Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
MVE Vraňany – opravy střechy a obkladu vnitřních stěn SoD č. 2895/2018-SML
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Číslo smlouvy objednatele: 2895/2018-SML
Číslo smlouvy zhotovitele:
Smluvní strany:
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, vedoucí PS 6
XXXXXXXXXX, úsekový technik 264
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: Ateliér Hronek s.r.o.
sídlo: České Budějovice – České Budějovice 3,
Otakarova 2696/20, PSČ 37001
zastoupená: Ing. Stanislavem Hronkem, jednatelem
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Stanislav Hronek
IČO: 28093968
DIČ: CZ28093968
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., České Budějovice
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16914
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)
I. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj
náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: dokumentace pro výběr
zhotovitele (dále též „Dokumentace“) s názvem:
„MVE Vraňany – opravy střechy a obkladu vnitřních stěn – dokumentace pro
výběr zhotovitele“.
(dále jen „dílo“)
2. Dílo bude zpracováno v členění a rozsahu ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Strana 1 (celkem 6)
MVE Vraňany – opravy střechy a obkladu vnitřních stěn SoD č. 2895/2018-SML
3. Dílo bude vypracováno v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 21.11.2018, která je
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
4. Obsahem Dokumentace je projekt oprav střechy a vnitřních obkladů stávajícího objektu
MVE Vraňany.
5. Rozsah Dokumentace: Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, dokumentace
popisující rozsah oprav objektu, rozpočet a výkaz výměr. Vše v rozsahu požadovaném
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
6. Podkladem pro zpracování díla je DSPS MVE Vraňany z roku 2006.
7. Dílo bude předáno v 6 pare v tištěné formě a v elektronické formě na CD nebo DVD
nosičích, a to 3 x ve formátu (_.pdf) a 1 x ve formátech _.doc, _.xls, _.txt a _.dwg
(editovatelná data).
8. Součástí díla je i případná účast zhotovitele na výrobních výborech akce. Místem konání
výrobních výborů se předpokládá sídlo objednatele v Praze 5.
9. Součástí díla je i návštěva místa stavby MVE Vraňany dle potřeb zhotovitele, provedení
kopií či digitalizace podkladů nutných pro zpracování a veškeré další práce a činnosti
potřebné pro splnění předmětu díla.
II. Lhůty provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do
31.1.2019.
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen
po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce,
jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu
dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 75.703,13 Kč bez
DPH, (slovy: sedmdesátpěttisícsedmsettři Korun českých a třináct haléřů).
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění
zdanitelného plnění.
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v nabídce zhotovitele ze
dne 21.11.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém
termínu a kvalitě.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury – daňového dokladu (dále jen
„faktura“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla.
Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci
Strana 2 (celkem 6)
MVE Vraňany – opravy střechy a obkladu vnitřních stěn SoD č. 2895/2018-SML
a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami
objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech
technických.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno,
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.
IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto
smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů
daných zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by
mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel
neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či
jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu,
jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno
objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.
4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolárního předání a převzetí díla.
V. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném,
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem předání a převzetí díla.
Strana 3 (celkem 6)
MVE Vraňany – opravy střechy a obkladu vnitřních stěn SoD č. 2895/2018-SML
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení
odborné péče nemohl zjistit.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem,
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této
smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace
u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen
objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat
uhrazení smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém
termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího
odstranění.
2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené
Strana 4 (celkem 6)
MVE Vraňany – opravy střechy a obkladu vnitřních stěn SoD č. 2895/2018-SML
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.
VII. Odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných
závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně,
a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav
nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu
pro předání a převzetí díla.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk,
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po
ukončení smlouvy.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913
odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí
o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní
tajemství.
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
Strana 5 (celkem 6)
MVE Vraňany – opravy střechy a obkladu vnitřních stěn SoD č. 2895/2018-SML
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy
mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564
občanského zákoníku.
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní
a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy včetně
přílohy a zhotovitel dva.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti
v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní
strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své
podpisy.
11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
- příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 21.11.2018
objednatel: zhotovitel:
V Praze dne …………….. V Českých Budějovicích dne ……………..
………………………………… …………………….……
XXXXXXXXXX Ing. Stanislav Hronek
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik Ateliér Hronek s.r.o.
Strana 6 (celkem 6)