Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném
znění
č. smlouvy objednatele: E654-S-986/2018
č. VZ objednatele: 65418011
č. smlouvy zhotovitele: S18-013-0001
na realizaci stavby:
„ Výměna úhlových vodících vložek Plzeň – M. Lázně “
Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel
Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Zastoupená: Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Bankovní spojení: Ing. Pavlem Surým, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
číslo účtu: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
kontaktní zaměstnanci objednatele:
- ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX
- ve věcech technických: XXXXXXXXXX
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ORPLZsek@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)
1.2 Zhotovitel – společnost: „SWI-PED Plzeň“
Správce: Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Sídlo: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
IČ: 283 32 202
DIČ: CZ28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 17888
Zastoupená: Mgr. Viliam Perknovský, jednatel a Ing. Pavel Pechač, jednatel
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Strana č. 1 z celkového počtu stran 3
Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:
a) ve věcech smluvních: Mgr. Viliam Perknovský, telefon: XXXXXXXXXX
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: Ing. Pavel Pechač, telefon: XXXXXXXXXX
Společník: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.
Sídlo: Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 017 17 243
DIČ: CZ01717243
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 32955
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Perucká 2483/9
120 00 Praha 2 - Vinohrady
E-mail: rail@swietelsky.cz
(dále jen „zhotovitel“)
Předmět Dodatku č. 1 smlouvy o dílo
V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-
986/2018 a číslem smlouvy zhotovitele S18-013-0001 se smluvní strany dohodly na
doplnění dalšího čísla účtu zhotovitele, v souladu s touto změnou dochází ke změně článku
1. 2. smlouvy o dílo takto:
1.2 Zhotovitel – společnost: „SWI-PED Plzeň“
Správce: Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Sídlo: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
IČ: 283 32 202
DIČ: CZ28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 17888
Zastoupená: Mgr. Viliam Perknovský, jednatel a Ing. Pavel Pechač, jednatel
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:
a) ve věcech smluvních: Mgr. Viliam Perknovský, telefon: +421 904 688 727
(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: Ing. Pavel Pechač, telefon: +420 725 762 591
Společník: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.
Sídlo: Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 017 17 243
DIČ: CZ01717243
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 32955
Strana č. 2 z celkového počtu stran 3
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Perucká 2483/9
120 00 Praha 2 - Vinohrady
E-mail: rail@swietelsky.cz
(dále jen „zhotovitel“)
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem
uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo v registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo podléhá
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci
smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
Zaslání Dodatek č. 1 smlouvy o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru
smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo zaslán k uveřejnění nebo
uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.
V Plzni, dne 8. 8. 2018
za objednatele: za zhotovitele:
…….…………………………… ………………………………….
Ing. Pavel Surý Mgr. Viliam Perknovský
ředitel jednatel
Oblastního ředitelství Plzeň Společnost „SWI-PED Plzeň“
………………………………….
Ing. Pavel Pechač
jednatel
Společnost „SWI-PED Plzeň“
Strana č. 3 z celkového počtu stran 3