ě PH. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení
díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu ze dne 21.5.2018, která
byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy. Úplnost rozpočtu se zaručuje. Zhotovitel přebírá
V souladu s ust. $ 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
2.. Celkovou cenu díla tvoří tyto ceny dílčích plnění díla:

a) Faksimilie sochy
b) Restaurování architektury

3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou (s výjimkou případné zákonné
změny sazeb DPH), Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, úkony, dodávky a činnosti, jakož
1 veškeré náklady (vč. např. potřebného vybavení, pracoviště, materiálu, energií a dalších médií
s jejich zajištěním, dopravy osobní i nákladní a pojištění z provozu po celou dobu provádění
díla), nezbytné pro úplné a kvalitní provedení díla. Sjednaná cena pokrývá rovněž všechny
náklady i rizika zhotovitele plynoucí z nejistot charakteru díla. Není-li v kalkulaci ceny díla
uveden určitý náklad, který se při provádění díla ukáže jako nezbytný, má se za to, že je
zahrnut do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně. Pokud kalkulace
ceny vychází z počtu hodin a skutečná časová náročnost provedení díla tento počet hodin
překročí, nemá zhotovitel právo požadovat na základě této skutečnosti zvýšení ceny dila.

4. | Při změně rozsahu předmětu díla se pro stanovení změny ceny bude vycházet z jednotkových
cen uvedených v nabídce zhotovitele — kalkulaci nabídkové ceny, případně z cenové úrovně
definované položkami v kalkulaci obsaženými, a dále ze způsobu stanovení ceny víceprací
podle nabídky zhotovitele, který nesmí překročit jednotkové ceny uvedené v původní nabídce
zhotovitele - kalkulaci nabídkové ceny. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám,
doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo
z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků
nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny dila a předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek smlouvy o dilo“,

 
 
   

EEE J

10.

v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Konečná cena takových prací a
výkonů bude sjednána dohodou smluvních stran.

Dohodnou-li se strany na uzavření smlouvy o omezení rozsahu díla, zaplatí objednatel cenu
upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených
se změněným prováděním díla, to je o položky uvedené ve výkazu výměr dle ocenění
zhotovitelem podle rozpočtu.

Článek V
Platební podmínky
Objednatel je plátcem DPH.

Záloha na cenu se neposkytuje.

Cena díla bude zaplacena ve dvou platbách po jednotlivých dílčích plněních díla - samostatně
faksimilie sochy a samostatně restaurování architektury, a to na základě vždy samostatného da-
ňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli po provedení
příslušného dílčího plnění díla, V případě vyskytnutí vad a nedodělků při předání díla vystaví
objednatel fakturu po jejich odstranění, a to do 14 dnů po odstranění všech vad a nedodělků.

Zhotovitel bere na vědomí, že dílčí plnění díla restaurování architektury má být objednatelem
spolufinancováno z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, dále jen „Dotace
JK“. Zhotovitel proto bude postupovat tak, aby (při dodržení ostatních ustanovení smlouvy)
faktura byla doručena objednateli nejpozději 15.10. 2018 tak, aby cena díla mohla být objedna-
telem zaplacena nejpozději do 31.10, 2018.

Splatnost daňového dokladu bude 15 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.

V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost (např. údaje dle zákona o DPH),
zhotovitel vyúčtuje neprovedené plnění díla, nebo faktura bude jinak vadná, je objednatel
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím Ihůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez
zaplacení k provedení opravy. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
Nová doba splatnosti začne běžet od počátku po doručení opravené faktury objednateli.

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě změny ceny díla
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za
to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu
ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, které bude
uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je
registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí CR) a je zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže se zhotovitel (dodavatel) stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým
plátcem ($ 106a a $ 109 odst. 3 zákona o DPH), je objednatel (odběratel) jako příjemce
zdanitelného plnění oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty za zhotovitele
- poskytovatele zdanitelného plnění na účet příslušného správce daně podle ust. $ 109a zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Stejně tak je objednatel oprávněn postupovat i v
případě, že úplata za zdanitelné plnění by měla být poskytnuta bezhotovostním převodem zcela
nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo poskytnuta
zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než účet objednatele - poskytovatele
zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Jestliže objednatel provede zajišťovací úhradu DPH za zhotovitele z důvodů uvedených v
předchozím odstavci, je cena za dílo včetně příslušné DPH řádně (v plném rozsahu) zaplacena
a zhotovitel (dodavatel) pak není oprávněn domáhat se z takového důvodu úhrady nezaplacené
části ceny za dílo (DPH) na objednateli,

Článek VI
Doba plnění

R

ba

Předpokládané zahájení díla: červen 2018.

Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 15. října 2018.

Datum dokončení díla: do 15. 10. 2018

Datum předání díla: do 15. 10. 2018.

Předání díla bude splněno jeho protokolárním předáním.

Lhůta pro plnění díla běží až do dne předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně
dokončeného díla bez výhrad (dle článku VIII Provedení díla).

Článek VII
Věci k provedení díla

Objednatel se zavazuje opatřit dále uvedené věci k provedení díla a předat je zhotoviteli v dále
uvedené době:

Věc k provedení díla: Doba pro předání:
Dochovaná socha anděla s architekturou ze hřbitova| | do 30.6. 2018
v Prachaticích

Zhotovitel se zavazuje věci k provedení díla dle odst. 1 od objednatele na jeho výzvu ve lhůtě
dle odst. 1 převzít a jejich převzetí bez zbytečného odkladu objednateli potvrdit.

Předání věci k provedení díla objednatelem a její převzetí zhotovitelem bude provedeno
v areálu hřbitova v Prachaticích na místě umístění sochy anděla s architekturou.

Zhotovitel se zavazuje poskytnuté věci užít výhradně k provedení díla. Nebude je dále šířit,
předávat třetím osobám, zveřejňovat ani snimi nakládat způsobem  nesouvisejícím
s prováděním díla.

Věci a úkony, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle smlouvy
vázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel. Opatření těchto věcí tvoří součást předmětu
díla. Týká se rovněž potřebných úkonů nehmotného charakteru.

Článek VIII
Provedení díla

Zhotovitel provede dílo, tzn. splní svou povinnost provést dílo, řádným dokončením díla, čili
úplným a bezvadným provedením všech částí díla a provedením všech prací a výkonů, které se
k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy (předmět díla), v kvalitě sjednané touto
smlouvou bez nedodělků a/nebo jiných vad, a předáním řádně dokončeného díla objednateli. Za
termín provedení díla se považuje den předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně
dokončeného díla, resp. den písemného potvrzení odstranění nedodělků a/nebo jiných vad
oprávněnými zástupci smluvních stran v případě převzetí díla objednatelem s výhradami.
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. O předání a převzetí díla
sepiší objednatel se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně tyto skutečnosti:

a) rozsah předávaného díla;

b) seznam nedodělků a/nebo jiných vad a dohodnuté termíny jejich odstranění;

c) výčet ostatních trvajících závazků;

d) seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k dílu.

O odstranění nedodělků a/nebo jiných vad a splnění ostatních trvajících závazků sepíší
objednatel se zhotovitelem závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést
dílo.

Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady či nedodělky, pro které dílo není
kompletní (dokončené), provedené v souladu s podmínkami smlouvy nebo není způsobilé
k užívání.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezují.

Článek IX

Vady díla
Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě, vykazuje-li zjevné nedostatky provedení, např.
v celistvosti konstrukcí či povrchů, úplnosti, funkčnosti, plošné, strukturální či barevné jednot-
nosti povrchových úprav, stabilitě.

Článek X

Odpovědnost za újmu (škodu) a záruka
Zhotovitel plně odpovídá za újmu (škodu), která vznikne při provádění díla jinému (třetí osobě),
Zhotovitel je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na
svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
Zhotovitel není oprávněn omezit nebo vyloučit svou povinnost k náhradě újmy. Zhotovitel je
povinen odčinit jinému i újmu nemajetkovou.
Smluvní strany ujednaly záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je
povinen je po jejich uznání odstranit bezplatně na vlastní náklady.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu díla. Odmitne-li objednatel převzít řádně
provedené dílo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po je-
jich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
V reklamaci objednatel dále uvede, jaká práva z vadného plnění uplatňuje, je i oprávněn vyhra-
dit si právo odsouhlasit technické řešení - způsob odstranění vady, popřípadě je oprávněn poža-
dovat, aby tento postup byl stanoven znalcem či jinou odborně způsobilou osobou (např. vý-
robce). Veškeré tyto nároky uplatňuje u zhotovitele.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky zjištěné
při přejímacím řízení v dohodnutém termínu. Náklady na odstranění reklamované vady nese
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, či z jakých důvodů reklamaci
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Pokud zhotovitel
reklamaci uznává, je povinen vady odstranit nejpozději do 25 dnů od obdržení reklamace.
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nejpozději v této době, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady třetí osobu - jiného vhodného (odborně způsobilého) podnikatele, a
to na náklady zhotovitele.

Článek XI
Smluvní pokuta

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun
českých) za každý započatý kalendářní den prodlení se zhotovením díla (nedodržení doby
plnění). Smluvní pokuta může být vyúčtována po opožděném provedení díla za celou dobu
prodlení nebo v době prodlení může být prováděno průběžné vyčíslení smluvní pokuty za již
uplynulou dobu prodlení.

Pokud zhotovitel nedokončí dílo v době dle čl. VI odst. 1 nebo dílo bude vykazovat podstatné
vady a v důsledku toho objednatel nebude moci využít Dotaci JK uvedenou v příslušné Smlou-
vě o přidělení dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dotace
dle uvedené smlouvy. Bude-li v důsledku porušení smluvních ujednání zhotovitelem dotace Ji-
hočeského kraje objednateli snížena, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši, o kterou Jihočeský kraj dotaci objednateli sníží. Při uplatnění smluvní pokuty dle odst.
2 tohoto článku objednateli nevzniká nárok na smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku.

Pokud zhotovitel poruší povinnost řídit se příkazy objednatele a nezjedná nápravu ani v ná-
hradní lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu objednatelem (jednajícího prostřednic-
tvím zástupce ve věcech provádění díla), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní po-
kutu ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) za jakékoli porušení této povinnosti.

4

 

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou formou.
Ve vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Splatnost smluvních pokut
se sjednává na 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty
povinné smluvní straně,

Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to co
do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.,

| Článek XII
Urok z prodlení

Pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je
povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, to je určený předpisy práva občanského.

l

Článek XIII
Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro případ, že
zhotovitel:
a) nerespektuje podklady k uzavření smlouvy dle článku I.,
b) nerespektuje vymezení předmětu díla dle článku II.,
c) neprovádí dílo způsobem sjednaným ve smlouvě,
d) je v prodlení při provádění díla oproti ve smlouvě sjednané době plnění.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro případ, že:
a) objednatel trvá i přes poučení ze strany zhotovitele na plnění v rozporu se smlouvou nebo
S právními předpisy.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, smlouva
zaniká k okamžiku účinnosti odstoupení, to znamená s účinky ex nunc. V případě odstoupení
od smlouvy má zhotovitel nárok na uhrazení ceny za řádně provedená plnění díla - v souladu se
smlouvou provedené práce a výkony ke dni odstoupení od smlouvy, a to po jejich předání.
Smluvní strany pro případ odstoupení od smlouvy ujednaly, že objednatel je oprávněn použít
veškerá plnění, která mu byla zhotovitelem poskytnuta ke dni odstoupení od smlouvy,
popřípadě v rámci vzájemného vypořádání smluvních stran po odstoupení od smlouvy, k
provedení díla jiným zhotovitelem.
Odstoupení od smlouvy se dále řídí $ 2001 až $ 2005 Občanského zákoníku.
Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od
této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek XIV
Dohoda o místní příslušnosti a doručování

. Smluvní strany se v souladu se zněním $ 89a o. s. ř. dohodly, že místně příslušným soudem

prvního stupně pro projednání sporů vyplývajících z této smlouvy o dílo, je Okresní soud
v Prachaticích, popřípadě Krajský soud v Českých Budějovicích, pokud by byl k věcnému
projednání sporu příslušný krajský soud.

Pro průběžnou komunikaci zhotovitele s objednatelem v rámci provádění díla se sjednává
písemná forma. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající
osoby, jakož i zápisy nebo záznamy z kontrolních prohlídek,

. Využitelné adresy:

a) objednatel — listovní zásilky: poštovní: MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionál-
ního rozvoje, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice:

b) elektronická adresa objednatele:

c) zhotovitel — listovní zásilky: poštovní: MgA. Jan Korecký, s.r.o., Pod Cvrčkovem 736, 383
01 Prachatice;

 

d) elektronická adresa zhotovitele: jankorek Aatlas.cz.
4. Máse ta to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní
den po odeslání.

Clánek XV
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv V souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, změny díla požadované objednatelem nebo
vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese odpovědnost, obecně lze měnit jen po vzájemné
dohodě smluvních stran písemnými dodatky ke smlouvě o dílo. Změny neovlivňující cenu díla
nebo dobu plnění mohou být smluvními stranami odsouhlaseny operativně zápisem bez nutnosti
uzavřít dodatek smlouvy. Příkazy objednatele k upřesnění provádění díla, nevybočující z

vymezeného předmětu díla, nejsou považovány za změnu vyžadující dodatek smlouvy.

4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná
strana tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a zahájit jednání zástupců
oprávněných k právnímu jednání.

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení sochy s architekturou až do jejich předání
objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla použije jen zařízení a výrobky schválené v ČR
(schválené autorizovanou zkušebnou) s prohlášením o shodě, jinými certifikáty a návody
k obsluze v českém jazyce.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři výtisky smlouvy.

8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce
obou smluvních stran.

9. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny smlouvou, výzvou k podání
nabídky nebo nabídkou zhotovitele, řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10. Smluvní strany se ve smyslu $ 576 Občanského zákoníku dohodly, že pokud jakékoliv
ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho
část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková
neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv
ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení
ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře
odpovídat obsahu a účelu původního ustanovení.

11. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním a užitím svých identifikačních, osobních
údajů uvedených ve smlouvě za účelem vyhotovení, projednání v příslušných orgánech města
Prachatice, uložení a evidování smlouvy V rámci MěÚ Prachatice. Dále zhotovitel souhlasí
s uvedením těchto údajů v navazujících dokumentech vyhotovovaných v dané věci a k užití
uvedených údajů nestanovuje další podmínky.

12. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zpřístupněním i s uveřejněním smlouvy 0 dílo
v jejím plném znění, jakož i všech jednání s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může
kdykoli v budoucnu dojít, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup a uveřejnění v registru
smluv.

13. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem 0 registru smluv
zajistí objednatel.

14. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství
a jejím uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

 

15, Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn restaurátorskou zprávu užít jakýmkoli
způsobem, např. pro potřeby marketingu, prezentaci veřejnosti, uveřejnění včetně kopírování,
a to vždy v jakékoliv formě či rozsahu a na jakémkoliv nosiči a v souvislosti se svými potřebami
poskytnout dílo třetím osobám. K užití díla objednatelem zhotovitel nestanovuje žádné
podmínky vyplývající z autorského zákona.

16. Smluvní strany prohlašují, že dílo a podmínky jeho provedení je smlouvou vymezeno
dostatečně určitě a srozumitelně, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek,
které je třeba při jeho provádění dodržet, včetně správnosti vymezení díla a podmínek jeho
provedení ve vztahu k účelu díla.

17. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou
na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných
nepravdivých údajů.

V Prachaticích dne

Za objednatele:

     

  

Wa all OFC

Ing. Martin Malý BA. 3
jednateLebchodní

starosta města Prachatice firmy MgA. Jan Korecký, s.r.o.