Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4359/2018
číslo smlouvy Zhotovitele: S19-056-0031
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená XXXX
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
Zhotovitel: „SWI-PED Poláky“
Swietelsky Rail CZ s.r.o.
se sídlem: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 17888
IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202, je plátce DPH
údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě
XXXX
bankovní spojení: XXXX
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Perucká 2483/9
120 00 Praha 2 – Vinohrady
a
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. - společník
se sídlem: Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 017 17 243, DIČ: CZ01717243
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 32955
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
www.szdc.cz IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
1/5
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „TSO
Hradec - Poláky“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 65018132 (dále jen „veřejná
zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími
podmínkami veřejné zakázky.
Dílo
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje
zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů.
1.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají
předmětného Díla a jejich součástí, i pokud k nim dojde během provádění Díla a budou
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejich přílohách mu byly
předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
Předmět díla
2.1. Předmětem díla je „TSO Hradec - Poláky“.
2.2. Předmět díla musí být proveden v souladu s následujícími dokumenty:
a) Výzva k podání nabídky (č. j. 24471/2018-SŽDC-OŘ UNL-NPI) a Zadávací dokumentace
v rozsahu:
1. Technická zpráva
2. Formulář pro sestavení nabídky
3. Položkový rozpočet
4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
5. Čestné prohlášení o splnění ekonomické kvalifikace
6. Čestné prohlášení k registru smluv
7. Návrh smlouvy o dílo
8. Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem
9. Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem
10. Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem
11. Opatření OŘ Ústí nad Labem k předpisu SŽDC Bp1
b) Nabídka zhotovitele ze dne 22. 10. 2018, která byla vybrána na základě Rozhodnutí
zadavatele o výběru dodavatele vydaného pod č. j. 24471/2018-SŽDC-OŘ UNL-NPI ze dne
06. 11. 2018.
Cena díla (bez DPH)
3.1. Cena díla činí 14 819 251,62 Kč bez DPH.
3.2. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
Místo a doba plnění
4.1. Místem plnění je TO Kadaň.
4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla po nabytí účinnosti smlouvy.
4.3. Zhotovitel je povinen ukončit plnění díla nejpozději do 30. 06. 2019.
Záruční doba
5.1. Záruční doba je stanovena Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah
(popř. záruční dobou uvedené v Nabídce zhotovitele). Technické kvalitativní podmínky
staveb drah jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz a zhotovitel prohlašuje, že se s jejich
zněním před podpisem této smlouvy seznámil a že v souladu s ust. § 1751 občanského
zákoníku tvoří část obsahu smlouvy.
Poddodavatelé
6.1. Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v Nabídce zhotovitele.
2/5
Další ujednání
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
7.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou
7.2.1. za Objednatele
a) ve věcech smluvních:
XXXX
b) ve věcech technických:
XXXX
c) ve věcech technického dozoru objednatele:
XXXX
XXXX
XXXX
d) ve věcech geodetického dozoru objednatele:
XXXX
7.2.2. za Zhotovitele
a) ve věcech smluvních: XXXX
b) ve věcech technických: XXXX
c) ve věcech realizace: XXXX
d) ekolog: XXXX
e) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO: XXXX
7.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
7.4. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
7.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě,
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
7.6. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla
3/5
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení
písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak
je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně
sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky
obchodního tajemství.
7.7. Osoby uzavírající tuto smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas
je udělen na dobu neurčitou.
Závěrečná ujednání
8.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad
Labem (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou součástí Zadávací dokumentace v čl. 2.2.
Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
8.2. Zhotovitel prohlašuje, že
8.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil,
8.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této
smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí
sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou.
8.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
8.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních
podmínek se řídí českým právním řádem.
8.5. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským
zákoníkem a dalšími právními předpisy.
8.6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
8.7. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
8.8. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani
povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
8.9. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních
podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými
zvláštními podmínkami.
4/5
8.10. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv,
jinak je účinná od okamžiku uzavření.
Přílohy
1. oceněný položkový rozpočet
V Ústí nad Labem dne 08. 11. 2018 V Praze 06. 11. 2018
Za „SWI-PED Poláky“
_________________________________ ________________________________
Objednatel Zhotovitel
XXXX XXXX
________________________________
Zhotovitel
XXXX
Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ………………………
5/5
Ověřovací doložka transformace komponenty
Ověřuji pod pořadovým číslem 136307, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.
UUID původní komponenty: 8679b993-466d-4362-8bc3-e7d6beb7b642
Ověřující osoba: Systém
Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum: 08.11.2018 11:00:02