Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
Evidenční číslo objednatele: D800160060
Evidenční číslo zhotovitele: 133160079
Číslo akce objednatele:
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: Povodí Labe, státní podnik
Název: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Adresa sídla: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Statutární orgán:
závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Feygl, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Kott, tel. 602 645 085
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 416 805 511
Fax: 416 837 631
E-mail: labe-z3@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)
1.2. Zhotovitel: T.I.S.C. akciová společnost
Název: Žernovská 1316/6, 100 00 Praha 10
Adresa sídla:
Statutární orgán: Ing. Jan Halouska
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Halouska
Zástupce pro věci technické: Jan Tůma
IČ: 26705028
DIČ: CZ26705028
Bankovní spojení: 177672494/0300
Zápis v obchodním rejstříku Městský soud v Praze oddíl B vložka 7715
Tel: +420 602 345 111
Fax: + 420 274 813 486
E-mail: info@bgm.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)
2. Úvodní ustanovení
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.12.2016 pro ve-
řejnou zakázku nazvanou „Tlačný člun TČ BPP 400, PL 103 348, oprava outorů a
obšívky“.
Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se sezná-
mil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení
zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vyme-
zení předmětu díla zejména s Technickými podmínkami opravy, obsahující podrobný
popis předmětu smlouvy včetně technické specifikace, vypracovanými firmou Česko-
slovenský Lloyd se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 v lednu 2016.
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlou-
vu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem
třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění
pod částku uvedenou v předchozí větě.
3. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Tlačný člun TČ BPP 400, PL 103 348,
oprava outorů a obšívky “ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a
všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky
v čl. 2. smlouvy.
4. Doba plnění díla
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas.
4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je 12. 12. 2016
4.3. Termín dokončení díla je nejpozději do 16. 1. 2017
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena
smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou
nabídkou zhotovitele ze dne 7.12.2016 Celková cena za provedené dílo je stanovena
dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí 492.000,- Kč,
slovy: čtyřista devadesát dva tisíc korun českých bez DPH.
5.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za pro-
vedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o
odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objed-
natel.
6. Bankovní záruka
Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení
stavby ze dne 11. 11. 2016.
8. Zvláštní ustanovení
8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 2.3., 2.4., 2.6., 2.9., 4.1., 7., 9.1.,
10. – vyjma 10.15. a 10.16., 11.2., 11.8., 11.9., 12.2., 12.6. až 12.8.
8.2. Zhotovitel se zavazuje převzít před opravou na své náklady předmětné plavidlo na
adrese : Povodí Labe, státní podnik, VD Týnec nad Labem
8.3. Zhotovitel se zavazuje dopravit předmětné plavidlo po provedení díla na své náklady
na adresu : Povodí Labe, státní podnik, VD Týnec nad Labem.
8.4. Převzetí předmětu smlouvy nastane po provedené kontrole provedených prací.
8.5. Po předání kompletního díla podepíší zástupci obou smluvních stran protokol o předá-
ní a převzetí díla, který vyhotoví objednatel.
8.6. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
• v této smlouvě,
• v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
• v nabídce vítězného uchazeče.
• výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-
světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou
přednost v pořadí výše stanoveném.
9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě
obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-
šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen ne-
bo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné usta-
novení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
účinné a vymahatelné.
9.5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní pod-
nik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a regis-
tru smluv (zákon o registru smluv).
9.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými
podpisy.
9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Roudnici n. L. dne ................. V ................ dne .................
................................... ......................................
Ing. Jiří Feygl Ing. Jan Halouska
ředitel závodu člen představenstva