Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20180248 Smluvní strany
Číslo smlouvy zhotovitele: TG 2018/CN 1836
I.
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupen: xxx
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxx
osoba oprávněná pro změny díla: xxx
dále jen „objednatel“) Hochbau, s.r.o.
na straně jedné Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00
společnost s ručením omezeným
a vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 22393
25857614
Zhotovitel: CZ25857614
se sídlem/místem podnikání: xxx
právní forma: xxx
zapsaná v obch. rejstříku
IČ: Ing. Tomáš Grygar, jednatel
DIČ: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé
II. Předmět dodatku
2.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního
hlediska objednatele se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. I., bod 1.1. Smlouvy o dílo, o vícepráce
specifikované ve změnovém listu č. 1., jež je přílohou tohoto dodatku.
strana 1/2 █ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104
Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s.
2.2. S ohledem na znění čl. V., bod 5. smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně znění čl. V., bodu 1 takto:
Původní znění:
Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na
provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek,
uvedených v čl. V bodě 5.
Celková cena bez DPH 391 936,- Kč .
Nové znění:
Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na
provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek,
uvedených v čl. V bodě 5.
391 936,00,- Kč … cena dle SoD
49 218,19,- Kč … cena VCP a MP
Celková cena za celý předmět smlouvy vč. vcp a mp činí 441 154,19,- Kč bez DPH
III. Závěrečná ustanovení
Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. objednatele DOD20180248, č. zhotovitele TG 2018/CN 1836 nedotčené tímto
dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20180248, č. zhotovitele TG 2018/CN 1836 a
smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel jeden stejnopis.
Přílohy tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: Změnový list č.1
V Ostravě dne V Ostravě dne
………………………………… ………………………………….
xxx Ing. Tomáš Grygar
xxx jednatel
strana 2/2