Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
statutární město Plzeň
2018/006060-1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 15.10.2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „dodatek“)
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:
statutární město Plzeň
IČO: 00075370
se sídlem: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
zastoupené na základě plné moci
Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.
IČO: 71249877
se sídlem: Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň
zapsanou v OR vedeném KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 668
zastoupenou: xxx
1.2. Zhotovitel:
Denali – ATELIER - Actispro
společnost ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku, dle společenské smlouvy ze dne 30.7.2018, jakožto sdružení následujících osob:
Denali Advisory, a.s.
IČO: 06458963
DIČ: CZ06458963
se sídlem: Na Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6
zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22857
číslo účtu: xxx
zastoupený: xxx
a
ATELIER L s.r.o.
IČO: 25056476
DIČ: CZ25056476
se sídlem: Kafkova 580/26, Dejvice, 160 00 Praha 6
zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45850
číslo účtu: xxx
zastoupený: xxx
a
Actispro Light s.r.o.
IČO: 04527241
DIČ: CZ04527241
se sídlem: K Červenému vrchu 845/2b, Vokovice, 160 00 Praha 6
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka. 249141
číslo účtu: xxx
zastoupený: xxx
II. Preambule
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) jejímž účelem je vymezení práv a povinností smluvních stran při vzájemné spolupráci v oblasti vyhotovení Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni (dále jen „Koncepce“).
2.2. S ohledem na žádost zhotovitele týkající se změny dílčího termínu předání části A.1 plnění (Základní plán VO – Analytická část) v souvislosti s prodlením předání dat na straně objednatele se obě smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy o dílo.
III. Změny smlouvy o dílo
3.1. Příloha č. 2 smlouvy o dílo (Harmonogram věcného a finančního plnění) se nahrazuje přílohou tohoto Dodatku smlouvy o dílo.
IV. ZAVEREČNÁ UJEDNANÍ
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.
4.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
4.3. Smluvní strany výslovně berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním dodatku smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a výslovně konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (např. obchodní tajemství). Povinnost zveřejnění v registru smluv podle příslušného zákona nese objednatel.
4.4. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží dvě.
4.5. Příloha č. 1 dodatku smlouvy o dílo:
· Příloha č. 2 – harmonogram věcného a finančního plnění;
V Plzni dne ……………
statutární město Plzeň
zastoupené UKEPmP p.o.
V Praze dne …………………..
Denali – ATELIER – Actispro
Denali Advisory, a.s.
xxx
objednatel
xxx
zhotovitel
Strana 1 ze 2