Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Číslo smlouvy objednatele: 1895/2018 - SML
Číslo smlouvy zhotovitele: ........................
Smluvní strany:
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxx
oprávněni jednat o věcech technických: xxxxxxxx
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: Fyzio Krumlov s.r.o.
sídlo: Staré Dobrkovice 74/32, 381 01 Český Krumlov
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: xxxxxxxx
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxx
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxx
IČO: 04760361
DIČ: CZ04760361
tel.: xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)
I. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro
objednatele dílo:
„VD Lipno I - DH 125 - oprava oplocení“
(dále jen „dílo“)
2. Specifikace díla:
· oprava sloupků
· oprava panelů pro oplocení
· oprava kovové brány
· oprava kovové branky
· odvoz a likvidace odpadu
· kontrola a závěrečný úklid
3. Místo provádění díla: VD Lipno I, DH 125
4. Za součást díla je považováno rovněž:
- provedení všech činností blíže nespecifikovaných, ale nutných pro provedení díla v předepsané
kvalitě a termínu. Jedná se např. o stavební přípomoci, dopravu a s tím související činnosti,
skladování, clo, ostrahu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany
Strana 1 (celkem 4)
životního prostření, nutná pojištění apod.,
- zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na
pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů.
II. Lhůty provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
· zahájení prací:
bez zbytečného odkladu - po protokolárním předání místa provádění díla zhotoviteli objednatelem
v součinnosti s akcemi
VD Lipno I – rekonstrukce provozního objektu a VD Lipno I – DH 125 – celková rekonstrukce
· předání a převzetí díla: nejpozději 30.11.2018
III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech
souvisejících služeb, je stanovena částkou ve výši 294 890 Kč bez DPH,
(slovy: dvěstědevadesátčtyřitisícosmsetdevadesát korun českých).
2. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje
veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této
smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena po řádném
protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a
převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro
fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a
zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních
předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a
podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude protokol
o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech
technických.
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu
Povodí Vltavy, Lipno nad Vltavou 125, Lipno nad Vltavou PSČ 382 78
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH.
Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém dokladu bude zhotovitel
v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto
smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje
předepsané náležitosti nebo není přílohou faktury protokol
o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech
technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne
doručení nově vyhotovené faktury objednateli na adresu uvedenou v čl. III bod 6.
Strana 2 (celkem 4)
IV. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu
objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit
funkčnost díla, způsobit vadu.
2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, o čemž
byl sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný osobami objednatele a zhotovitele
oprávněnými jednat o věcech technických, a je schopné plnit požadovanou funkci.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního
předání a převzetí díla.
V. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném
nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem
předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
4. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od
doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel
neodstraní vady ve výše uvedeném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI.
odst. 1. písm. b) této smlouvy. Běh záruční doby se staví od uplatnění reklamace u zhotovitele do
odstranění reklamovaných záručních vad.
5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí
soudu.
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní sankce
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a
objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý
kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí
1500 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu,
má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost
zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není
dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou
se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.
Strana 3 (celkem 4)
VII. Odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného
odstoupení na adresu sídla druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy v případě podstatného
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna
rovněž odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn písemně
odstoupit od smlouvy zejména, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž
závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu
nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní
strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i
na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí
výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, a dalších
ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým
právem, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit
smírnou cestou. Spory, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude rozhodovat příslušný soud v České
republice.
2. Změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze
formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy
včetně přílohy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a
srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá
účinnosti v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
objednatel: zhotovitel:
V Lipně nad Vltavou dne 10.9.2018 V Českém Krumlově dne 10.9.2018
................................................... ...................................................
Povodí Vltavy, státní podnik Fyzio Krumlov s.r.o.
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
Strana 4 (celkem 4)