Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2018/39
číslo smlouvy zhotovitele: 2016/01-32
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
Článek I.
Smluvní strany
Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat:
xxx, technický náměstek
xxx, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice
xxx, technik oddělení VRI
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. xxx
IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v
Praze, oddíl B, číslo vložky 2379
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel: H-INTES s. r. o.
se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Bořivoj Horák, jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat: xxx
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. xxx
IČ: 25636332 DIČ: CZ25636332
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu
v Praze oddíl C, vložka 56829
(dále jen „Zhotovitel“)
V průběhu provádění stavby Jemníky, rekonstrukce přivaděče se smluvní strany dohodly na uzavření
dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo
č. VRI/SOD/2016/39.
Článek IV.
Doba plnění
Doba plnění se mění (posouvá) takto:
termín dokončení realizace dle SOD
SO 01 - 11. 12. 2018 / SO 02 - 01. 12. 2016
termín dokončení realizace skutečný
SO 01 - 20. 12. 2018 / SO 02 - 20. 12. 2018
Posun termínu plnění byl zapříčiněn reálnou možností realizace, dokončení a celkového propojení
jednotlivých částí díla. Zahájení výkopových prací SO 01 čekalo na nabytí právní moci stavebního povolení,
resp. bylo oddáleno dle termínového požadavku hospodařícího zamědělce na sklizeň plodin.
Stránka 1|2
Článek V.
Cena díla
Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků
objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze,
která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.
Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:
Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH 2 615 601,41 Kč
Méněpráce celkem bez DPH - 606 074,46 Kč
Vícepráce celkem bez DPH + 685 752,45 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 2 695 279,40 Kč
DPH (21 %) 566 008,67 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH
3 261 288,07 Kč
Důvodem změny ceny jsou méněpráce (nerealizace prací v hornině tř. 5; menší rozsah hutnících zkoušek,
náhrady ušlé produkce uhradí objednatel, …) a vícepráce plynoucí z etapovitosti celé realizace (větší rozsah
prací při dočasných propojích, přesunem prací z horniny tř. 5 do tř. 4, částečnou výměnou výkopku SO 01,
změna trasy a částečná pokládka bezvýkopovou technologií SO 02 část C, …).
Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/39 zůstávají v platnosti.
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem
č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou
řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným
soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své
podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a dvě přílohy.
V Mladé Boleslavi, dne 20. 12. 2018 V Mladé Boleslavi, dne 20. 12. 2018
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
……………………………………………………. …………………………………………………….
Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Ing. Bořivoj Horák, jednatel společnosti
……………..……………………………….……..
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
Stránka 2|2