Textová podoba smlouvy Smlouva č. 8529043: malování tříd MŠ + související práce

                        oha č. 3. výzvy k podání nabídky SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

I. Smluvní strany

Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12
se sídlem: Smolkova 565/8, Praha 4 - Kamýk, 142 00
zastoupena: © Mgr. Pavlem Šafránkem

IČO: 60437189

DIČ: CZ 61 38 7363

bankovní spojení:

č.:

(dále jen „objednatel“)

d

P «£ M bau, s.r.o.

se sídlem: — Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00
IČO: 27629252

DIČ CZ27629252

Bankovní spojení: č.ú.: 35-7758980227/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 120042

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo
specifikované v článku II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené
dílo zaplatit cenu podle článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v
souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 22.10.2018 podanou v rámci výběrového řízení k veřejné
zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Malování v objektu ZS a MŠ Smolkova v
Praze 12"

IL. Předmět a účel díla

1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající ve výmalbě čtyř oddělení mateřské školy včetně
zázemí, tedy tříd, chodeb, šaten a toalet v Mateřské škole Smolkova, a to v rozsahu uvedeném
ve výkazu výměr, který je nedílnou přílohou smlouvy o dílo.

2.. Předmětem Díla dále je:

- provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý
materiál atd.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu
a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a výše uvedenými podklady.
Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a
místem plnění předmětu smlouvy seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění.

Strana 1 (celkem 6)

©

 

V průběhu výběrového řízení byla umožněna uchazeči možnost podání dodatečných
informací.

Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn,
doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení
kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné
práce“), které zhotovitel nemohl předpokládat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn
a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím osoby
vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, bude
stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem ve výběrovém
řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase
obvyklých nebo dle ceníku ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku
vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací.
Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu
jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady. Objednatel si
vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku
zhotovitele na úhradu ušlého zisku.

Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné
podmínky nezbytné k realizaci Díla.

III. Cena za Dilo

Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo
a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

celkem bez DPH........ = oko SE m m PRONA ineaovanosvácěneéh +++ 359,970,00 Kč
21% sazba DPH činí .................... m sukěšítí wem úiákiáníceí 13.303,70 Kč
Celková cena vč. DPH činí .............. dv sKAH VE udvádA sovsvuě sdšésse PEP ee 435.563,70 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné
k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.

Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů
upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.

IV. Platební podmínky

Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po dokončení Díla fakturu za skutečně provedené
práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený technickým dozorem
objednatele.

Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat
úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné
označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu
splatnosti. Faktura musí být označena názvem "Malování v objektu ZS a MŠ Smolkova v
Praze 12".

Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora
uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s
novou lhůtou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či
formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do 30 dnů od doručení objednateli.

Strana 2 (celkem 6)

 

V. Doba plnění
Příprava prací bude zahájena 26.10.2018
Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.11.2018

V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění
zhotovitele je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to
zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. O dobu, po kterou práce byly
přerušeny, se pak prodlouží doba plnění.

VI. Základní podmínky provádění díla

Objednatel předá staveniště do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. O předání
staveniště bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu Díla a zařízení staveniště
a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci Díla, tak i při
pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Ve dnech pracovního klidu a státních
svátků budou hlučné práce zahájeny nejdříve v 8:30 hod. a ukončeny nejpozději do 16:00 hod.

Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla dle článku VIII této smlouvy zhotovitelem
objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení
Dila, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít uzavřenu
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně
5 000 000 Kč.

Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům
obsažených v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma
smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným
zhotovitelem a technickým dozorem objednatele. Změny závažnějšího rozsahu, které budou
mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění,
popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci.
Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky v provádění Díla
jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, ato i prostřednictvím
technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě
vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatele, stavbu
zastavit.

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele) uvedenou v
seznamu subdodavatelů, který je součástí jeho nabídky. K provedení díla pomocí subdodavatele
neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu
objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se subdodavateli splnění povinností
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem
chráněných autorských a průmyslových práv.

Strana 3 (celkem 6)

V)

 

VIN. Kontrola prací

Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím
pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací
realizovat funkci technického dozoru — paní Magdalena Smyslová. Kontrolu realizace díla jsou
oprávnění provádět rovněž dotčení zástupci objednatele. Objednatel je oprávněn bez souhlasu
zhotovitele osobu pověřenou technickým dozorem jednostranně změnit nebo určit osobu další,
objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do
stavebního deníku.

Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací
závady, učinit záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě
hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek
je technický dozor objednatele oprávněn práce zastavit.

VIII. Předání a převzetí Díla

Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho
úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 2
pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé k
předání a převzetí. Bude sepsán zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními
stranami (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání Díla budou objednatelem
zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíšou se tyto vady
nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán zápis 0
odstranění drobných vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami. Ke dni předání
Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na Díle
způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání a převzetí Dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:

- © zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů,
- © revizní protokol,
- © dokumentace skutečného provedení,

IX. Záruka na Dilo

Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je
provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání ...
kalendářních měsíců ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle článku VIII. smlouvy.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto
smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich
písemného nahlášení objednatelem (míněno i faxem nebo e-mailem), nebude-li s ohledem na
charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je
zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po
oznámení. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto
článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající
lhůta.

Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad
marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění
reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.

Strana 4 (celkem 6)

M

 

Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu
škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou
smluvní stranou.

X. Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli 1000 Kč denně až do jeho úplného vyklizení.

V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05
% z neuhrazené částky, za každý den prodlení.

Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu
záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu na každou
část Díla.

Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu
škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti
zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči subdodavateli.

Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného
oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst
případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.

XI. Odstoupení od smlouvy

Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana
závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.

Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v
případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu.

Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti
v případě, že:
- jev prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 10 dnů,

- Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto
smlouvou a projektovou dokumentací,
-© Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s článkem II. této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení
o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích
přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedených v článku XL odst. 3 se
objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů.

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

Strana 5 (celkem 6)

(4)

U

 

XII. Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran
formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně
příslušným soudem obecný soud objednatele.

Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a
zhotovitel vyhotovení jedno.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Smlouva podléhající povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Zveřejnění zajistí objednatel.

Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude
probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny
následující kontakty:

a) Na straně objednatele ve věcech technických:

b) Na straně zhotovitele ve věcech technických: Milan Bábela
tel.: 777 334 613 e-mail: babela(dpmbau.cz

V Praze dne: V Praze dne: 22-10- 2018
za objednatele: za zhotovitele:

 

Strana 6 (celkem 6)

W