Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
SMLOUVA O DÍLO
Spr 360/2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“),
Smluvní strany:
Česká republika – Okresní soud v Ústí nad Labem
Sídlo: Kramoly 641/37, PSČ 401 24, Ústí nad Labem
zastoupena: JUDr. Lubomírem Hrbkem, předsedou okresního soudu
IČ: 00024911
bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, číslo účtu: 720411/0710
Kontaktní údaje: tel.: +420 477 047 453
e-mail: sprava@osoud.unl.justice.cz
jako objednatel na straně jedné
a
Zhotovitel: Vector Bau s.r.o.
se sídlem: Pražská 131/148, Ústí nad Labem
IČ: 03760341
DIČ: CZ03760341
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. Zn - 35227,oddíl C
zastoupena: Pavel Novotný, jednatel
bankovní spojení: Raiffeisen Bank,č.ú.8511730001/5500
e-mail: vectorbau@seznam.cz
datová schránka: 8y3wgxc
jako zhotovitel na straně druhé
se dohodli takto:
1. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je dodávka a montáž nových klimatizačních systémů v jednacích
síních č. 1, 2, 3 a v serverovnách č. 117 a 118. Předmětem smlouvy je též demontáž
a ekologická likvidace starých klimatizačních systémů v uvedených jednacích síních
a serverovnách. Technická specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1.
Předmětem smlouvy je zároveň závazek objednatele zboží převzít a zaplatit za něj
dohodnutou kupní cenu.
1.2 Součástí plnění je návod v českém jazyce.
1.3 Součástí plnění je revizní a funkční zkouška klimatizačních jednotek.
2. Dodací lhůta, místo a způsob plnění
2.1 Zhotovitel je povinen předat dílo ve lhůtě do 60 dnů od podepsání této smlouvy oběma
stranami.
2.2 Místem zhotovení díla čl. 1.1 je sídlo Okresního soudu v Ústí nad Labem
2.3 Osoby oprávněné k převzetí díla na straně objednatele (dále jen oprávněné osoby):
Ondřej Kraus, okraus@osoud.unl.justice.cz, mobil 734 282 430,
Tomáš Dvořák, tdvorak@osoud.unl.justice.cz, mobil 775 412 372,
Václav Čejka, vcejka@osoud.unl.justice.cz, mobil 737 247 103.
2.4 Při převzetí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný
zhotovitelem a oprávněnou osobou objednatele.
2.5 Nebude-li zboží dodáno ve lhůtě uvedené v čl. 2.1., je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.
2.6 Zhotovitel se zavazuje během zhotovení díla i po jeho předání zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy.
3. Kupní cena a platební podmínky
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zboží uvedené v článku 1.1. celkovou
cenu za dílo ve výši
364 284 CZK bez DPH
Slovy třistašedesátčtyřitisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých bez DPH
76 499,64 CZK DPH 21%
Slovy sedmdesátšesttisícčtyřistadevadesátdevět korun,šedesátčtyři haléřů českých
DPH 21%
440 783,64 CZK včetně DPH 21%
Slovy: čtyřistačtyřicettisícsedmsetosumdesáttři korun,šedesátčtyři haléřů českých
včetně DPH 21%
3.2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou
a nepřekročitelnou. Může být změněna jen při změně daňových předpisů.
3.3. Objednatel uhradí kupní cenu na základě faktury zhotovitele, která musí mít náležitosti
daňového dokladu, uvedené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Faktura musí být doložena protokolem o předání a převzetí zboží.
3.4. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího převzetí objednatelem. Pokud faktura neobsahuje
všechny předepsané náležitosti a přílohy nebo obsahuje nesprávné údaje, objednatel má
právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit k doplnění. Po obdržení opravné faktury běží
objednateli nová lhůta k proplacení.
3.5. Dnem úhrady se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu objednatele v prospěch účtu
zhotovitele.
4. Záruční doba a vady zboží
4.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od faktického převzetí díla, které je potvrzeno
podepsáním předávacího protokolu oběma stranami.
4.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dodané zboží
pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Doba, po kterou neběží záruční doba, se počítá
vždy od následujícího dne po písemném oznámení (reklamaci) objednatele zhotoviteli
do dne, kdy objednatel po odstranění vady zhotovitelem může znovu zboží užívat.
4.3. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli zjištěné vady
dodaného zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby, při vynaložení
odborné péče.
4.4. V případě, že objednatel v záruční době včas uplatní zjištěné závady na zboží, je
zhotovitel povinen zahájit servisní zásah ve lhůtě 3 pracovních dní. Zhotovitel nese
veškeré náklady spojené s odstraňováním vad, které jsou kryty zárukou.
5. Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží
5.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele zaplacením kupní ceny dle čl. 3.1.
smlouvy.
5.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele podepsáním protokolu o převzetí
díla při jeho faktickém předání.
6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
6.1. Za každý započatý den prodlení s předáním díla podle čl. 2.1. této smlouvy zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %. Tím není dotčeno právo
na náhradu škody a odstoupení od smlouvy.
6.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 2.6. této smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý
případ porušení povinnosti.
6.3. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí
obdobně ustanovení čl. 3. této smlouvy.
7. Závěrečné ustanovení
7.1. Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí
příslušná ustanovení občanského zákoníku.
7.2. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nich každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních.
7.3. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky,
podepsanými k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění kupní smlouvy v Registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
7.5. Účastníci této smlouvy se dohodli, že povinnost zaevidovat elektronickou podobu této
smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv splní objednatel.
Objednatel zaeviduje tuto smlouvu včetně osobních údajů zhotovitele.
7.6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.
7.7. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstává platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7.8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů.
7.9. Nedílnou součástí této smlouvy je
a.a) Příloha 1 „Technická specifikace dodávaného zboží“
a.b) Příloha 2 „Zadávací dokumentace veřejné soutěže číslo Spr 360/2018“.
V Ústí nad Labem dne V Ústí nad Labem dne
Za kupujícího: Za zhotovitele:
Česká republika – Okresní soud v Ústí nad Labem Vector Bau s.r.o.
JUDr. Lubomír Hrbek Pavel Novotný
předseda okresního soudu Jednatel
-------------------------------------- --------------------------------------------
podpis podpis
příloha číslo 1:
Technická specifikace:
Technická specifikace je pro přehlednost rozdělena na část „jednací síň 001 a 002“, část „jednací síň 003“, část „serverovna 118“ a část
„serverovna 117“.
jednací síň 001 a 002 – Venkovní a vnitřní část klimatizačního systému nahradí stávající jednotky včetně aktuálních rozvodů. Technické
podmínky nabízených jednotek jsou následující:
Požadavek na vlastnosti Nabídka splňuje (ANO/NE) Nabízené řešení (Název produktu)
Rozsah chladícího výkonu 1,6 – 7,2 kW Ano
Externí teplotní omezení při chlazení -15 - +46 °C Ano
Vzduchový výkon vnitřní jednotky při chlazení min. Ano
1074 m3/h
Vzduchový výkon vnitřní jednotky při topení min. Ano
984 m3/4
Hladina akustického výkonu vnitřní jednotky max Ano
65 dB
Vzduchový výkon vnější jednotky min. 2184 m3/h Ano
Hladina akustického výkonu vnější jednotky max. Ano
70 dB
Chladivo R32 Ano
Čerpadlo kondenzátu 2ks Ano
jednací síň 003 – Venkovní a vnitřní část klimatizačního systému nahradí stávající jednotky včetně aktuálních rozvodů. Technické podmínky
nabízených jednotek jsou následující:
Požadavek na vlastnosti Nabídka splňuje (ANO/NE) Nabízené řešení (Název produktu)
Rozsah chladícího výkonu 1,3 – 5,5 kW Ano
Externí teplotní omezení při chlazení -15 - +46 °C Ano
Vzduchový výkon vnitřní jednotky při chlazení min. Ano
798 m3/h
Vzduchový výkon vnitřní jednotky při topení min. Ano
840 m3/4
Hladina akustického výkonu vnitřní jednotky max Ano
61 dB
Vzduchový výkon vnější jednotky min. 2184 m3/h Ano
Hladina akustického výkonu vnější jednotky max. Ano
66 dB
Chladivo R32 Ano
Čerpadlo kondenzátu 1ks Ano
serverovna 118 – Venkovní a vnitřní část klimatizačního systému nahradí stávající jednotku a k ní přibyde jedna nová včetně nových rozvodů.
Technické podmínky nabízených jednotek jsou následující:
Požadavek na vlastnosti Nabídka splňuje (ANO/NE) Nabízené řešení (Název produktu)
Rozsah chladícího výkonu 1,5 – 5,6 kW Ano
Externí teplotní omezení při chlazení -15 - +46 °C Ano
Vzduchový výkon vnitřní jednotky při chlazení min. Ano
840 m3/h
Hladina akustického výkonu vnitřní jednotky max Ano
57 dB
Třída pro komerční využití (bussines) Ano
Chladivo R32 Ano
serverovna 117 – Venkovní a vnitřní část klimatizačního systému nahradí stávající jednotku. Technické podmínky nabízených jednotek jsou
následující:
Požadavek na vlastnosti Nabídka splňuje (ANO/NE) Nabízené řešení (Název produktu)
Rozsah chladícího výkonu 0,9 – 4,0 kW Ano
Externí teplotní omezení při chlazení -15 - +46 °C Ano
Vzduchový výkon vnitřní jednotky při chlazení min. Ano
690 m3/h
Hladina akustického výkonu vnitřní jednotky max Ano
56 dB
Třída pro komerční využití (bussines) Ano
Chladivo R32 Ano
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
ZADAVATEL: ČR - Okresní soud v Ústí nad Labem
Sídlem: Kramoly 641/37, 40003 Ústí nad Labem – Střekov
Jednající: JUDr. Lubomír Hrbek, předseda okresního soudu
IČ: 00024911
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA číslo Spr 360/2018:
Okresní soud v Ústí nad Labem – obnova a rozšíření klimatizačních jednotek
V Ústí nad Labem dne 10. 8. 2018
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás vyzývá k podání nabídky.
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: Okresní soud v Ústí nad Labem – obnova
a rozšíření klimatizačních jednotek
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
OSS: ČR - Okresní soud v Ústí nad Labem
Sídlo / místo podnikání / místo Kramoly 641/37, 40003 Ústí nad Labem –
trvalého pobytu (příp. doručovací Střekov
adresa):
IČ: 00024911
Osoba oprávněná jednat jménem či JUDr. Lubomír Hrbek, předseda okresního
za zadavatele: soudu
3. INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu – dodávky
Název CPV
Instalace a montáž klimatizace 45331220-4
Předpokládaná cena veřejné zakázky: 365.000,- Kč bez DPH
4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení a instalace nových
klimatizačních jednotek, plus demontáž a ekologická likvidace starých
klimatizačních jednotek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
1
5. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:
Datum: 17. 8. 2018 Hodina: 13:00
Způsob zpracování a podání nabídek:
Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek
emailovou zprávou na e-mail: okraus@osoud.unl.justice.cz. V předmětu zprávy bude
tento text: „Klimatizace – nabídka“.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl.
Nabídka bude obsahovat položkový rozpočet všech komponent předmětu
plnění.
Nabídka bude obsahovat specifikační listy nabízených zařízení, z kterých bude
patrné splnění technických požadavků.
Nabídka bude obsahovat doplněný návrh smlouvy o dílo, která je přílohou této
zadávací dokumentace.
Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že souhlasí se zněním návrhu smlouvy o
dílo, která je přílohou této zadávací dokumentace, a že smlouvu o dílo v tomto
znění uzavře.
6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné
zakázky v souladu se zadávacími podmínkami.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané
hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné
zakázky uvede uchazeč) a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné
zakázky.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění
jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu. Uchazeč je povinen ocenit
veškeré položky uvedené v položkovém rozpočtu, neocenění jakékoliv položky bude
mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel nevyžaduje prokázání splnění kvalifikace.
2
8. TECHNICKÉ PODMÍNKY, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Technické podmínky jsou vymezeny přílohou návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou
zadávací dokumentace.
9. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Závazné obchodní podmínky vč. platebních podmínek jsou uvedeny v návrhu smlouvy
o dílo, která je přílohou této zadávací dokumentace.
10. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.
Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné
zakázky v Kč včetně DPH.
12. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně
e-mailem, nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek,
kontaktní osoba: Ondřej Kraus, e-mail: okraus@osoud.unl.justice.cz.
13. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční v termínu 13. 8. 2018 v 9:00 hod.
Sraz účastníků prohlídky je ve vestibulu budovy zadavatele.
14. VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jakýkoliv okamžik výběrového
řízení.
15. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Smlouva – návrh
3
16. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 17. 8. 2018
Otevírání obálek s nabídkami v termínu: Datum:
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
17. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty 90 dní od konce lhůty pro podání nabídek.
V Ústí nad Labem dne 10. 8. 2018
JUDr. Lubomír Hrbek, v. r.
předseda okresního soudu
Vyřizuje: Ondřej Kraus
4