Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO
NA PROVÁDĚNÍ VĚDECKOTECHNICKÝCH PRACÍ
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely
Smart Brain s.r.o.
(jako "Objednatel")
a
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
(jako "Zhotovitel")
Smart Brain s.r.o., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4- Krč
Zastoupená:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 185997
Bankovní spojení:
IČO: 24178781
DIČ: CZ24178781
(dále jen „Objednatel")
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč
Zastoupená:
Bankovní spojení:
IČO: 67985823
DIČ: CZ67985823
(dále jen „Zhotovitel")
(společně dále jen „Smluvní strany")
se v souladu s ustanovením§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník"), dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato
RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO ,
, v , v ,
NA PROVADENI VEDECKOTECHNICKYCH PRACI
(dále jen „Smlouva")
V rámci smlouvy jsou za smluvní strany oprávněni jednat: za Zhotovitele
.
za Objednatele
po stránce odborné:
Po stránce smluvní:
Po finanční stránce:
1. Předmět smlouvy.
I. I. Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele bude provádět následující testy a studie:
1) MTD (maximum tolerated dose) studie
2) DRF (dose range finding) studie
3) Studie kinetiky
4) Další testy a studie dle požadavků a postupů specifikovaných Objednatelem
I .2. Zhotovitel je povinen provést testy a studie v rozsahu uvedeném v jednotlivých
objednávkách Objednatele a jejich následném potvrzení Zhotovitelem. Zhotovitel se
2/7
zavazuje dodat výsledky testů, které jsou předmětem této Smlouvy o dílo, Objednateli a
převést na něho, po zaplacení dohodnuté ceny v plné výši, vlastnické právo k těmto
výsledkům.
1.3. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené výsledky testů neprodleně poté, co mu
Zhotovitel podá zprávu o dohotovení díla, a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
1.4. Obě smluvní strany prohlašují, že všechny ve smlouvě uvedené zkratky a odborné termíny
jsou pro ně známé a srozumitelné.
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má kvalifikovaný personál, vhodné prostory a vybavení pro
provedení díla dle požadavků Zhotovitele.
2. Objednávka zkoušek a doba plnění.
2.1. Dílčí smlouvy o dílo budou uzavírány na základě jednotlivých objednávek Objednatele, jejich
potvrzení Zhotovitelem.
2.2. Objednatel oznámí s dostatečným časovým předstihem před plánovaným zasláním vzorků
počet vzorků na jednotlivé zkoušky. K zaslaným vzorkům bude zaslán objednávkový list
(žádanka).
2.3. Doba plnění jednotlivých zakázek bude odpovídat jednotlivým metodám doporučených OECD
(Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), mezinárodnímu standardu ISO 10993,
lékopisným článkům, dodávce zvířat z jiných než vlastních akreditovaných chovů a možnostem
Zhotovitele.
3. Cena a fakturace.
3.1. Návrh ceny za zkoušky uvedené v čl. I. I této smlouvy bude tvořit přílohu každé jednotlivé
objednávky. U návrhu ceny za zkoušky uvedené v čl. 1.1. musí Objednatel vycházet z cenové
nabídky Zhotovitele, kterou si vyžádá u Zhotovitele před provedením závazné objednávky.
Konečná výše ceny bude vždy stanovena dohodou Objednatele a Zhotovitele a řešena ad hoc
dle designu každé jednotlivé studie a zakázky Objednatele.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena tak, že před započetím s provedením
díla bude uhrazeno 50 % z předpokládané ceny díla dle jednotlivých objednávek a po
provedení díla bude uhrazena zbývající část celkové ceny dJ.1a.
3.3. Zhotovitel na základě objednávky Objednatele vystaví v souladu s čl. 3.2. této Smlouvy
zálohovou fakturu, kterou je Objednatel povinen do 15 dnů uhradit. Vystavení zálohové faktury
ze strany Zhotovitele nahrazuje potvrzení objednávky. Nebude-li zálohová faktura uhrazena,
není Zhotovitel povinen zahájit zkoušky a testy dle předmětné objednávky.
3.4. Zhotovitel k datu předání díla vystaví fakturu, ve které bude zohledněna zálohová faktura
vystavená dle čl. 3.3. této Smlouvy a kterou je Objednatel povinen do 30 dnů uhradit.
3/7
V případě sporu o tom, zda byla faktura odeslána Zhotovitelem Objednateli včas, je
rozhodujícím razítko doporučené pošty Zhotovitele. Objednatel nabude vlastnického práva k
předmětu díla teprve zaplacením dohodnuté ceny a případných vícenákladů, vzniklých z jeho
viny a řádně mu vyúčtovaných.
3.5. V případě prodlení s úhradou ceny díla je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši O,1% z předpokládané ceny díla za každý den prodlení.
3.6. Smluvní pokuta nevylučuje ani neomezuje nárok Zhotovitele na náhradu škody.
3.7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 588/ 1992 Sb., o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje uvedené
náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je Objednatel oprávněn vrátit
Zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se
zaplacením. Po doručení řádně vystaveného daňového dokladu běží znovu lhůta splatnosti..
4. Práva a povinnosti Objednatele
4.1. Objednatel je povinen poskytnout specifikace nutné k provedení jednotlivých zkoušek a testů.
4.2. Provedení testů je Objednatel povinen projednat se Zhotovitelem v dostatečném časovém
předstihu.
4.3. Objednatel je povinen dodat vzorky látek pro zkoušení Zhotoviteli; Objednatel nese
odpovědnost za transport.
4.4. Objednatel je povinen v případě potřeby dodat referenční látky (v lékopisné kvalitě).
4.5. Objednatel je povinen provádět vzorkování.
4.6. Případné opakování zkoušek je možné vždy po vzájemné dohodě.
5. Práva a povinnosti Zhotovitele
5.1. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně (včetně emailové korespondence) informovat
Objednatele o všech okolnostech a změnách, které by mohly negativně ovlivnit plnění
smluvního závazku.
5.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění zkoušek a testů dle objednávky Objednatele nebo
Objednateli nepředat výsledek již provedených zkoušek a testů v případě, že Objednatel bude
mít vůči Zhotoviteli neuhrazený závazek po splatnosti, který vznikl na základě této Smlouvy
nebo jakékoli objednávky Objednatele, a to až do úplného uhrazení všech splatných závazků
Objednatele vůči Zhotoviteli. Do doby uhrazení všech splatných závazků ze strany
Objednatele se Zhotovitel nedostává do prodlení. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou
4/7
splatných závazků a Zhotovitel provádění zkoušek přeruší či již provedené zkoušky nepředá,
prodlužuje se o dobu přerušení či z.adržení doba plnění jednotlivých zakázek.
6. Ochrana a využití výsledků vědeckotechnických prací.
6.1. Informace k testovaným přípravkům předané Objednatelem Zhotoviteli a poznatky získané
Zhotovitelem při plnění předmětu smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství Objednatele.
Zhotovitel i Objednatel se dále z.avazují utajovat záměry a koncepce druhé smluvní strany,
které získají v průběhu odborných organiz.ačníchjednání a všemožně bránit úniku informací ve
všech podobách, a to po dobu platnosti smlouvy a ještě po dobu deset (1 O) let po ukončení
platnosti smlouvy. O zjištěném úniku informací se budou obě strany neprodleně informovat.
6.2. Zhotovitel může se získanými informacemi nakládat při plnění předmětu smlouvy s těmito
omezeními:
- sdělí je pouze osobám, které se budou podílet na řešení předmětu smlouvy,
- nesmí být vyzrazeny třetí straně,
- nesmí být bez vzájemné dohody komerčně využity.
6.3. Tato omezení se nevztahují na tyto případy:
- jedná-li se o informace prokazatelně známé Zhotoviteli již před uzavřením smlouvy,
- pokud tyto informace získal Zhotovitel od třetí osoby,
- pokud se stanou známými bez jakéhokoliv z.avinění Zhotovitele.
Třetí stranou nejsou v ujednání čl. 6.2. míněni inspektoři SÚKL, případně inspektoři
kontrolních orgánů dalších zemí OECD, USA, Kanady a Japonska.
6.4. Objednatel bude po zaplacení ceny jediným subjektem oprávněným k disponování s výsledky
experimentu, výsledky experimentu podléhají utajení. Zhotovitel není oprávněn s nimi
seznamovat třetí subjekty a zaváže v tomto smyslu i své zaměstnance
6.5. Předání výsledků testů bude provedeno ihned po ukončení testů mailem nebo faxem kontaktní
osobě Objednatele, s výjimkou uvedenou v čl. 5.2. této Smlouvy. Originál protokolů pak bude
předán v sídle Zhotovitele po dohodě.
6.6. Schválení výsledků provede Objednatel během deseti (1 O) pracovních dnů od obdržení
závěrečného protokolu.
7. Ostatní ustanovení.
7.1. Zhotovitel je držitelem platného certifikátu SVP pro výrobce a zavazuje se provést požadované
testy dle specifikací požadovaných Objednatelem, dle pravidel SVP a v dohodnutých
termínech. Za okolnosti znemožňující řádné a včasné plnění smlouvy a vylučující odpovědnost
smluvních stran se považují přírodní pohromy, požár, válečné události, stávky a občanské
nepokoje.
Okamžikem přechodu nebezpečí škody na zhotoveném díle je podle způsobu předání díla jedna
z následujících možností:
a) okamžik osobního předání díla Zhotovitelem Objednateli,
b) okamžik předání díla poštovnímu úřadu při odesílání díla poštou.
5/7
7.2. Objednateli musí být dostupné všechny protokoly, jež jsou důležité pro posouzení jakosti v
případě reklamace. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně oznámí odpovědné osobě
Objednatele všechny změny a okolnosti, jež by mohly ovlivnit kvalitu prováděných testů.
7.3. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními§ 2615 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky nebo vady
díla do deseti (1 O) pracovních dnů od předání sdělení o neschválení předaného díla
Objednatelem, umožňuje-li to charakter vady. Neumožňuje-li charakter vady její odstranění
v této lhůtě, odstraní ji Objednatel v přiměřené době
8. Závěrečné ustanovení.
8.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu provádění díla (opětujícího se plnění) a může být ukončena
po vzájemné dohodě stran k dohodnutému termínu. Jinak lze smlouvu ukončit písemnou
výpovědí jednou ze Smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíců, počínající běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
8.2. Obě smluvní strany mají též právo podle § 2001 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy
v případě, poruší-li jedna ze stran své závazky uvedené v části 1.2 a 1.3 této Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně.
8.3. Obě Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou přednostně řešit vzájemnou dohodou .
V případě, že spory nebudou vyřešeny dohodou stran, pak jejich řešení bude předloženo
příslušnému soudu. Smluvní strany sjednávají, že místně příslušným soudem pro řešení sporů
je soud dle sídla Objednatele v době podpisu této smlouvy, tedy Obvodní soud pro Prahu 4.
8.4. Smluvní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.
8.5. Případné změny a/nebo doplňky Smlouvy se provádějí písemnými dodatky potvrzenými
zástupci obou stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv.
8.6. V případě jednostranného ukončení smlouvy ze strany Objednatele se Objednatel zavazuje k
:financování dokončení započatých biologických testů, což vyplývá ze zákona č. 246/ 1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.
8.7. Smluvní strany se zavazují neprodleně si vzájemně sdělit případné změny svých identifikačních
údajů.
8.8. V případě změny majetkoprávního postavení některé ze Smluvních stran tato strana zajistí
písemnou formou převedení práv a závazků vyplývajících pro ni z této Smlouvy na právního
nástupce této strany, pokud tato možnost bude přicházet v úvahu.
6/7
8.9. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu dle této Smlouvy nelze
použít směnku.
8.1 O. Ukáže-li se některé ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady
na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně dle § 576 Občanského zákoníku.
8.11. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem posledního podpisu oprávněného zástupce
Smluvních stran. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po
jednom vyhotovení.
8.12. Přílohou smlouvy je
- platné Rozhodnutí o akreditaci uživatelského zařízení zhotovitele
- platné Oprávnění k chovu pokusných zvířat a k dodávce pokusných zvířat zhotovitele
- platný Certifikát SVP zhotovitele, vystavený SÚKLem
23-04- 2015 V Praze 23-04- 2015
7