Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
>, spot s r. o.
jecká 1566
ici 562 01
Služby pro naše město...
Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:
TEPVOS, spot s r.o.
se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednateli společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem
IČ: 25945793
DIČ:CZ25945793
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 171 481 347 / 0300
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp
Ing. Martin Pirkl
zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300
e-mail: machacny@tepvos.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 16762
(dále jen objednatel)
na straně jedné
a
HELP, silnice - železnice s. r. o.
se sídlem 562 03 Ústí nad Orlicí, Moravská 537
zastoupená jednatelem Tomášem Teplým
IČ:27497976
DIČ:CZ27497976
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 201727249/0300
zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Teplý, telefon 777 226 330
e-mail: help@ustinadorlici.cz
zástupce ve věcech technických: Milan Janespal, telefon 775 780 537
e-mail: ianespal.help@ustinadorlici.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 22566
(dále jen zhotovitel)
na straně druhé
TEPVOS, spol. s r.o. Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
www.tepvos.cz Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí
Číslo účtu: 171481 347/0300
Strana č. 1 TEP/01/08/2013
T
Služby pro naše město...
dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento
DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2213051/2018
I. Úvodní ustanovení
1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova, VÝKOP - kanalizace Husova",
zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a
nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy, s vlivem na konečnou cenu díla,
kdy v prostoru ulice Husova, mezi ulicemi Malé Hamry a ulicí Zborovská, byly zjištěny zcela
nové skutečnosti spočívající:
a) V prodloužení výstavby stoky J-l z materiálu PP DN D450 DN 400 oproti navržené PD o
15,7 metrů, z důvodu napojení nemovitostí ve spádové lokalitě.
b) Z důvodu neznámého trasování kanalizačních přípojek pro nemovitosti č. p. 701, 696 a č.
p. 888, bylo nutné provést ručně kopané sondy a následně provést veškeré stavební práce
spojené s přepojením výše uvedených nemovitostí do nově překládané (budované)
kanalizace.
c) Z důvodu nevhodného prostorového uspořádání inženýrských sítí v křižovatce ulic
Husova a ulice Zahradní, byly stavbou kanalizační stoky s označením J, dotčeny vodovodní
řady. Z tohoto důvodu bylo nutné provést jejich přeložky, nově z pak materiálu RC PE
DN100 o celkové délce překládky cca 15 metrů
d) Na kanalizační stoce s označením J-2, při přepojování kanalizace z č. p. 590 byla objevena
výšková kolize se stávajícího vodovodního řadu a kanalizační odbočky. Z tohoto důvodu byly
provedeny veškeré potřebné montážní a stavební práce pro nové výškové a polohové
uspořádání kolizního vodovodního řadu, nově z materiálu RC PE DN100.
e) Během stavebních prací na kanalizaci došlo na vodovodním řadu v ulici Zahradní,
k havárii, jedná se o veškeré zemní práce spojené s opravou tohoto úseku.
f) z důvodu nevhodného prostorového uspořádání inženýrských sítí v křižovatce ulic Husova
a ulice Zahradní, byl stavbou kanalizační stoky s označením J, dotčen i kabel NN veřejného
osvětlení. Na základě těchto skutečností, bylo nutné provést veškeré zemní práce, spojené s
jeho přerušením, posléze sjeho nastavením a naspojkováním. Kabel NN byl následně
uložen do pískového lože a zasypán.
TEPVOS, spol. s r.o. Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
www.tepvos.cz Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí
Číslo účtu: 171481 347/0300
Strana č. 2 TEP/01/08/2013
NjAi
Služby pro naše město...
g) v prodloužení výstavby stoky J-l-1 z materiálu PP DN D450 DN 400 oproti navržené PD o
5 metrů, důvodu dopojení této kanalizační větve, vycházející z areálu parku za kostelem.
h) z důvodu navýšení délek na budované kanalizaci a jejich odbočkách, byl tak navýšen i
rozsah prací na obnově podkladních vrstev a svrchních živičných vrstev k následné finalizaci
provizorního asfaltového krytu, dle požadavku investora a správce komunikace.
Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovým listem, jehož
součástí je soupis prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny
objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o
upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel
nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.
2) Úseky jednotné kanalizace budou realizovány na pozemku, označeném p. č. 2522/1 v k.
ú. Ústí nad Orlicí
3) Na základě tohoto dodatku č. 2 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č.
TEP/2213051/2018
Článek III. nově zní:
III
Lhůty plnění
Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto
1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:
Předání a převzetí staveniště: od 06. 03. 2018
Zahájení stavebních prací: od 01. 04. 2018
Lhůtu pro dokončení stavebních prací: do 31. 08. 2018
Lhůta pro předání a převzetí díla : do 31.10. 2018
Počátek běhu záruční lhůty: od 01.11. 2018
TEPVOS, spol. s r.o. Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
Bankovní spojení ČSOB, a,s. pobočka Ústí and Orlicí
www.tepvos.cz Číslo Účtu: 171481 347/0300
Strana č. 3 TEP/01/08/2013
T
Služby pro naše město...
Článek IV. nově zní:
IV.
Cena díla
Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:
Dodatek č. 1 0,- Kč
Méněpráce
4.798.274,17,- Kč
Cena celkem bez DPH 1.044.017,- Kč
Vícepráce
5.842.291,17,- Kč
Cena celkem bez DPH
Rekapitulace 4.798.274,17,- Kč
Smlouva o dílo 1.044.017,- Kč
Dodatek č. 1
Cena celkem bez DPH 5.842.291,17,- Kč
K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.
i
TEPVOS, spol. s r.o. Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí
www.tepvos.cz Číslo účtu: 171481347/0300
Strana č. 4 TEP/01/08/2013
k
Služby pro naše město...
III.
Závěrečná ustanovení
1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností
originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou
smluvních stran.
4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a
vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se
zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Ústí nad Orlicí dne: 14. 08. 2018 Za objednatele:
Za zhotovitele:
Tomáš Teplý 1 Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti
jednatel společnosti
Ing. Martin Pirkl
Jednatel společnosti
TEPVOS, spol. s r.o. Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí
www.tepvos.cz Číslo účtu: 171 481 347/0300
Strana č. 5 TEP/01/08/2013
Alt/ ■
T
Královél
Ústí na