Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
v platném znění
č. smlouvy objednatele: E654-S-986/2018
č. VZ objednatele: 65418011
č. smlouvy zhotovitele: S18-013-0001
na realizaci stavby:
„ Výměna úhlových vodících vložek
Plzeň – M. Lázně “
Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel
Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka
48384
Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: Ing. Josefem Hendrychem,
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
kontaktní zaměstnanci objednatele:
- ve věcech smluvních: XXXXXX
- ve věcech technických: XXXXXX
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)
1.2 Zhotovitel – společnost: „SWI-PED Plzeň“
Správce: Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Sídlo: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
IČ: 283 32 202
DIČ: CZ28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 17888
Zastoupená: XXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXX
číslo účtu: XXXXXX
Strana č. 1 z celkového počtu stran 3
Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:
a) ve věcech smluvních: XXXXXX
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: XXXXXX
Společník: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.
Sídlo: Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 017 17 243
DIČ: CZ01717243
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 32955
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Perucká 2483/9
120 00 Praha 2 - Vinohrady
E-mail: rail@swietelsky.cz
(dále jen „zhotovitel“)
Předmět Dodatku č. 3 smlouvy o dílo
V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-
S-986/2018 a číslem smlouvy zhotovitele S18-013-0001 se smluvní strany dohodly na
doplnění dalšího čísla účtu zhotovitele, v souladu s touto změnou dochází ke změně
článku 1. 2. smlouvy o dílo takto:
1.2 Zhotovitel – společnost: „SWI-PED Plzeň“
Správce: Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Sídlo: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
IČ: 283 32 202
DIČ: CZ28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 17888
Zastoupená: XXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXX
číslo účtu: XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:
a) ve věcech smluvních: XXXXXX
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: XXXXXX
Společník: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.
Sídlo: Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 017 17 243
DIČ: CZ01717243
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 32955
Strana č. 2 z celkového počtu stran 3
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Perucká 2483/9
120 00 Praha 2 - Vinohrady
E-mail: rail@swietelsky.cz
(dále jen „zhotovitel“)
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti
dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo v registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo podléhá
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o
identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření
této smlouvy.
Zaslání Dodatku č. 3 smlouvy o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru
smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo zaslán k uveřejnění
nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
V Plzni, dne 13. 12. 2018
za objednatele: za zhotovitele:
…….…………………………… …….……………………………
Ing. Josef Hendych XXXXXX
ředitel jednatel
Oblastního ředitelství Plzeň Společnost „SWI-PED Plzeň“
…….……………………………
XXXXXX
jednatel
Společnost „SWI-PED Plzeň“
Strana č. 3 z celkového počtu stran 3
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 172449
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 555d858a-acb7-4a97-a62b-5c59110c2940
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.01.2019 08:48:02