Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Zdroj stejnosměrného elektrického proudu pro anodickou oxidaci
SMLOUVA O DÍLO
Zdroj stejnosměrného elektrického proudu pro anodickou
oxidaci
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany
Zhotovitel: DEHOR - elspec. Litvínov s.r.o.
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka
13759
IČ: 25035312
DIČ: CZ25035312
Bankovní spojení: XXX
Jednající: Ing. Zdenko Harvánek, CSc., jednatel společnosti
Objednatel: LOM PRAHA s. p.
Tiskařská 270/8, Praha 10, Malešice, PSČ 108 00
Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
IČ: 00000515
DIČ: CZ00000515
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 9944014-0141472001/0800
Jednající:Ing. Roman PLANIČKA, ředitel státního podniku
Zástupce pro věci finanční: Ing. Michal GEIST, finanční ředitel
Zástupce pro věci obchodní: JUDr. Lubomír RYBÁR, referent investic,
tel. XXX
e-mail: XXX
2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit, dodat objednateli
a uvést do provozu „Zdroj stejnosměrného elektrického proudu (dále jen „zdroj)“
s obchodně-technickou specifikací dle nabídky č. CN16063a ze dne 11. 10.
2016, která je nedílnou přílohou této smlouvy, s následující technickou
specifikací (dále jen „dílo“).
2.1.1. Technická specifikace přístroje
o vstupní napětí 3 x 400 V ±10%, kmitočet 50 Hz ± 3%,
o jmenovitý výstupní stejnosměrný elektrický proud regulovatelný 0-
1200 A,
Strana 1 (celkem 11)
Zdroj stejnosměrného elektrického proudu pro anodickou oxidaci
o jmenovité výstupní napětí regulovatelné 0-25 V,
o plynulá regulace výstupního proudu a napětí v rozsahu 0 až 100 %,
o účinnost zdroje:90%,
o součástí dodávky bude i skříňka dálkového ovládání SDO 26DG, o
následujících parametrech:
pod světlená tlačítka start a stop procesu
digitální měřící přístroje napětí a proudu
potenciometry pro žádané hodnoty proudu a napětí
propojovací vodič zdroje a skříňky dálkového ovládání 20
m.
2.1.2. Mechanické parametry
o Závěsné provedení zdroje včetně stojanu pro umístění na podlahu
2.2 Celkový rozsah díla:
2.2.1. Dodávka technologické části dle odst. 2.1.
2.2.2. Doprava, instalace a uvedení do provozu u objednatele
2.2.3. Komplexní vyzkoušení a prokázání požadovaných parametrů uvedených
v technické dokumentaci k dílu
2.2.4. Průvodní technická dokumentace k dílu ve dvou vyhotoveních:
- dokumentace- rozměrové výkresy zdroje
- schéma zapojení
- návod k obsluze
- předávací protokoly
- dodací list
- osvědčení o jakosti a kompletnosti
- záruční listy
- revize elektro
2.3 Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy k provedení díla touto smlouvou
specifikovaného a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny za toto dílo.
Dílo - „Zdroj stejnosměrného elektrického proudu“ dle čl. 2 smlouvy, bude dodáno
nové a nepoužité.
2.3.1. Dodávka technologické části dle odst. 2.1.
2.3.2. Doprava, instalace a uvedení do provozu u objednatele
2.3.3. Komplexní vyzkoušení a prokázání požadovaných parametrů uvedených
v technické dokumentaci k dílu
2.3.4. Průvodní technická dokumentace k dílu ve dvou vyhotoveních:
- dokumentace- rozměrové výkresy zdroje
- schéma zapojení
- návod k obsluze
- předávací protokoly
- dodací list
- osvědčení o jakosti a kompletnosti
- záruční listy
- revize elektro
2.3.5. Zaškolení personálu objednatele na provoz, obsluhu a údržbu díla.
2.3.6. Zkušební provoz díla v délce XXX pracovních dní.
Strana 2 (celkem 11)
Zdroj stejnosměrného elektrického proudu pro anodickou oxidaci
Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy k provedení díla touto smlouvou
specifikovaného a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny za toto dílo.
Dílo - „Zdroj stejnosměrného elektrického proudu“ dle čl. 2 smlouvy, bude dodáno
nové a nepoužité.
3. Celková cena díla
3.1 Cena díla je stanovená dohodou smluvních stran v rozsahu díla dle článku 2. této
smlouvy o dílo. Za provedení díla dle této smlouvy o dílo se sjednává celková cena
ve výši XXX,- Kč bez DPH (slovy XXX korun českých).
3.2 Cena podle tohoto článku neobsahuje daň z přidané hodnoty. Sazba DPH bude
stanovena dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3.3 Cena již zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním všech závazků zhotovitele
z této smlouvy a obsahuje ocenění veškerých nákladů, nutných na řádné splnění
podmínek této smlouvy o dílo, zejména pak:
3.3.1 veškeré náklady na dodávku, skladování, dopravu do sídla objednatele a
správu předmětu této smlouvy o dílo,
3.3.2 průvodní technickou dokumentaci k dílu dle čl. 2.1, 2.2.4,
3.3.4 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace díla.
3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.
4. Platební podmínky a přechod vlastnictví k dílu
4.1 Zhotovitel a objednatel si sjednávají následující způsob platby:
Platba ve výši XXX % ze smluvní ceny díla se provede po úspěšném ukončení
zkušebního provozu na základě konečné faktury (daňového dokladu), vystavené
zhotovitelem do XXX pracovních dnů od podpisu protokolu o předání a přejímce
díla.
4.2 Splatnost faktury (daňového dokladu) činí 30 dnů ode dne jejího doručení
objednateli.
4.3 Finanční závazky objednatele, spojené s provedením platby, se považuji za
splněné dnem připsání finančních prostředků (příslušné fakturované částky) na
bankovní účet zhotovitele.
Právo zhotovitele fakturovat vzniká po protokolárním předání a převzetí díla, které
je předmětem fakturace.
4.4 Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí být řádně vystavena v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve dvou vyhotoveních s uvedením čísla smlouvy, předmětu
díla, jednotkových cen dílčích plnění a celkové ceny v CZK. Ceny budou uvedeny
bez DPH, včetně DPH a výše DPH v %.
4.5 K faktuře musí být přiložen předávací protokol potvrzený oprávněnými zástupci
Strana 3 (celkem 11)
Zdroj stejnosměrného elektrického proudu pro anodickou oxidaci
obou smluvních stran.
4.6 Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, zákonné náležitosti
daňového dokladu anebo nebude-li přiložen předávací protokol, není objednatel
povinen fakturu uhradit a zašle ji zpět zhotoviteli, který fakturu opraví v souladu
s výše uvedenými náležitostmi nebo dodá chybějící doklady a zašle fakturu zpět
s označením nové lhůty splatnosti. Splatnost opravené faktury počíná běžet po
doručení opravené faktury objednateli.
4.7 Dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele do plného uhrazení ceny objednatelem.
Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednatele až po úplném
zaplacení sjednané ceny za dílo na shora uvedený účet zhotovitele.
5. Termín a místo plnění smlouvy.
5.1 Zhotovitel se zavazuje splnit dílo v rozsahu dle článku č. 2. této smlouvy do XXX
týdnů od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a přejímce díla
bude sepsán protokol o předání a přejímce díla (předávací protokol).
5.2 Podmínkou přejímky díla objednatelem je úspěšné ukončení zkušebního provozu,
během kterého zhotovitel musí prokázat funkčnost a požadované parametry díla.
5.3 Zkušební provoz bude probíhat po dobu XXX pracovních dnů bez účasti
zhotovitele, ten však bude včas reagovat na případné dotazy nebo připomínky ze
strany objednatele. Úspěšné ukončení zkušebního provozu je podmínkou předání
a převzetí díla.
5.4 Místem plnění smlouvy – tj. místem, ve kterém proběhne instalace zdroje,
zaškolení personálu objednatele, zkoušky a zkušební provoz a dojde k předání a
převzetí díla je LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, Praha 10, Malešice.
Jednotlivé součásti díla budou zhotovovány ve výrobních závodech zhotovitele a
jeho subdodavatelů.
5.5 Zhotovitel si vyhrazuje právo ukončení prací a předání díla před uvedeným
termínem (zkušební provoz však nemůže být kratší než XXX pracovní dny). O
předčasné připravenosti díla k předání vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem
nejméně XXX dní předem.
6. Dodací podmínky a přechod nebezpečí škody na díle
6.1 Fyzická dodávka technologického zařízení včetně průvodní dokumentace bude
provedena do místa plnění smlouvy a považuje se za uskutečněnou po úspěšném
provedení zkušebního provozu a podpisu konečného předávacího protokolu
podepsaného oběma stranami.
6.2 Zhotovitel nese veškerá rizika na díle, nebezpečí jeho ztráty nebo poškození, a to i
během přepravy, až do okamžiku podepsání konečného protokolu o předání a
přejímce díla dle odst. 6.3. této smlouvy. Všechna rizika přecházejí na objednatele
uvedeným okamžikem. Do doby převzetí celého předmětu smlouvy přebírá
Strana 4 (celkem 11)
Zdroj stejnosměrného elektrického proudu pro anodickou oxidaci
objednatel odpovědnost za nebezpečí škody, ztráty, nebo poškození pouze těch
částí díla umístěných v místě dodání v době nepřítomnosti zhotovitele, které
převzal na základě dílčího předávacího protokolu. Jedná se zejména o převzetí
díla za účelem provedení zkušebního provozu.
6.3 Celé dílo se považuje za dodané po splnění všech závazků zhotovitele, uvedených
v článku 2. této smlouvy a po úspěšném ukončení zkušebního provozu a
oboustranném podepsání protokolu o konečném předání a přejímce díla.
7. Podmínky provedení díla
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění.
7.2 Povinnosti zhotovitele.
7.2.1 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo ve stanoveném rozsahu dle článku 2.,
7.2.2 v termínech dle článku 5. této smlouvy o dílo a řádně předat dílo
objednateli.
Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nebezpečí.
7.3 Povinnosti objednatele.
7.3.1 Objednatel se zavazuje sjednané dílo včetně průvodní technické
dokumentace, které nevykazuje žádné nedodělky řádně převzít v termínu
7.3.2 stanoveném touto smlouvou o dílo dle bodu 6.3 smlouvy.
7.3.3 Objednatel je povinen ode dne zahájení zkoušek díla umožnit zhotoviteli
přístup do prostor, kde bude prováděn zkušební provoz díla.
Objednatel je povinen včas poskytnout nezbytnou součinnost při uvedení
díla do provozu, kterou bude zhotovitel vyžadovat dle odstavce 7. 4. této
smlouvy o dílo a je povinen zajistit funkčnost ostatních zařízení tak, aby
nebyl narušen termín a průběh vyzkoušení. Pokud tak neučiní, je zhotovitel
oprávněn prodloužit dobu plnění o stejnou dobu, o kterou byl objednatel
v prodlení s poskytnutím nezbytné součinnosti.
7.4 Požadavky na součinnost objednatele:
Pro úspěšnou realizaci, hladký průběh prací a předání díla objednatel zajistí:
7.4.1 K termínu zahájení uvedení díla do provozu zajistí veškerá součinná
zařízení v bezvadném provozuschopném stavu, dále zajistí bezplatně
přívody energií do dohodnutých míst napojení ve stávajících objektech
objednatele, co možná nejblíže místu prováděných prací.
7.4.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli bez zbytečného odkladu
veškerou potřebnou součinnost, ke které jej zhotovitel vyzve, zejména mu
poskytnout nezbytné podklady a dohodnutý materiál. Objednatel odpovídá
za to, že předané podklady a informace jsou úplné a bezchybné.
Objednatel je povinen v rámci své povinnosti součinnosti rovněž
konzultovat se zhotovitelem provádění díla a jeho jednotlivé fáze,
zodpovídat dotazy zhotovitele týkající se provádění díla a podílet se na
vyjasňování případných nejasností a neúplností v předaných podkladech
Strana 5 (celkem 11)
Zdroj stejnosměrného elektrického proudu pro anodickou oxidaci
7.4.3 a dokumentaci, a to bez zbytečného odkladu poté, co jej zhotovitel
k poskytnutí součinnosti vyzve.
V případě potřeby provedení nutných prací pracovníky zhotovitele ve svých
dílnách.
8. Zkoušky a podmínky předání díla
8.1 Provedení díla bude ukončeno zkušebním provozem po jeho kompletním
vyzkoušení a podpisem protokolu o konečném předání a převzetí díla. Součástí
plnění smlouvy je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a
normami vztahujícími se k předmětu díla.
8.2 Objednatel má právo dílo nepřevzít, pokud bude během zkoušení nebo při předání
vykazovat zjevné vady nebo funkční vady.
8.3 Během provádění zkoušek díla provede zhotovitel zaškolení dvou zaměstnanců
objednatele v rozsahu jednoho pracovního dne. Provedení zaškolení personálu
objednatele je podmínkou předání a převzetí díla. Po zaškolení obsluhy zahájí
objednatel zkušební provoz díla, který potrvá XXX pracovní dny. Případné
nejasnosti anebo otázky, vzniklé během zkušebního provozu budou konzultovány
s odborníky zhotovitele. Zhotovitel má povinnost bez zbytečného odkladu reagovat
na e-mailové/telefonické/písemné zprávy. Výsledky zkušebního provozu a
vyzkoušení předmětu smlouvy budou zaznamenány v protokolu o konečném
předání a přejímce díla.
8.4 V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením
termínu, do kdy se je zhotovitel zavazuje odstranit. V případě prodlení zhotovitele
s odstraněním takových případných vad a nedodělků díla v době určené
v předávacím protokolu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši XXX,- Kč za každý i započatý den trvání prodlení
8.5 Veškeré protokoly o předání a převzetí částí díla, zkušební protokoly včetně
protokolu o předání dokumentace nebo připravenosti ke zkušebnímu provozu,
zápisy, akty kontroly apod. jsou za účastníky smlouvy oprávněni podepsat kromě
členů statutárních orgánů za stranu objednatele Jan Socha a Zdislav Zeidler a za
stranu zhotovitele Ing. Vlastimil Vrátný.
9. Záruky kvality a reklamační řízení
9.1 Povinnosti:
9.1.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dodávané dílo ve smyslu § 2619
9.1.2 občanského zákoníku, která platí po dobu XXX měsíců ode dne podpisu
protokolu o konečném předání a přejímce díla zhotovitelem i objednatelem.
Poskytnutá záruka je však vázána na podmínku, že dodané dílo (dále též
„zdroj“) bude objednatelem provozován dle platných provozních předpisů a
dodané dokumentace a jeho provoz bude zajišťován prostřednictvím
kvalifikované obsluhy.
Zhotovitel odpovídá za úplnost, kvalitní provedení a plnou funkčnost
zhotoveného díla, včetně jeho jednotlivých součástí a včetně použitého
Strana 6 (celkem 11)
Zdroj stejnosměrného elektrického proudu pro anodickou oxidaci
9.1.3 materiálu. Dále odpovídá za to, že dílo bylo navrženo a zhotoveno podle
platných norem a předpisů, vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel
9.1.4 odpovídá za vady a nedodělky, které má dílo v době předávání, jakož i za
9.1.5 vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel tedy odpovídá za
9.1.6 bezvadné provedení díla, které bude jak v době jeho předání objednateli
9.1.7 tak i po celou záruční dobu plně funkční. Rovněž odpovídá za to, že dílo
nebude trpět právními vadami předmětu díla způsobenými zásahy do práv
třetích osob, chráněných podle příslušných právních předpisů a
mezinárodních smluv z oblasti ochrany práv k duševnímu a průmyslovému
vlastnictví.
Objednatel je povinen objevené vady a nedodělky řádně reklamovat
bezprostředně poté, co je zjistil, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode
dne prvního zápisu o objevení vady, cestou odeslání reklamačního aktu na
adresu zhotovitele pro posouzení.
Zhotovitel si vyhrazuje právo prozkoumat oprávněnost každé konkrétní
reklamované závady s následným vyjádřením příslušných odborníků.
Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace a stanovení postupu
odstranění vady je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele
přístup k dílu a jeho jednotlivým zařízením.
Servis záruční i pozáruční poskytuje přímo zhotovitel, kontaktní osoba Ing.
Lukáš Krahulík telefon XXX, e-mail: XXX
Zhotovitel se zavazuje, že servisní oddělení bude fungovat minimálně po
celou dobu trvání záruční doby. V případě zrušení nebo zániku servisního
střediska zhotovitele v době trvání smluvních závazků mezi smluvními
stranami včetně závazků o poskytování pozáručního servisu, je zhotovitel
povinen smluvně zajistit pro objednatele servisní služby u jiného
poskytovatele za stejných podmínek, na stejné úrovni a ve stejné kvalitě a
na své náklady.
9.2 Výjimky ze záruk:
9.2.1 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení předaných
9.2.2 návodů k obsluze a údržbě zařízení, nebo použitím zařízení v pracovních
9.2.3 podmínkách odlišných od obvyklých a tato skutečnost bude v rámci
reklamačního řízení zjištěna.
Zhotovitel neodpovídá za vady zařízení a věcí, které nebyly předmětem
plnění dle této smlouvy a za vady, vzniklé při užívání díla v rozporu
s účelem, ke kterému se obvykle užívá.
Záruka se dále nevztahuje na vady, vzniklé v důsledku neodborného
zásahu třetích osob do zařízení nebo nedostatečnou a neodbornou
obsluhou a údržbou.
9.3 Zánik záruk:
9.3.1 Objednatel ztrácí nárok na záruky, jestliže bez souhlasu zhotovitele budou
9.3.2 na dodaných zařízeních prováděny/provedeny změny a úpravy v rozporu
s účelem, ke kterému se obvykle užívá.
Záruka zaniká uplynutím záruční doby na dílo, poskytnuté zhotovitelem dle
odstavce 9.1.1. této smlouvy o dílo.
9.4 Reklamace, odstranění vad a nedodělků:
9.4.1 V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen na vlastní náklady poskytovat
servisní péči a neprodleně odstranit veškeré vady nebo nahradit závadné
materiály a zařízení díla. V případě záručních oprav, je zhotovitel povinen
Strana 7 (celkem 11)
Zdroj stejnosměrného elektrického proudu pro anodickou oxidaci
9.4.2 během XXX hodin po uplatnění písemného nároku zjistit příčinu závady a
9.4.3 zároveň sdělit objednateli termín odstranění této vady a zahájit opravy.
9.4.4 Bez ohledu na předchozí ustanovení je zhotovitel povinen odstranit vadu do
9.4.5 XXX pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem. Záruční lhůta
na reklamovanou část se prodlouží o dobu, po kterou bylo zařízení mimo
9.4.6 provoz.
Stanovisko ke způsobu řešení reklamace s vyjádřením příslušných
odborníků, její přijmutí nebo odmítnutí a lhůtu na odstranění vady nikoli
delší než dle odst. 9.4.2. této smlouvy, pokud se smluvní strany následně
nedohodnou písemně jinak, sdělí zhotovitel objednateli do XXX hod. od
obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, mají obě smluvní strany za to, že
zhotovitel reklamaci uznává za oprávněnou.
Reklamaci vady, zjištěné po přejímce, provede objednatel vystavením
reklamačního aktu vždy písemně/faxem/e-mailem s uvedením názvu
zařízení, výrobního čísla, popisu vady, jejího projevu a charakteru.
Reklamace musí být datována a podepsána. Zjištěnou vadu je objednatel
povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu.
Reklamace se považuje za včas uplatněnou, je-li vystaven reklamační akt
nejpozději v poslední den záruční doby. V reklamaci objednatel označí
právo, které uplatňuje. Přitom může volit mezi právem na slevu z ceny díla,
právem na bezplatné dodatečné odstranění opravitelných vad nebo právem
na dodání chybějících částí díla. Vedle toho může uplatnit právo na
odstoupení od smlouvy při podstatném porušení smlouvy (tj. zejm. když se
v záruční době vyskytnou tytéž vady vícekrát – tj. při třetím výskytu). Pokud
objednatel zvolí právo na odstranění vady a zhotovitel není schopen vady
sám odstranit, je povinen takovou skutečnost oznámit bez zbytečného
odkladu objednateli. V tom případě anebo v případě, že zhotovitel vady
řádně a včas neodstraní, může objednatel zvolit jiné právo. To platí i
v případě, že objednatel zvolí právo na dodatečné odstranění vad a tyto
vady se ukáží jako neopravitelné.
Neodstraní-li zhotovitel vady v termínu dohodnutém v reklamačním zápise
nejpozději v lhůtě podle bodu 9.4.2 smlouvy nebo v písemně dohodnutém
náhradním termínu, nebo pokud do XXX hodin od nahlášení vady
nereaguje písemně nebo elektronicky, je objednatel oprávněn, podle
vlastního uvážení, tyto práce provést sám, pověřit jimi jinou organizaci nebo
jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neplně funkční část
předmětu smlouvy o dílo, aniž by pro objednatele zanikla záruka. Takto
vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do XXX dnů od
doručení faktury za náhradní plnění. Zhotovitel však není povinen provést
záruční opravu, pokud je objednatel v prodlení s placením faktur o více jak
XXX týden.
10. Vyšší moc
10.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za porušení povinnosti vyplývající
z této smlouvy, pokud bylo způsobeno překážkou, jež brání povinné straně v jejím
splnění, a tato překážka nastala nezávisle na vůli povinné strany, přičemž povinná
strana zmíněnou překážku nebo její následky nemůže odvrátit či překonat a ani ji
nepředvídala v době uzavírání této smlouvy o dílo.
10.2 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují zejména: požáry, povodně,
Strana 8 (celkem 11)
Zdroj stejnosměrného elektrického proudu pro anodickou oxidaci
zemětřesení a jiné přírodní katastrofy, a také stávky, vojenské operace jakéhokoliv
druhu, státní zákazy, dopravní nehody.
10.3 Oznámení o začátku a konci působení účinků okolností vylučující odpovědnost
posílá jedna strana ihned druhé straně. Povinností smluvních stran po dobu trvání
okolnosti vylučující odpovědnost se dočasně přerušují a automaticky obnovují po
jejím ukončení.
10.4 O důsledcích vyplývajících z existence výše uvedené překážky a o případné
změně termínů plnění této smlouvy se dohodnou obě zúčastněné strany na
samostatném jednání formou dodatku k této smlouvě. Nebude-li tento dodatek
uzavřen a překážka bude trvat již více jak XXX měsíců, může kterákoliv ze stran
od smlouvy odstoupit, přičemž následně si musí smluvní strany mezi sebou
vypořádat dosud z této smlouvy poskytnuté plnění.
11. Sankce a smluvní pokuty
11.1 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla nebo jeho
částí v dohodnuté době, vzniká objednateli právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši XXX % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
11.2 Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002, odst. 1 občanského zákoníku se
považuje na straně zhotovitele, trvá-li zhotovitelem způsobené prodlení s dobou
splnění díla více než XXX dnů.
11.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany domáhat se
náhrady vzniklé škody, a to v celé její prokázané výši.
11.4 Dále za podstatné porušení smluvních povinností považují obě smluvní strany
skutečnost, že bude vydáno rozhodnutí o úpadku smluvní strany nebo rozhodnutí
o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku smluvní strany,
skutečnost, že některá smluvní strana na sebe podá insolvenční návrh jako dlužník
a skutečnost, že některá smluvní strana vstoupí do likvidace.
11.5 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škod vzniklých předčasným zánikem
závazkového vztahu vinou zhotovitele včetně ušlého zisku.
11.6 Jednostranně odstoupit od této smlouvy o dílo může pouze ta smluvní strana,
která důvod odstoupení sama nezpůsobila. V případě, že k odstoupení dojde před
převzetím díla a jeho úplným zaplacením, provede se vypořádání podle zásad:
a) Odstoupil-li zhotovitel v důsledku okolností vzniklých na straně objednatele, tak
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokázané náklady jím do té doby
vynaložené v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy.
b) Odstoupil-li objednatel, je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré
zaplacené zálohy a částky. Zhotoviteli náleží částka připadající na již
provedené práce pouze za předpokladu, že částečně zhotovené dílo objednatel
jako využitelné přijme.
11.7 V případě odstoupení od smlouvy je každá ze smluvních stran povinna na základě
písemné výzvy druhé smluvní strany poskytnout nebo vrátit veškeré získané
písemnosti, věci a obchodní informace na jakémkoli nosiči, včetně jejich nosičů a
Strana 9 (celkem 11)
Zdroj stejnosměrného elektrického proudu pro anodickou oxidaci
kopií, do jednoho měsíce od data doručení písemné výzvy.
12. Ochrana důvěrných informací
12.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které získají v rámci realizace
od druhé smluvní strany, nebudou sdělovány třetí straně, vyjma případu, kdy
zveřejnění vyžaduje zákon. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech tvořících obchodní tajemství druhé smluvní strany. Tato smlouva,
jakož i veškeré informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou
považovány za důvěrné
13. Závěrečná ujednání
13.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
13.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků,
které musí být odsouhlaseny a podepsány jen statutárními orgány obou smluvních
stran nebo jimi k tomu písemně zmocněnými zástupci, jinak platí původní ujednání.
Pouze tyto osoby také mohou ve všech právních úkonech vystupovat jménem
smluvních stran, vyjma případů, kdy tato smlouva stanoví jinak.
13.3 Po podepsání této smlouvy o dílo všechny předešlé dohody, jak písemné, tak i
ústní, dopisování atd., týkající se smlouvy, ztrácejí platnost.
13.4 Žádná ze stran nemá právo postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této
smlouvy o dílo, třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany.
13.5 Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž vždy jedno je
určeno pro každou smluvní stranu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
oběma smluvními stranami.
13.6 Pokud v průběhu zajišťování předmětu plnění smlouvy dojde k odsouhlaseným
změnám provedení díla oběma stranami nebo budou vzneseny další požadavky ze
strany objednatele, sjednají strany písemným dodatkem změnu smluvních vztahů
přičemž:
13.6.1. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady spojené s takovou
změnou, pokud budou vyvolány objednatelem.
13.6.2. Objednatel je povinen přijmout návrh zhotovitele na změnu dodacích
podmínek, pokud změnu dodacích podmínek objednatel požadoval.
13.7 Ostatní, touto smlouvou o dílo výslovně neupravené vztahy mezi smluvními
stranami, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.
13.8 Veškeré spory budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud k dohodě nedojde,
spor bude řešen s konečnou platností příslušným soudem.
13.9 Smluvní strany konečně prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily, že
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, a že tento text odpovídá jejich pravé a
Strana 10 (celkem 11)
Zdroj stejnosměrného elektrického proudu pro anodickou oxidaci
svobodné vůli touto listinou projevené. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této
Smlouvy a výše uvedenými skutečnostmi připojují podpisy svých oprávněných
zástupců.
Za zhotovitele: 14. Podpisy stran
Za objednatele:
Ing. Zdenko HARVÁNEK, CSc. Ing. Roman PLANIČKA,
jednatel ředitel státního podniku
V Litvínově, dne 4.11.2016 V Praze dne 31.10.2016
Strana 11 (celkem 11)