Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO Č
RÁMCOVá SMLOUVa O DÍLO
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se dohodly smluvní strany:
1/ CZECH STYLE, spol. s r.o.
se sídlem Tečovská 1239, 763 02 Zlín - Malenovice
IČ 255 60 174
DIČ CZ25560174
bank.spojení 164126953/0300
zastoupen. Petrem Hinkem, jednatel
jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)
a
2/
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Sídlo:
Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín
Zastoupena:
Josef Kocháň, jednatel
Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., jednatel
Ing. Roman Kaňovský, MBA, jednatel
Evidence:
U Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 17357
IČ:
60730153
DIČ:
CZ60730153
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:
xxx xxx xxx xxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxx
Web:
xxxxxxxxxxx
jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)
a uzavřely tuto rámcovou smlouvu o dílo:
I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy o dílo je rámcová úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při uzavírání jednotlivých smluv o dílo, na základě kterých, bude zhotovitel pro objednatele provádět renovace pneumatik objednatele na autobusy a trolejbusy technologií studeného protektoru, stejně tak jako rámcová úprava podmínek pro uzavírání jednotlivých smluv o dílo.
2. Technologií studeného protektoru se pro účely této smlouvy rozumí technologie, při které dochází zejména k obroušení zbylého dezénu pneumatiky, kontrole stavu kostry pneumatiky, nanesení nového dezénu na zdrsněnou kostru pneumatik a k závěrečné kontrole renovované pneumatiky.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednavatele dílo na základě jednotlivých dílčích smluv o dílo.
II.
Postup při uzavírání jednotlivých smluv o dílo
1. Renovaci pneumatik na autobusy a trolejbusy technologií studeného protektoru objednává objednatel u zhotovitele na základě písemné objednávky, která musí obsahovat minimálně tyto údaje:
· označení objednatele a zhotovitele,
· číslo kostry pneumatiky, jež je předmětem renovace v souladu s vnitřní evidencí pneumatik u objednatele,
· počet kusů pneumatik,
· označení dezénu,
· cenu díla bez DPH
· požadovaný termín pro dokončení a předání díla,
· datum učinění objednávky,
· jméno a příjmení osoby, která za objednatele objednávku učinila s tím, že za objednatele je oprávněn objednávky činit vedoucí zásobování a skladu.
2. Objednávka musí být doručena zhotoviteli nejméně 10 dnů před požadovaným termínem pro dokončení a předání díla.
3. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí objednávky písemně, nejpozději do 3 pracovních dnů. Okamžikem doručení potvrzení zhotovitele o přijetí objednávky je uzavřena smlouva o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. V případě, že objednatel neobdrží od zhotovitele ve lhůtě shora uvedené žádné potvrzení o přijetí objednávky, objednávka objednatele zaniká, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem jinak.
5. Jakékoliv změny objednávky je možné činit pouze písemně, a to po předchozí dohodě obou smluvních stran.
6. Účastníci této smlouvy se dohodli, že písemná forma je zachována též tehdy, je li objednávka či přijetí objednávky event. změny objednávky, učiněny prostřednictvím e-mailu či faxu.
7. Znění té které smlouvy o dílo má přednost před zněním této rámcové smlouvy. V případě, že rámcová smlouva upravuje některé záležitosti odchylně od smlouvy o dílo, přednost má znění smlouvy o dílo.
III.
Základní smluvní podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele renovace pneumatik objednatele na autobusy a trolejbusy technologií studeného protektoru (dále též jen „dílo“) v rozsahu učiněné objednávky objednatele a za podmínek stanovených v této rámcové smlouvě a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
IV.
CENA
1. Cenou díla se rozumí finanční částka dohodnutá oběma smluvními stranami.
2. Nebude-li dohodnuto jinak, rozumí se cenou díla cena uvedená v ceníku zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za renovaci 1 ks pneumatiky v závislosti na typu dezénu pneumatiky a rozměru pneumatiky na vozidle. K ceně díla bude účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů.
3. Bez písemného souhlasu objednatele nelze ze strany zhotovitele ceny jednostranně měnit.
4. V ceně díla je zahrnuta doprava pneumatik ze sídla objednatele do sídla zhotovitele a následná doprava protektorovaných pneumatik ze sídla zhotovitele zpět do sídla objednatele. Posouzení koster pneumatik, tedy zda jsou způsobilé k provedení renovace či nikoliv a též doporučení k vyřazení pneumatiky bude zhotovitelem provedeno bezúplatně.
V.
DOPRAVNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel se zavazuje po učinění objednávky předat zhotoviteli za účelem realizace díla dle této smlouvy pneumatiky, a to v sídle objednatele.
2. Dopravu pneumatik ze sídla objednatele do sídla zhotovitele a zpět zajišťuje zhotovitel na vlastní náklad s tím, že cena za dopravu je již zahrnuta v ceně díla (čl. IV odst. 4 této smlouvy).
VI.
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a řádně dokončené předat objednateli v dohodnuté lhůtě, a to v sídle objednatele. Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že dílo bude řádně dokončeno a předáno objednateli ve lhůtě 10 dnů od přijetí objednávky, a to v sídle objednatele.
2. Řádně dokončeným dílem smluvní strany rozumí dílo bez takových vad a nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání předmětu díla či jeho užívání podstatně ztěžovaly.
3. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. O předání a převzetí díla bude oběma stranami sepsán písemný předávací protokol.
4. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady případné vady v termínu, na kterém se s objednatelem dohodne v předávacím protokole, ne delším jak 10 dnů. Po odstranění vad sepíší obě strany protokol o odstranění vad a nedodělků jako dodatek k předávacímu protokolu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady byly odstraněny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
VII.
ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel garantuje kilometrový výkon protektorovaných pneumatik v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tedy touto smlouvou poskytuje záruku na životnost dezénu protektorované pneumatiky, na celistvost protektorované vrstvy pneumatiky a dále záruku za jakost díla v rozsahu počtu najetých kilometrů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy vozidlem osazeným protektorovanou pneumatikou, při splnění podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (umístění protektorované pneumatiky na vybrané nápravě vozidla atd.). Životností dezénu se rozumí minimální výška dezénu vyžadovaná příslušnými právními předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích.
2. Záruční doba počíná běžet převzetím řádně dokončeného díla objednatelem. Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže objednatel nedodržel níže uvedené podmínky:
· protektorovaná pneumatika musí být namontována na nepoškozený ráfek kola vozidla předepsané velikosti,
· protektorovaná pneumatika musí být huštěna a zatěžována dle podmínek výrobce pneumatik,
· u pláště pneumatiky musí být dodržovány maximální přípustné rychlosti dle označení na plášti.
3. V případě zjištění vady protektorované pneumatiky, je objednatel povinen vadu oznámit zhotoviteli nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy vadu zjistil a může požadovat buď odstranění vady opravou pneumatiky, jestliže jde o vadu odstranitelnou nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Volba nároků náleží objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě nároku na slevu z ceny má objednatel právo na slevu z ceny, která bude vypočtena z ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy u té které pneumatiky, a to procentuálně za nenajeté kilometry v důsledku vyskytnuté vady.
4. V případě, že protektorovaná pneumatika nedosáhne kilometrového výkonu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, je objednatel povinen oznámit tuto skutečnost zhotoviteli nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy ji zjistil. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě má objednatel právo na slevu z ceny, která bude vypočtena z ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy u té které pneumatiky, a to procentuálně za nenajeté kilometry.
5. Uplatnil – li objednatel nárok na odstranění vady, má objednatel právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna, a zhotovitel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
6. Reklamaci je třeba uplatnit u zhotovitele písemně. Reklamovanou pneumatiku je třeba předat zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání nebo o poskytnutí slevy z ceny, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Záruka se nevztahuje na opotřebení pneumatiky způsobené nedodržením podmínek uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy a poškozením přírodními živly (např. oheň).
8. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. Tato lhůta začíná běžet dnem po doručení reklamované pneumatiky. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel má právo provádět namátkové kontroly stavu pneumatik na vozidlech objednatele, vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
VIII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cenu díla je zhotovitel oprávněný fakturovat objednateli dnem převzetí řádně dokončeného díla.
2. Faktura je splatná do 30 dnů od data jejího vystavení, za předpokladu, že bude objednateli doručena max. do 5 dnů po vystavení, jinak je faktura splatná do 30 dnů od data doručení objednateli. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu a musí k ní být připojena kopie objednávky a předávacího protokolu, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit bez úhrady zpět zhotoviteli, a to do uplynutí termínu splatnosti faktury. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. V případě, že nebude dán důvod k vrácení faktury a faktura bude přesto zákazníkem vrácena, je faktura splatná v původním termínu splatnosti. V opačném případě je zhotovitel povinen vystavit fakturu novou s tím, že lhůta splatnosti musí činit minimálně 30 dnů od data doručení opravené či doplněné faktury objednateli.
3. V případě prodlení s úhradou faktury může zhotovitel vyúčtovat objednavateli úroky z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel však není v prodlení, je–li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla či s odstraněním vady vytčené v protokolu o předání a převzetí díla.
4.
Pokud nebude dílo řádně dokončeno a předáno objednateli, může objednatel zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhradu škody a tuto je možné uplatňovat souběžně s nárokem na náhradu škody. Při prodlení zhotovitele s dokončení a/nebo předáním díla delším jak 14 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.
5.
Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit cenu díla vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2c zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze kupní cenu bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně informuje zhotovitele prostřednictvím e-mailu nebo písemně.
6. Pokud je v okamžiku plnění o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze kupní cenu bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně informuje zhotovitele prostřednictvím e-mailu nebo písemně.
IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato rámcová smlouva, stejně tak jako jednotlivé smlouvy o dílo uzavřené na základě této rámcové smlouvy, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tato rámcová smlouva je sjednána na dobu určitou, a to jeden kalendářní rok ode dne účinnosti smlouvy. Před uplynutím doby trvání této smlouvy je možné smlouvu ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran či písemnou výpovědí kterékoliv strany. Výpovědní lhůta činí v takovém případě dva měsíce a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď této smlouvy se provádí vždy písemně, doporučeným dopisem adresovaným do sídla příslušné smluvní strany, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
3. Od této rámcové smlouvy či jednotlivých smluv o dílo je možné též odstoupit v případech stanovených v této rámcové smlouvě či za podmínek stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se provádí vždy písemně, doporučeným dopisem adresovaným do sídla příslušné smluvní strany, uvedeného v záhlaví této smlouvy s odůvodněním odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Nezaniká však právo zhotovitele na zaplacení ceny díla, vychází se přitom z ceny dohodnuté mezi účastníky touto smlouvou.
4. Okamžikem zániku této rámcové smlouvy zanikají též všechna práva a povinnosti z jednotlivých smluv o dílo uzavřených mezi účastníky smlouvy na základě této rámcové smlouvy, s výjimkou smluv, u kterých již došlo k jakémukoliv plnění. Odstoupením od jednotlivé smlouvy o dílo však tato rámcová smlouva nezaniká. Nezaniká také právo zhotovitele na zaplacení ceny díla, vychází se přitom z ceny dohodnuté mezi účastníky touto smlouvou.
5. Odstoupením od rámcové smlouvy a/ nebo od kterékoli dílčí smlouvy se neruší záruky a odpovědnosti stanovené článkem VII.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků této smlouvy.
7. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, bude běžná komunikace mezi smluvními stranami probíhat prostřednictvím e-mailu či faxu.
8. Veškeré změny a dodatky této smlouvy však mohou být prováděny pouze písemně, formou písemných a číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
9. Dle § 89a z.č. 99/1963, občanského soudního řádu tímto účastníci této smlouvy sjednávají pro veškerá řízení v obchodních věcech místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně případně Krajského soudu v Brně.
10. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
11. Smluvní stany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují zúčastněné strany podpisy.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, neboť objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. n) cit. zákona. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na ta ustanovení smlouvy, na která se vztahují výjimky z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to před jejím uzavřením. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné informace spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Příloha č. 1: Ceník zhotovitele
Ve Zlíně, dne ……......
Ve Zlíně, dne ………….
…….…………………………….
…….…………………………….
za CZECH STYLE, spol. s r.o. za Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Petr Hink, jednatel
Josef Kocháň, jednatel
…….…………………………….
za Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., jednatel
…….…………………………….
za Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Ing. Roman Kaňovský, MBA, jednatel
Příloha č.1 – seznam požadovaných pneu s uvedeným rozměrem a druhem dezénu a předpokládaným ročním objemem. Předpokládaný roční objem odebraných pneu je pouze předběžný a výsledné množství odebraných pneu se může v průběhu roku změnit. Do přílohy uveďte kilometrovou životnost dezénu na uvedených typech náprav vozidla, dále do tabulky doplňte ceny v Kč, bez DPH.
Rozměr
Používaný dezén *
Množství [ks]
Minimální kilometrová životnost dezénu na uvedených typech vozidel a umístění na nápravách **
Cena jednotková
Cena celkem
24 TR zadní
25 TR střední
25 TR zadní
275/70 R 22,5
K-43
500
50 000
150 000
30 000
2 048,00 Kč
1 024 000,00 Kč
Celková cena
Legenda:
Rozměr - jedná se o závazné požadavky zadavatele.
Cena jednotková - jedná se o cenu za 1 ks.
Cena celkem - jedná se o součin ceny jednotkové a množství (předpokládaného ročního objemu).
Celková cena - jedná se o součet položek ve sloupci "Cena celkem".
Ceny uvádějte v Kč a bez DPH.
* Tabulka obsahuje námi používaný dezén, tabulku lze rozšířit o podobné typy dezénu vhodné k provozování MHD.
** Minimální kilometrový proběh na sjetí dezénu bude součástí smlouvy. Nesplnění uvedeného kilometrového proběhu bude procentuálně sankciováno dle smlouvy.
8