Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6567531: Dodávka sestavy skříněk do polytechnické učebny - horizontální posuvný

                        Smlouva o dílo

Strana 1 / 1
Smlouva o dílo


SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Zhotovitel:

KXN CZ, s.r.o.  se sídlem Hradec Králové, Říčařova 611/30, PSČ 503 01 

IČ: 


28784111
DIČ:


CZ28784111


Číslo účtu:



zapsaná v obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 27182
zástupce pro věci smluvní:
Ing. Zdeněk Kotek
- jednatel
zástupce pro věci technické:
Ing. Zdeněk Kotek


( dále jen: „ zhotovitel“)

a
Objednatel:  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice



U Kapličky 761, 342 01 Sušice
IČ:


00077615 MERGEFIELD "ICOObjednatele" 
DIČ:


CZ00077615
Číslo účtu:


Zastoupený:

Ing. Jaromír Kolář, ředitel
(dále jen „ objednatel“)

 MERGEFIELD "DICObjednatele" I. Předmět smlouvy

1. „Výběr dodavatele sestavy skříněk do polytechnické učebny – horizontální posuvný systém, lištový posuvný systém, panel na demonstrační pokusy“ z projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, reg,č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 pro SOŠ a SOU Sušice.
Přesná specifikace a rozsah dodávky jsou zpracovány v přílohách této smlouvy o dílo tj. v podrobné   cenové nabídce. Další přílohou této smlouvy je poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů.
II. Termín plnění

1. Převzetí pracoviště zhotovitelem bude uskutečněno dle dohody – říjen 2018
Přesný termín převzetí pracoviště zhotovitelem bude upřesněn telefonicky nebo osobně v návaznosti na výrobním a přípravném průběhu zakázky. Přesný čas bude záviset na dopravní vzdálenosti do místa realizace.
2. Dílo bude prováděno v období říjen 2018
3. Termín dokončení a předání hotového díla se stanovuje na nejpozději do 31. října 2018
Přesný termín a čas předání hotového díla bude upřesněn osobně nebo telefonicky v návaznosti na průběhu zakázky.

III. Cena díla

1. Cena za dílo se sjednává ve výši 118 301,70 Kč  vč. DPH.
(slovy: jednostoosmnácttisíctřistajednakorunčeskýchsedmdesáthaléřů).

2. Rozpis cen jednotlivých položek dodávky je vyjádřen v podrobné cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za předmět smlouvy.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli zálohu ve výši
 ----Kč, která bude fakturována po podpisu smlouvy a zaplacena v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů, bankovním převodem na účet zhotovitele.

2. Po dokončení a předání díla objednateli, bude zhotovitel fakturovat zbývající výši smluvní ceny dle čl. III. 1. a to se splatností 14 dnů.

3. V případě, že při předání hotového díla budou zjištěny nedodělky nebo drobné nedostatky, vzniká zhotoviteli nárok na fakturaci dle čl. IV. 2. Zároveň však může objednatel uplatnit pozastávku v hodnotě 10% ze zbývající výše smluvní ceny dle čl. IV.2. Zhotovitel bude pozastávku objednateli fakturovat po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem a objednatel ji uhradí do 14 dnů.

4. Dnem připsání poslední částky z celkové výše smluvní ceny díla dle čl.III, b.1 získává objednatel vlastnické právo k dodanému vybavení dle čl. I. 1. Do té doby je vybavení majetkem zhotovitele.
5. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

V. Smluvní pokuty, penále

1. Při nedodržení termínů úhrad faktur objednatelem dle čl. IV. uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý den prodlení.

VI. Závazky objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště pro montáž bez faktických a právních vad, které by provádění montážních prací znemožňovaly nebo ztěžovaly, a ve stavu způsobilém k provádění díla a to dle termínu dle čl. II. 1., což bude provedeno písemnou formou s podpisem obou stran.

2. Objednatel je před předáním pracoviště pro montáž zhotoviteli povinen pracoviště řádně zajistit proti poškození a krádeži a zajistí zabezpečené skladové prostory pro prostředky potřebné k montáži.

3. Objednatel zajistí libovolný přístup pracovníků zhotovitele do budovy a to až k místu pracoviště určeného pro montáž, a to v době dle čl. II.2. Pro tyto účely bude mít zhotovitel potřebné klíče od budovy a místností, které proti podpisu převezme pověřený pracovník zhotovitelem při převzetí pracoviště a odevzdá při předání hotového díla.

4. Nebude-li splněn některý z výše uvedených bodů tohoto článku smlouvy a nebude tak zajištěna plynulá realizace zakázky, není zhotovitel povinen plnit sjednané termíny dle čl.II a nové termíny realizace zakázky budou sjednány novou písemnou dohodou. 

5. Objednatel je povinen řídit se manuálem „návod a pokyny k užívání učebny“, který předá zhotovitel.

VII. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace konzultovat na žádost objednatele případné návrhy na změny v rozsahu díla.

2. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

3. Při zjištění, které by vedlo k provedení víceprací (tj.práce prováděné nad rámec vymezených a smluvně sjednaných prací) nebo ke změně v rozsahu provedení prací, je zhotovitel povinen přizvat k řešení objednatele a udělat zápis v montážním deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za způsobené škody objednateli, které vzniknou ve spojení s plněním této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen seznámit objednatele s obsluhou učebny. 

VIII. Záruční podmínky

1. Záruka na dílo: 
· montážní část díla je 60 měsíců. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínaje dnem úplatnění reklamace a končí dnem odstranění vad zhotovitelem

· nábytkové vybavení – kovové konstrukce, postformingové dřevotřískové desky a laminované dřevotřískové desky, provedené práce, rozvody elektroinstalace, vody a plynu je 5 let. Na povrch keramické tabule 20let. Ostatní vybavení  2 roky.

2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobku.

3. Nároky na záruku zanikají v případě zásahu do výrobku a instalací osobou nepověřenou zhotovitelem.

4. Nároky na záruku zanikají, je-li závada v příčině související s:

· mechanickými nebo chemickými vlivy

· nepřiměřeným zacházením nebo přetěžováním výrobku

· zasahováním do výrobku třetí osobou, nebo uživatelem nad rámec návodu k použití (viz. Předávací protokol a jeho přílohy)

· tím, že nebylo dbáno návodu k použití  (viz Předávací protokol a jeho přílohy)

· tím, že uživatel nereklamoval závadu zjevnou při předávání zakázky (viz Předávací protokol a jeho přílohy)

5. V případě postupu, který není v souladu s návody nemusí být zhotovitelem uznána záruka na dílo.

6. V případě neoprávněné reklamace nese objednatel náklady spojené s řešením problému.

7. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem, e-mailem nebo datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat:

· na e-mailovou adresu: 
kxn@kxn.cz

· na adresu: 

KXN CZ, s.r.o., Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové

IX. Výrobní a montážní tolerance

1. Výrobní tolerance je stanovena do 2 mm.

2. Montážní tolerance je stanovena do 3mm při spojování kovu a desek, desek a desek,  pro otevírací části stolů a tunelů za pomoci pantů.

3. Při vkládání desek (LDT nebo PD) do kovových konstrukcí nábytku - zapuštění desek do  konstrukce je tolerance 3 mm.

4. Tolerance pro vložení nábytku do výklenků, otvorů ve zdech apod. je stanovena 2-5 cm od zdi (důvodem jsou zednické nerovnosti zdí výklenků, otvorů apod.).

5. Tolerance pro vložení skříněk do žákovských, mycích, středových, učitelských stolů je stanovena 2-4 cm (důvodem je snadné vyndání a manipulace se skříňkou popř. zavedenými kabely a rozvody).

X. Další ujednání

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do školy a na pracoviště od 7.00  hod do 22.00 hod., vč. sobot, nedělí, svátků. Pokud nebude zajištěn přístup na pracoviště dle výše uvedeného, posouvá se termín plnění o 7 - 14 dní nebo bude dohodnut nový termín plnění zakázky.

2. V průběhu realizace umožní škola přespání montážních pracovníků ve škole např v tělocvičně ...
3. Po dobu realizace díla je vstup na pracoviště zakázán jakýmkoliv osobám mimo pracovníků zhotovitele (vstoupit na pracoviště může osoba uvedená jako zástupce objednatele v této smlouvě, vstup ostatních osob se děje na jejich vlastní nebezpečí).

4. V případě potřeby může pověřený zástupce objednatele písemně komunikovat se zástupcem zhotovitele  v tom případě, jde-li o konkrétní řešení věcí, které mají zásadní vliv na průběh realizace zakázky.

5. V případě jednostranného odstoupení od uzavřené smlouvy si zhotovitel i objednatel vyhrazují právo na náhradu nákladů, které jim v souvislosti s přípravou plnění, příp. s již provedenými pracemi a dodávkami vznikly.

6. V případě víceprací, jejichž rozsah v době uzavření smlouvy nelze odhadnout a ani je blíže specifikovat, má proto zhotovitel právo na zvýšení ceny nad rámec dohodnuté ceny za dílo, pouze však na základě oběma stranami odsouhlasené kalkulace a předané objednávky ze strany objednatele zhotoviteli.

7. Předání pracoviště pro montáž spolu s ostatními potřebnými informacemi, stejně jako předání díla bude provedeno ze strany objednatele i zhotovitele písemnou formou.

8. Obě strany se zavazují veškeré informace vyplývající z  plnění této smlouvy držet v tajnosti a jejich zveřejňováním nepoškozovat jméno druhé strany.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno paré.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Položková kalkulace, Pověření a povolení a souhlas se zpracováním osobních údajů.
11. Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy.

12. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky. Případné spory, které vzniknou na základě této smlouvy, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi společností KXN CZ, s.r.o. a objednatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě objednatel (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu společnost KXN CZ, s.r.o., doporučuje objednateli nejdříve využít kontakt na společnosti KXN CZ, s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

Obě strany se podrobně seznámily s celou smlouvou, ceníkovými položkami, obsahem smlouvy a popisy technických vlastností výrobku. Objednatel i zhotovitel všem bodům a popisům rozumí a v době podpisu této smlouvy byly obě strany při plném vědomí a svéprávní. Strany podepsaly tuto smlouvu bez nátlaku.

Hradec Králové dne 24.srpna 2018

                                  Sušice 24. srpna 2018 MERGEFIELD  DatumPodpisuSmlouvy 
       ………………………………………                                                  ………………………………………..

                            zhotovitel                                                                                     objednatel

POVĚŘENÍ

k zastupování dle smlouvy o dílo:

Objednatel: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice




U Kapličky 761, 342 01 Sušice  MERGEFIELD "Objednatel" 
Ve smluvních věcech zastupuje objednatele
Ing. Jaromír Kolář, ředitel
k jednání ve věci vybavení odborné učebny a to v rozsahu dle Smlouvy o dílo, ve věci předání a převzetí učebny a dalších technických záležitostech.

pověřuje tímto pana:
Mgr. Jaroslava Pavelce MERGEFIELD "PovereniOUOdberatelSmluvni" 
Sušice dne 24. 8. 2018
…………………………………………..

Za objednatele (razítko a podpis)

POVOLENÍ

k realizaci dle smlouvy o dílo:


Objednatel: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice




U Kapličky 761, 342 01 Sušice
dává souhlas zhotoviteli s realizací odborné učebny

v budově - adresa budovy: 
U Kapličky 761, 342 01 Sušice MERGEFIELD "PovoleniOUAdresaBudovy" 
ve stávající místnosti č.:

učebna č. 10
patro: 



1.
Sušice dne 24. 8. 2018
…………………………………………..

Za objednatele (razítko a podpis)

POVĚŘENÍ

k zastupování dle smlouvy o dílo:

Zhotovitel: 

KXN CZ, s.r.o.  se sídlem Hradec Králové, Říčařova 611/30, PSČ 503 01 MERGEFIELD "Objednatel" 
pověřuje tímto pana:
Jakuba Bártu
k jednání ve věci vybavení a to v rozsahu dle Smlouvy o dílo, ve věci předání a převzetí a dalších technických záležitostech v průběhu montáže.

Ve smluvních věcech zastupuje zhotovitele: 
pan Ing. Zdeněk Kotek MERGEFIELD "PovereniOUOdberatelSmluvni" 
Hradec Králové  dne 24. srpna 2018
…………………………………………..

Za zhotovitele (razítko a podpis)