Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
DOHODA O VYPOŘÁDÁNI ZAVAZKÚ
Smluvní strany:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 01312774
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
zastoupená: Ing. Milenou Mikoláškovou, vedoucí Pobočky Litoměřice
(dále jen „Objednatel")
GEOS, geodetické služby, s.r.o.
se sídlem: Nerudova 829/6, 41201 Litoměřice
IČO: 00525391 DIČ: CZ00525391
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeněm u Krajského soudu v Ústí nad Labem
spisová značka oddíl C, vložka 32473
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: Ing. Františkem Janovským, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel")
dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků
(dále jen „Dohoda").
strana 1 z3
úvodní ustanoveni
1.1 Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 04. 03. 2008 smlouvu o dílo číslo 3/2008
s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy rekonstrukce přídělových plánů v celém k.
ú. Pnětluky" (Pnětluky u Podsedic). Smluvní strany na základě nabytí účinnosti nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (,,GDPR“) uzavřely dne 07. 11. 2018
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1, který tvoří přílohu č. 1 této
Dohody (dále jen „Smlouva").
1.2 Na Smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"). Objednatel konstatuje, že při
aplikaci kontrolních mechanizmů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení
Smlouva nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona
o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že Smlouva byla zrušena od počátku
v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.
1.3 Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem (i) předcházení hrozící
újmě a/nebo případným soudním sporům, (ii) zachování všech práv Objednatele
vyplývajících ze Smlouvy, včetně práv vyplývajících z případné odpovědnosti za vady,
práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy a za účelem (iii)
maximálního možněho naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivity).
Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny
Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o
registru smluv.
1.4 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí
uvedenou ve Smlouvě.
PŘEDMĚT DOHODY
2.1 Zhotovitel dodal Objednateli části díla - dílčí fakturační celky definované v Příloze č. 1
Smlouvy a dále ve Smlouvě. Objednatel uhradil za dílčí fakturační celky sjednanou
cenu. Smluvní strany se dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění dle Smlouvy,
která byla poskytnuta a uhrazena na základě platné, ale neúčinné Smlouvy. Výše
poskytnutého plnění a jeho úhrada nejsou mezi smluvními stranami sporné.
Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Smlouvě, včetně, ujednání o
odpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách a náhradě
újmy, ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě,
která mají podle Smlouvy trvat i po zhotovení díla Zhotovitelem a zaplacení ceny
Objednatelem, se v plné míře uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
2.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:
2.2.1 Objednatel má vlastnické právo ke zhotovenému dílu.
2.2.2 Objednatel řádně a včas zaplatil za zhotovené dílo a nemá z tohoto titulu
povinnost uhradit žádné další doplatky a další finanční plnění
2.2.3 Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, ze záruky za jakost dle specifikace
uvedená ve Smlouvě se v plnám rozsahu uplatní na Dílo zhotovené
Zhotovitelem, přičemž pro zahájení běhu záruční doby je rozhodující dne
strana 2 z 3
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnou osobou na straně
Objednatele.
2.2.4 Ustanovení Smlouvy upravující smluvní pokuty a náhradu újmy se uplatní na
vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
2.2.5 Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě,
která mají podle Smlouvy trvat i po splnění Smlouvy a zaplacení ceny, se
v plně míře uplatní i na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
2.2.6 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z Dohody, která mají být
od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem
vzájemných závazků vyjádřeným ve Smlouvě, budou splněna podle
sjednaných podmínek.
3. ZAVERECNA USTANOVENÍ
3.1 Smluvní strany závazkověho vztahu podle Smlouvy jsou srozuměny se skutečností,
že touto Dohodou bude odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která
spočívala v plnění Zhotovitele na základě platné, ale dosud neúčinné smlouvy, které
bylo Objednatelem zaplaceno bez existence účinné Smlouvy. Dosavadní závazky
smluvních stran ujednané ve Smlouvě nezanikají a neruší se, mění se pouze účinnost
Smlouvy, která nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv
s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.
3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv.
Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy v registru smluv
nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.
3.4 Práva a povinností smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí
právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými
právními předpisy souvisejícími.
3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody.
Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků.
3.6 Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha č.1:
- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 3/2008 ze dne 07. 11. 2018, včetně smlouvy o
dílo a dodatku č. 1.
Smluvní strany prohlašují, že sí tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojuji svoje podpisy.
Objednatel Zhotovitel
V Litoměřicích dne 26. 04. 2019 V Litoměřicích dne 26. 04. 2019
Česká republika - Státní pozemkový úřad GEOS, geodetické služby, s.r.o.
Ing. Milena Mikolášková Ing. František Janovský
jednatel
vedoucí Pobočky Litoměřice
strana 3 z 3
číslo smlouvy objednatele; 3/2008/2
Číslo smlouvy zhotovitele:
Jednoduché pozemkové úpravy rekonstrukce přídělových plánů
v celém k. ú. Pnětluky
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo 3/2008 ze dne 04. 03. 2008
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů,
mezi
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad. Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky
Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn Jednat: Ing. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky
Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Radek Kugler, Pobočka Litoměřice, +420 727 956
745.
Adresa: Velká Krajská 44/1,412 01 Litoměřice
Telefon: +420 702 126 650
E-mail: litomerice.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel")
Zhotovitel: GEOS, geodetické služby, s.r.o.
Sídlo: Nerudova 829/6, 41201 Litoměřice
Zastoupen: Ing. František Janovský, jednatel
Telefon: m77p69i
E-maíl:
ID DS: 00525391
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: CZ00525391
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Osoba odpovědná (úřadně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (úřadně oprávněná) k
výkonu zeměměřičských činností v rámci
zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „zhotovitel")
(společně dále jako „smluvní strany")
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo,
uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Jednoduché pozemkově úpravy rekonstrukce přídělových plánů v celém k. ú. Pnětluky
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1.1. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR") ke
dni 25. 5. 2018 se v článku X. Jiná ujednání, vkládá bod 9, který zní:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k
datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel
nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat,
přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace
předávané objednatelem, včetně osobních ůdajů, jak jsou definovány příslušnými právními
předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními
údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště.
Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních
předpisů.
Článek II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součásti smlouvy č. 515-2012-130737-508204 k provedení díla
s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy rekonstrukce přídělových plánů v celém k. ú.
Pnětluky" (Pnětluky u Podsedic).
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlas! s jejím obsahem, dále
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
V Litoměřicích dne 7. 11.2018 V Litoměřicích dne 7. 11. 2018
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Milena Mikolášková Ing. František Janovský
vedoucí Pobočky Litoměřice jednatel
strana 2
SMLOUVA O dílo
Č. 3/2008
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. /obchodního zákoníku)
mezi
Objednatelem ;
Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad Litoměřice
Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice
zastoupený Ing. Martinem Vrbou, ředitelem pozemkového úřadu
Bankovní spojení : ’
IČO 00020478
Zhotovitelem :
GEOS, geodetické služby, v.o.s.
pošt. schránka 149, Nerudova 6, 412 01 Litoměřice
zastoupený
Bankovní spojení : .
IČO 00525391 DIČ 196-00525391
Obě výše uvedené smluvní strany se dohodiv ;
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je jednoduchá pozemková úprava z důvodu rekonstrukce grafického
přídělového plánu v katastrálním území Pnětluky - výměra dotčeného území, které bude
řešeno na základě požadavku Katastrálního úřadu Litoměřice a Pozemkového fondu ČR je
104 ha.
n. čas plnění
Projekt jednoduché pozemkové úpravy z důvodu rekonstrukce grafického přídělového plánu
bude zhotoven a předán objednateli k vydání rozhodnutí o přechodu vlastnických práv do
31.10. 2009.
in. Přistoupení třetí strany ke smlouvě
Ke smlouvě o dílo přistoupí třetí strana a to Pozemkový fond ČR, územní pracoviště
Litoměřice, který bude hradit náklady za vyhotovení díla.
•T
IV. Cena a platební podmínky
1. Cena za dílo je stanovena na základě výběrového řízení a vítězné nabídky zhotovitele na
975 134,- Kč včetně DPH, kterou bude na základě dohody o přistoupení ke smlouvě o dílo
hradit Pozemkový fond ČR. Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze k této
smlouvě pod položkou :
Přípravné práce la- le : 230 240,- Kč bez DPH
Návrhové práce 2a - 2b ; 280 800,- Kč bez DPH
Vytyčení pozemků a mapové dílo 3a - 3b ; 308 400 - Kč bez DPH
V. Další ujednání
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli technické a jiné podklady nezb}4né pro řádné
provedení sjednaného díla.
2. Objednatel nepředá předmět plnění k jinému obchodnímu využití bez souhlasu zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy.
4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů, za které odpovídá objednatel, je tento povinen
zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.
5. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro
splnění povinnosti objednatele v okolnostech vylučující odpovědnost, náleží zhotoviteli cena
na kterou má nárok na základě této smlouvy. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel
ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu
díla objednateli.
7. Veškeré měřické práce provádí zhotovitel v systému S-JTSK.
8. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 45 kalendářních dnů.
9. Jednotlivá ustanovení této smlouvy se mohou upřesňovat, doplňovat nebo měnit pouze
písemnými dodatky, které odsouhlasí obě smluvní strany.
10. Pokud není ujednáno v této smlouvě jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami
příslušná ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
11. Tato smlouva má 3 strany textu A4 + přílohu - krycí list k ceně návrhu jednoduché
pozemkové úpravy v k.ú. Pnětluky, nabývá platnosti v den podepsání obou smluvních
stran a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po
jednom obdrží každá smluvní strana a jeden Pozemkový fond ČR.
v. Závěr
Účastnici si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji
podepisují.
V Litoměřicích dne 4.3. 2008 G£OS,_gX‘oueffcké v.v.i
Mmisi.ei 3i.vO teiiiědelsiv. I' š fl •'^eru bez J>PH ha 104 600 90 000 23024Í
Návrhové práce - ucelená část.2
4
2a Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření
orgánů a organizací)
2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
ha 104 2 500 260 000 8
Ná\Thové práce celkem f2a - 2h) bez DPH 280800
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3 14
18
3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ (včetně 100 bm 150 600 90 000
stabilizace) 308400
3b Zpracovám' mapového díla včetně DKM a SPI ha 104
2 100 218 400
Vytyčení pozemků podle schv« náyrlm a mapové ditlo Í2a- 2e> bez DPH
Rekapitulace 230 240 Kč
1.Přípravnépráce celkem (la-le) bez DPH 280 800 Kč
2.Návrhovépráce celkem (2a-2b) bez DPH
3. Vytyčenípozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 308 400 Kč
celkem(3a-3b) bez DPH 819 440 Kč
Cena bez DPH
DPH 155 694 Kč
Celková cena díla včetně DPH 975 134 Kč
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 3/2008 (JPÚ Pnětluky)
uzavřené mezi
Objednatelem;
Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad Litoměřice
Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice
zastoupený Ing. Martinem Vrbou, ředitelem pozemkového úřadu
Bankovní spojení: KB Litoměřice č.ú. 78-4618170237/0100
IČO 00020478
Zhotovitelem
GEOS, geodetické služby, v.o.s.
pošt. schránka 149, Nerudova 6, 412 01 Litoměřice
zastoupený Ing. Františkem Janovským
Bankovní spojení č.ú.1
IČO 00525391 DIČ 196-00525391
Obě vvše uvedené smluvní strany se dohodiv ;
Dne 26.11. 2008 zaslal Pozemkový fond ČR žádost na KatastráM pracoviště Litoměřice o
vyznačení poznámky, že nemovitosti dotčené pozemkovou úpravou jsou předmětem soudního
řízení. Katastrální území Pnětluky, ve kterém probíhá pozemková úprava je součástí CHKO a
pozemky v pozemkových úpravách lze řešit pouze se souhlasem vlastníka.
Vzhledem k tomu, že PF ČR do doby skončení soudního řízení takový souhlas neudělí, práce
na zpracovám' projektu jednoduché pozemkové úpravy se přerušují.
V Litoměřicích dne 15.1. 2009
Ministerstvo xeiiiědélstVA GEC8, geodetické služby, v.o.k
POZEMKOVÝ ÚŘAD Neriidííva 82S/6
LITOMĚŘICE ^ ■ ','i -U2 Oi !,:Sťímčřicť.
412 01 Utomčňcc, Velká Krajská 1
n UZPUBLfí
*1- 50525391
CZÍI0S2S.OÍ' ■