Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
„Týn nad Vltavou, rozšíření přístaviště ř. km 204,91 – 205, CCTV a osvětlení“ - Ekonomické hodnocení efektivnosti a záměr projektu SoD
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Číslo smlouvy objednatele: 21/2019
Smluvní strany:
Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické
XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: Ing. Petr Forman
sídlo: Ječná 547/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město
IČO: 71556842
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
živnostenský list: ŽO/U8328/2005/Bou ze dne 30. 6. 2005, ev.č. 310002-
512763276
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)
I. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj
náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: Ekonomické hodnocení
efektivnosti a záměr projektu pro níže uvedenou akci:
„Týn nad Vltavou, rozšíření přístaviště ř. km 204,91 – 205, CCTV a osvětlení“
(dále jen „dílo“)
2. Ekonomické hodnocení efektivnosti a záměr projektu budou zpracovány v členění
a rozsahu dle aktuální platné metodiky Ministerstva dopravy – směrnice č. V-2/2016
a Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb.
Strana 1 (celkem 6)
„Týn nad Vltavou, rozšíření přístaviště ř. km 204,91 – 205, CCTV a osvětlení“ - Ekonomické hodnocení efektivnosti a záměr projektu SoD
3. Ekonomické hodnocení efektivnosti a záměr projektu budou vypracovány v souladu
s nabídkou zhotovitele ze dne 2. 1. 2019, která je nedílnou součástí této smlouvy jako
příloha č. 1.
4. Ekonomické hodnocení efektivnosti a záměr projektu bude vycházet z projektové
dokumentace „Týn nad Vltavou, rozšíření přístaviště ř. km 204,91 – 205, CCTV a
osvětlení“ zpracované společností VH-TRES spol. s.r.o. v 06/2018 a z podkladů
poskytnutých objednatelem. Ekonomické hodnocení bude minimálně zahrnovat:
- Marketingovou analýzu,
- Ekonomické hodnocení - zprávu,
- Cost-benefit analýzu „CBA“ – tabulky.
5. Ekonomické hodnocení efektivnosti a záměr projektu budou předány v listinné formě ve 4
výtiscích, součástí každého výtisku bude CD nebo DVD nosič s dokumentací
v elektronické formě (*.pdf).
6. Součástí předmětu plnění v případě potřeby bude účast zhotovitele na min. 1 výrobním
výboru v průběhu realizace díla, a to v sídle objednatele nebo v místě stavby.
7. Předmět díla bude v konceptu projednán zpracovatelem z hlediska úplnosti i se zástupci
Ministerstva dopravy.
II. Lhůty provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději
do 31. 3. 2019.
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být
též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na
dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran
o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 125 000 Kč (slovy:
stodvacetpěttisíc korun českých).
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v nabídkách zhotovitele
ze dne 2. 1. 2019.
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém
termínu a kvalitě.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury – daňového dokladu (dále
jen „faktura“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla.
Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem
uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou
Strana 2 (celkem 6)
„Týn nad Vltavou, rozšíření přístaviště ř. km 204,91 – 205, CCTV a osvětlení“ - Ekonomické hodnocení efektivnosti a záměr projektu SoD
faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami
objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech
technických.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno,
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.
IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto
smlouvou.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli relevantní podklady, a to zejména:
· dokumentaci stavby a rozpočet;
· předpokládané termíny výstavby a očekávané finanční rozložení investičních
nákladů (s DPH a bez DPH);
· dostupné údaje o současném využití příslušného úseku vodní cesty a o deficitu
potřebné kapacity stání plavidel;
· povinné přílohy.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů
daných zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by
mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel
neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či
jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit
vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno
objednateli, o čemž byl sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.
5. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolárního předání a převzetí díla.
V. Záruka a odpovědnost za škody
Strana 3 (celkem 6)
„Týn nad Vltavou, rozšíření přístaviště ř. km 204,91 – 205, CCTV a osvětlení“ - Ekonomické hodnocení efektivnosti a záměr projektu SoD
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném,
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem předání a převzetí díla. Nebude povinností zhotovitele doplňovat předané dílo
o okolnosti, o nichž se zhotovitel dozvěděl či o události, jež nastaly, po datu vyhotovení
a předání díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem,
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to,
zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše
uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1.
písm. b) této smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, ani v dodatečné
přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním
vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel.
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace
u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy
že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen
objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat
uhrazení smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí
díla.
Strana 4 (celkem 6)
„Týn nad Vltavou, rozšíření přístaviště ř. km 204,91 – 205, CCTV a osvětlení“ - Ekonomické hodnocení efektivnosti a záměr projektu SoD
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém
termínu činí 210 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího
odstranění.
2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.
VII. Odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných
závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně,
a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný
stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele;
b) zpozdí-li se zhotovitel o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu pro
provedení díla.
4. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že objednatel neposkytuje potřebnou součinnost či trvá na nevhodných
pokynech;
b) zpozdí-li se objednatel o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu splatnosti
faktur.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut,
záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti
i po ukončení smlouvy.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913
odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí
o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
Strana 5 (celkem 6)
„Týn nad Vltavou, rozšíření přístaviště ř. km 204,91 – 205, CCTV a osvětlení“ - Ekonomické hodnocení efektivnosti a záměr projektu SoD
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto
smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na
základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se
zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za
obchodní tajemství.
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy
mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564
občanského zákoníku.
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní
a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní
ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva
stejnopisy včetně přílohy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti
v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní
strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují
své podpisy.
11. Nedílnou součástí smlouvy je:
- příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 2. 1. 2019
objednatel: zhotovitel:
V Praze dne …………….. V Praze dne ……………..
……………………………………… ………………………
XXXXXXXXXX Ing. Petr Forman
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik
Strana 6 (celkem 6)
forman dixit
NABÍDKA
na zpracování
ZÁMĚRU PROJEKTU A EKONOMICKÉ ANALÝZY
I. ÚDAJEOZADAVATELI:
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 — Smíchov
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
II. ÚDAJE O NABÍZEJÍCÍM:
forman dixit
Ing. Petr Forman
Ječná 15/547, 120 00 Praha 2 Korespondenční adresa:
Societas Rudolphina, z.s.,
Opatovická 4/1659, 110 00 Praha 1
IČ: 71556842
DIČ: CZ480101099
Živnostenský list: ŽO/U8328/2005/Bou ze dne 30, 6. 2005, ev. č. 310002-512763276
Účet číslo: xxxxxxxxxx, Česká spořitelna, a.s.
NEJSEM PLÁTCEM DPH
III. PŘEDMĚT NABÍDKY:
Zpracování ZÁMĚRU PROJEKTU A EKONOMICKÉ ANALÝZY pro akci
Týn nad Vltavou, rozšíření přístaviště ř. km 204,91-205, CCTV a
osvětlení
Dílo bude zpracováno v souladu s dokumentem č. V-2/2016 „Směrnice upravující postupy Ministerstva
dopravy, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní infrastruktury v
průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních cest, financovaných bez
účasti státního rozpočtu" Ministerstva dopravy ČR, a její přílohou č. 1, přičemž se přiměřeně
použije i nová „Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních
staveb" (MD 2017).
IV. TERMÍNY:
Dílo bude zpracováno do 31. 3. 2019 za předpokladu uzavření smlouvy do 31. 1. 2019.
1
V. PŘEDPOKLADY ZPRACOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE:
Zadavatel poskytne potenciálnímu dodavateli všechny dostupné podklady a informace, nutné pro zdárné
zpracování díla, a to zejména:
dokumentaci stavby a rozpočet;
předpokládané termíny výstavby a očekávané finanční rozložení investičních nákladů;
dostupné údaje o současném využití příslušného úseku vodní cesty, včetně dostupných údajů o deficitu
potřebné kapacity stání plavidel;
povinné přílohy.
Vl. CENA:
Předpokládaná cena díla je 125 000,- Kč (nejsem plátcem DPH)
Ing. Petr Forman, 2. 1. 2019
Příloha: Přehled zpracovaných projektů věcně souvisejících akcí.
2
Ing. Petr FORMAN
přehled projektů marketingové a ekonomické analýzy
Název VD KOŘENSKO
Stručný popis
Odběratel — zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem
Název záměr projektu, ekonomická analýza
Povodí Vltavy, s. p. (2018)
Stručný popis Úvaziště osobní vodní dopravy
Odběratel
Název na dolním Labi - marketingová analýza a
Stručný popis hodnocení ekonomické efektivnosti
Odběratel
Název rekognoskace lokalit, vyhodnocení potenciálu návštěvnosti,
Stručný popis ekonomická analýza
Odběratel ŘVC ČR (2009)
Název Úvaziště osobních lodí Ústí nad Labem/centrum —
hodnocení ekonomické efektivnosti
Stručný popis
Odběratel vyhodnocení ekonomické efektivnosti
Název ŘVC ČR (2012)
Stručný popis
Odběratel Přístaviště Děčín-Smetanovo nábřeží
Název
Marketing, ekonomické vyhodnocení
Stručný popis ŘVC ČR (2012)
Odběratel
"Zpracování vyhodnocení ekonomické efektivnosti
investiční akce „Ochranný přístav Nymburk-stání pro
sportovní plavidla" v rámci řešení projektu "Ochranný
přístav pro sportovní plavidla"
Rekognoskace, marketing, ekonomické vyhodnocení
ŘVC ČR (2012)
Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu
Přístaviště Kunovský Les
Rekognoskace, marketing, ekonomické vyhodnocení
ŘVC ČR (2015)
Dokončeni vltavské vodní cesty v úseku České
Budějovice—Týn nad Vltavou
aktualizace marketingové analýzy a hodnocení ekonomické
efektivnosti projektu
NDCon/ ŘVC ČR (2013)
3
Název MARKETINGOVÁ ANALÝZA urbanisticko-
dispozičně-technickéstudieprostavbuPlavební
Stručný popis
Odběratel komora Hodonín
Název Marketingová analýza, ekonomické hodnocení
Stručný popis
Odběratel Vodní cesty a.s./ŘVC ČR (2014)
Sportovní přístav Bílé břehy
hodnocení ekonomické efektivnosti projektu
Vodní cesty, a.s. (2008)
4