Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
KMO/998/2018
Smlouva o dílo a licenční smlouva
Český rozhlas
zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen jako „ČRo“)
na straně jedné
a
Bratři s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 137005
se sídlem Bílkova 132/4, 110 00 Praha 1
IČ 28374061, DIČ CZ28374061
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen jako „autor“)
na straně druhé
(dále společně jen jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo a licenční smlouvu (dále jen
„smlouva“):
I.
Předmět smlouvy, účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je povinnost autora vytvořit na objednávku ČRo toto autorské dílo:
A) Fundraisingové video v délce do 3 minut (obsahem jsou výpovědi 4 aktérů)
B) Audiovizuální záběry pro imageové video – záběry ze zkoušky orchestru, dirigenta ve
studiu a exteriéru, detaily hudebních nástrojů a hry na ně, celková délka výsledného video
bude do 2 minut
2. Za součást audiovizuálních děl se považuje i zvukový a zvukově obrazový záznam těchto děl
(dále jen „dílo"). Dílo bude vytvořeno dle specifikací a požadavků dodaných ze strany ČRo.
3. Dílo bude vytvořeno v celkovém rozsahu: 2 videa definovaná v odst. 1 A) a B)
1/7
4. Předmětem této smlouvy je dále udělení svolení a poskytnutí oprávnění (licence) autorem k
užití díla v rozsahu, způsoby a za podmínek dle této smlouvy.
5. Účelem smlouvy je, aby ČRo pro svoji činnost vyplývající ze zákona o Českém rozhlasu získal
vysoce kvalitní dílo.
II.
Termín plnění
1. Autor se zavazuje vytvořit dílo a předat ho ČRo vcelku
2. Autor se zavazuje předat dílo ČRo nejpozději do: 31. prosince 2018.
3. Autor se zavazuje předat dílo ČRo elektronicky na adresu: pavlina.stoklasova@rozhlas.cz
4. Při vytváření díla dle této smlouvy se autor zavazuje postupovat v souladu se Zákonem o
Českém rozhlasu a Kodexem ČRo. Autor tímto stvrzuje, že se s danými předpisy seznámil.
Autor se zavazuje respektovat a dodržovat Pravidla pro externisty ČRo dostupná na adrese:
http://www.rozhlas.cz/informace/proexternisty/. Autor prohlašuje, že se s těmito pravidly
seznámil.
5. ČRo je povinen nejpozději do 30-ti dnů po předání díla autorem
a) oznámit autorovi, že dílo přijímá jako hotové a dokončené bez jakýchkoliv vad či
nedodělků, nebo
b) vytknout vady díla dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy, neodpovídá-li dílo požadavkům a
specifikacím ČRo.
6. Po marném uplynutí lhůty stanovené v odst. 5 tohoto článku se dílo považuje za přijaté.
III.
Licence
1. Autor touto smlouvou poskytuje ČRo svolení a oprávnění (licenci) ke zveřejnění díla, k jeho
provedení výkonnými umělci, k jeho spojení s jinými autorskými díly a uměleckými výkony či
jinými výtvory, k jeho zařazení na zvukové či zvukově obrazové záznamy, k jeho zařazení do
souboru děl, k jeho úpravě a editaci a k jeho užití jak v původní tak upravené podobě vcelku i
po částech těmito způsoby:*
všechny způsoby užití všemi formami a všemi technickými prostředky
vysílání
sdělování veřejnosti prostřednictvím zpřístupňování na internetu umožněním zhlédnutí či
jiného vnímání
sdělování veřejnosti prostřednictvím zpřístupňování na internetu umožněním pořízení
rozmnoženiny (downloading)
sdělování veřejnosti prostřednictvím provozování živě nebo ze záznamu
rozmnožování a rozšiřování rozmnoženin bez ohledu na technický způsob a formu
rozmnoženin a šíření
rozmnožování a rozšiřování rozmnoženin ve formě zvukových a zvukově obrazových nosičů
rozmnožování a rozšiřování rozmnoženin ve formě digitálních rozmnoženin (počítačové
soubory a jejich rozšiřování na nosičích dat)
pronájem a půjčování
*správná možnost je označena křížkem
2/7
Licence pro výše uvedené způsoby užití je poskytnuta v tomto rozsahu:
časový rozsah: neomezený
místní rozsah: neomezený
množstevní rozsah: neomezený
2. Součástí licence dle této smlouvy je také oprávnění ČRo k poskytnutí díla do mezinárodní
výměny programů EBU (Evropská vysílací unie) při respektování pravidel EBU pro tuto
výměnu v tomto rozsahu:
časový rozsah: neomezený
místní rozsah: neomezený
množstevní rozsah: neomezený
3. Součástí licence dle této smlouvy je také oprávnění ČRo udělovat třetím osobám podlicence i
ve shodném rozsahu s poskytnutou licencí, případně postoupit práva nabytá touto smlouvou
třetí osobě.
4. Licence poskytnutá ČRo dle této smlouvy je licencí*
nevýhradní pro všechny výše uvedené způsoby užití.
výhradní pro všechny výše uvedené způsoby užití, což znamená, že v rozsahu poskytnuté
licence se autor zavazuje neposkytnout licenci žádné třetí osobě a ani sám dílo neužívat.
výhradní pro následující z výše uvedených způsobů užití (pro ostatní z výše uvedených
způsobů užití je licence nevýhradní): .
* správná možnost je označena křížkem
5. ČRo není povinen licenci využít.
6. Autor*
vyloučil účinky hromadné smlouvy s kolektivním správcem a toto vyloučení se vztahuje na dílo
dle této smlouvy. Vyplněný formulář o vyloučení účinků hromadné smlouvy tvoří přílohu této
smlouvy.
v případě díla hudebního s textem či bez textu, dramatického, literárního nebo vědeckého
nevyloučil účinky hromadné smlouvy s kolektivním správcem pro dílo dle této smlouvy. Cena za
licenci dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy zahrnuje odměnu za první užití rozhlasovým vysíláním a za
všechny ostatní způsoby užití, dále neuvedené. K dalšímu užití díla rozhlasovým vysíláním a
některými dalšími způsoby sdělování veřejnosti prostřednictvím zpřístupňování na internetu
umožněním zhlédnutí či jiného vnímání opravňují ČRo hromadné smlouvy s kolektivními správci
práv OSA a DILIA, případně s agenturou Aura-Pont. Při takovém užití díla bude ČRo postupovat
v souladu s těmito hromadnými smlouvami a v souladu s nimi za tato další užití jejich
prostřednictvím vyplácet odměny.
nevyloučil účinky hromadné smlouvy s kolektivním správcem pro Dílo dle této smlouvy,
protože se jedná o jiné autorské dílo než hudební s textem či bez textu, dramatické, literární nebo
vědecké.
* správná možnost je označena křížkem
7. Autor vytvoří dílo a poskytne licenci ČRo dle této smlouvy*
úplatně. Cena a platba se řídí články IV. a V. této smlouvy.
bezúplatně. Ustanovení článků IV. a V. se pro účely této smlouvy nepoužijí. Hodnota
bezúplatného plnění se pro účetní účely stanovuje na ,- Kč. Hodnota bezúplatného plnění
3/7
je cenou obvyklou, tj. cenou ve výši, za kterou by ČRo za stejných nebo obdobných podmínek
získal stejné nebo obdobné plnění od stejného nebo obdobného autora ke dni uzavření smlouvy
* správná možnost je označena křížkem
IV.
Cena
1. Cena za vytvoření díla a za licenci dle této smlouvy (dále jen „cena“) je stanovena dohodou
autora s ČRo s respektováním pravidel vycházejících z platného Honorářového sazebníku
ČRo následovně:*
Cena činí 113 400,- Kč (slovy sto třináct tisíc čtyři sta korun českých) + příslušnou sazbu DPH,
přičemž platí
Výše uvedená cena je cena celková, z toho částka za vytvoření díla činí 60 % a částka za
poskytnutí licence činí 40 %.
Výše uvedená cena je cena za každou i jen započatou minutu výsledného přijatého díla,
z toho částka za vytvoření díla činí 60 % a částka za poskytnutí licence činí 40 %.
Výše uvedená cena je cena za každou normostranu přijatého díla, z toho částka za vytvoření
díla činí 60 % a částka za poskytnutí licence činí 40 %. Normostranou se pro účely této smlouvy
rozumí standardizovaná strana textu o délce 1.800 znaků, včetně mezer, což odpovídá třiceti
řádkům o šedesáti znacích.
Výše uvedená cena je cena za každou jednotlivou část díla, z toho částka za vytvoření díla
činí 60 % a částka za poskytnutí licence činí 40 %.
* správná možnost je označena křížkem
2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady autora
spojené s vytvořením díla. Cena se sjednává s přihlédnutím k účelu licence a způsobu a
okolnostem užití díla a k územnímu, časovému, technologickému a množstevnímu rozsahu
licence.
3. U autora, který je plátcem DPH, bude k ceně sjednané v čl. IV. odst. 1 této smlouvy připočtena
DPH v souladu se zákonem o DPH.
4. Autor, který není plátcem DPH, se zavazuje, že v případě, že se po dobu trvání této smlouvy,
resp. před poskytnutím plnění dle této smlouvy plátcem DPH stane, pak tuto skutečnost
neprodleně oznámí ČRo. V případě nesplnění této povinnosti mu nebude vyplaceno DPH v
odpovídající výši nad rámec ceny sjednané v čl. IV. odst. 1 této smlouvy a cena se v takovém
případě považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH.
V.
Platba
1. ČRo uhradí sjednanou cenu autorovi vcelku na základě faktury / daňového dokladu
vystaveného autorem. Splatnost takto vystavených faktur / daňových dokladů je 24 dní od
data jejich doručení. Vystavené daňové doklady budou mít všechny náležitosti dle platných
právních předpisů.
2. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet autora uvedený v záhlaví této
smlouvy. ČRo nekrátí platbu o srážku daně z příjmů s výjimkou případů, kdy příjmy plynoucí
daňovým nerezidentům podléhají srážkové dani.
3. Autor jakožto poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (ZoDPH) tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany
4/7
se dohodly, že v případě, že ČRo jako příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s §
109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného
plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je ČRo oprávněn odvést DPH přímo na účet
příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle
předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. ČRo je
povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění
písemný doklad. ČRo má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel
zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.
VI.
Vady díla
1. Autor prohlašuje, že je oprávněn k uzavření této smlouvy, že dílo je vytvořeno jako původní,
že vykonává autorská majetková práva k dílu a že jeho práva k dílu nejsou a nebudou nijak –
právně ani fakticky – omezena. Autor dále prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této
smlouvy je z právního pohledu bezvadné a případné užití citací uvnitř díla je v souladu s
autorským zákonem. Autor prohlašuje, že vůči ČRo nebudou uplatněny nároky z jakýchkoli
autorských práv či oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s předmětem a účelem této
smlouvy. Budou-li vůči ČRo takové nároky uplatněny, autor se zavazuje, že nároky
neprodleně uspokojí a neprodleně uhradí ČRo veškeré prokazatelně vzniklé škody.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům a specifikacím ČRo, ČRo vyzve autora, aby dílo přepracoval,
a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, kterou je autor povinen dodržet. Přepracované či
doplněné dílo posuzuje ČRo znovu a sdělí autorovi do 15 dnů od jeho předání, zda dílo
přijímá, vrací k opětovnému přepracování, nebo odstupuje od smlouvy. Po marném uplynutí
této lhůty se dílo považuje za přijaté. ČRo je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě,
že autor nepředá dílo v termínu dohodnutém touto smlouvou či ani po dodatečné výzvě ze
strany ČRo.
3. Autor je v případě neodstranění vad díla dle odst. 2. tohoto článku povinen zaplatit ČRo
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny dle článku IV. této smlouvy. Autor je v případě, že
se skutečnosti jím tvrzené v odstavci 1. tohoto článku ukáží jako nepravdivé, povinen zaplatit
ČRo smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny dle článku IV. této smlouvy. V takovém
případě je ČRo oprávněn od smlouvy odstoupit. Za nedodržení sjednaného termínu
dokončení a předání díla je autor povinen zaplatit ČRo smluvní pokutu ve výši 0,05 % z
celkové ceny dle článku IV. této smlouvy za každý započatý den prodlení. Uplatněním či
úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy
nezaniká povinnost k zaplacení smluvní pokuty. Autor souhlasí se započtením vzájemných
pohledávek při uplatnění smluvních pokut a s odečtením smluvních pokut z ceny před
provedením její platby. V případech, kdy tato smlouva stanoví možnost odstoupení, musí být
odstoupení vyhotoveno písemně a jeho účinky nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.
4. ČRo se zavazuje na vlastní náklady a vlastními prostředky zajistit souhlas všech osob
zachycených v díle se zaznamenáním jejich podoby, jakož i jejich projevů osobní povahy a
formou videozáznamu včetně zvukového a obrazového záznamu a s jeho následným užitím
v souladu s touto smlouvou. Dále se ČRo zavazuje získat případná oprávnění k užití
hudebních děl a k užití uměleckých výkonů zaznamenaných v díle.
VII.
Ostatní ujednání
1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemně formou vzestupně číslovaných dodatků.
5/7
2. Tato smlouva je zpracována třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží
autor a dva obdrží ČRo.
3. Režim této smlouvy podléhá českému právnímu řádu, řídí se zejména zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a zákonem č. 121/2000
Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Případné spory mezi smluvními stranami
bude řešit příslušný soud v České republice.
4. Autor bere na vědomí, že ČRo zpracovává jeho osobní údaje uvedené v této smlouvě a/nebo
poskytnuté autorem v souvislosti s plněním této smlouvy pro potřebu plnění závazků z této
smlouvy, popř. pro potřebu výkonu kolektivní správy práv autora kolektivním správcem, po
dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu této smlouvy. Právním důvodem pro zpracování
osobních údajů je plnění povinností z uzavřené smlouvy. Osobní údaje autora jsou
zpracovávány v informačním systému ČRo, ke kterému mají přístup pouze určení
zaměstnanci ČRo. Osobní údaje mohou být předány příslušnému kolektivnímu správci
v případech, kdy odměny za poskytnutou licenci dle této smlouvy jsou hrazeny tomuto
kolektivnímu správci. ČRo nepředává osobní údaje autora do zahraničí. Autor má právo
požádat ČRo o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistí-li autor nebo bude-li se
domnívat, že ČRo provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s právními předpisy
nebo s touto smlouvou, může požádat ČRo o vysvětlení, a/nebo požadovat provedení opravy
nebo doplnění údajů. Adresy pro komunikaci ČRo ve věci zpracování osobních údajů jsou
uvedeny na webu www.rozhlas.cz. Na ČRo jako správce osobních údajů je možné si stěžovat
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na
dobu trvání licence podle této smlouvy.
6. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího
podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o
uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Autor
tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání ČRo smluvní
strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 až 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a
autor nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po ČRo požadovat při neuzavření smlouvy náhradu
škody.
6/7
7. Pro případ, že si smluvní strany mezi sebou v rámci jednání o podmínkách návrhu této
smlouvy mezi sebou opakovaně tento návrh zašlou, platí, že i odpověď nebo úprava návrhu
smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky nabídky, jsou novou
nabídkou.
8. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn (např. dodatek smlouvy) _V06_ v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění
uveřejněna Českým rozhlasem v registru smluv. V případě, že smlouva bude v registru smluv
uveřejněna, nepovažují smluvní strany pro účely uveřejnění smlouvy nic z obsahu této
smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění. V případě, že smlouva
bude uveřejněna v registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Jestliže se smlouva neuveřejňuje v registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu
oběma smluvními stranami. Toto ustanovení je samostatnou dohodou smluvních stran
oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy.
V Praze dne 13. prosince V Praze dne 13. prosince
Za Český rozhlas Za autora
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7/7