Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Oprava mostů v km 25,175 a km 33,559 na trati Mladá Boleslav - Dolní Bousov“
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: S 640 042 600 19 č. smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0156
evid. číslo registru VZ: 64019035
„Oprava mostů v km 25,175 a km 33,559 na trati Mladá Boleslav -
Dolní Bousov“
Čl. 1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Zastoupená: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové
Bankovní spojení: xxx
.
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: xxx
xxx
b) ve věcech technických: xxx
xxx
Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové
(dále jen objednatel)
1.2. Zhotovitel:
Společnost obchodních společností s názvem: „Dolní Bousov“,
se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02
Založená společníky:
Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
(vedoucí společník)
a
Stránka 1 z 5
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Oprava mostů v km 25,175 a km 33,559 na trati Mladá Boleslav - Dolní Bousov“
Název: HROCHOSTROJ a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 03012191
DIČ: CZ03012191
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297
Zastoupená: Ing. Martinem Varechou, předsedou představenstva
(společník)
smlouvou o společnosti ze dne 18. 3. 2019.
Bankovní spojení: xxx
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: xxx
b) ve věcech technických: xxx
xxx
c) vedoucí prací: xxx
Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele
(dále jen zhotovitel)
I. Preambule
Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava mostů v km
25,175 a km 33,559 na trati Mladá Boleslav - Dolní Bousov“ uzavřené dne 28. 3. 2019, číslo smlouvy
objednatele: S 640 042 600 19, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0156 (dále jen „Smlouva
o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:
Dne 29. 3. 2019 proběhl kontrolní den za účasti zhotovitele a správce toku Povodí Labe, státní
podnik. Předmětem jednání bylo odsouhlasení způsobu provedení provizorního přemostění vodního
toku. Původní řešení formou zatrubnění nebylo správcem toku odsouhlaseno z důvodu nutnosti
zachování průtočného profilu. Bylo tak rozhodnuto využít těžké mostní provizorium. Současně s tímto
řešením bylo nutné vybudování zvýšených nájezdů na mostní provizorium a zpevnění podloží pomocí
silničních panelů a podkladních stěrkových vrstev. Jednalo se o specifické nezařaditelné položky do
databáze ÚRS ani sborníku UOŽI. Byly proto vytvořeny výše uvedené specifické R-položky, jejichž
cena byla předem odsouhlasena kontaktní osobou objednatele ve věcech technických, xxx,
přednostou Správy mostů a tunelů Oblastního ředitelství Hradec Králové.
Položky č. 87 a č. 88 byly převzaty ze stavebního objektu SO 02 VRN.
Dále bylo na místě stavebního objektu zjištěno nevyhovující podloží základové spáry, které bylo
nutné vytěžit ve větším objemu a zároveň jej nahradit novým vhodným zásypovým materiálem. Tímto
nepředpokládaným zásahem došlo k navýšení objemu zemních prací a prací s nimi spojenými.
Z těchto důvodů dojde k úpravě položek rozpočtu. Veškeré změny byly projednány s pověřenými
osobami objednatele a z tohoto jednání byl pořízen zápis, který je přílohou tohoto dodatku.
K těmto stavebním počinům bylo nutné přistoupit v krátkém časovém úseku z důvodu probíhající
traťové výluky.
Stránka 2 z 5
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Oprava mostů v km 25,175 a km 33,559 na trati Mladá Boleslav - Dolní Bousov“
Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 8 989 999,98 Kč
(slovy: osm milionů devět set osmdesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých
devadesát osm haléřů)
Celková výše víceprací činí 598 769,49 Kč, tj. 6,66 % z ceny dle Smlouvy o dílo
(slovy: pět set devadesát osm tisíc sedm set šedesát devět korun českých čtyřicet devět
haléřů)
Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací zvýšila o částku
ve výši 598 769,49 Kč (slovy: pět set devadesát osm tisíc sedm set šedesát devět korun českých
čtyřicet devět haléřů) tj. o 6,66 % z původní ceny dle Smlouvy o dílo.
Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací činí 9 588 769,47 Kč.
(slovy: devět milionů pět set osmdesát osm tisíc sedm set šedesát devět korun českých čtyřicet sedm
haléřů).
II. Změny smlouvy
1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla se doplňuje o následující odstavec:
3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 21. 3. 2019 se v části v „Položkový soupis prací
s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem víceprací“, který tvoří přílohu tohoto dodatku, upravuje
množství měrných jednotek u následujících položek:
- Položka č. 5 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 5,0 m³
- Položka č. 6 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m³
- Položka č. 7 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m³
- Položka č. 9 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m³
- Položka č. 10 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 600,0 m³
- Položka č. 11 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m³
- Položka č. 14 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m³
- Položka č. 15 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 60,0 t
- Položka č. 16 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 50,0 m³
- Položka č. 17 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 100,0 t
- Položka č. 18 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m²
- Položka č. 19 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 2,5 kg
- Položka č. 20 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m²
- Položka č. 23 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 30,0 m²
- Položka č. 73 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 217,880 t
Stránka 3 z 5
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Oprava mostů v km 25,175 a km 33,559 na trati Mladá Boleslav - Dolní Bousov“
2) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla se doplňuje o následující odstavec:
3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 21. 3. 2019 se v části v „Položkový soupis prací
s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem víceprací“, který tvoří přílohu tohoto dodatku, doplňují
následující zcela nové položky:
- Položka č. R1 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 1,0 kus
- Položka č. R2 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 1,0 kus
- Položka č. R3 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 1,0 kus
- Položka č. R4 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 1,0 kus
- Položka č. 87 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 32,0 m³
- Položka č. 88 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 24,0 kus
3) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1 se mění a nově zní:
5.1. Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální
a činí:
bez DPH: 9 588 769,47 Kč
slovy: devět milionů pět set osmdesát osm tisíc sedm set šedesát devět korun českých čtyřicet
sedm haléřů
Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu
všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom
toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje
veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.
Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.
III. Závěrečná ustanovení
1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s
uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně
souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich
ceně či hodnotě a datu uzavření.
Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé
smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout
mohla.
3) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení
má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá
Stránka 4 z 5
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Oprava mostů v km 25,175 a km 33,559 na trati Mladá Boleslav - Dolní Bousov“
platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru
smluv.
4) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů,
které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na
dobu neurčitou.
Příloha: Soupis víceprací
Změnový list
Zápis z kontrolního dne
V Hradci Králové dne 31. 5. 2019 V Pardubicích dne 30. 5. 2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
Otisk razítka:………………………………. Otisk razítka:……………………………….
………………………………………………….. …………………………………………….
Ing. Lubor Hrubeš Ing. Martin Kvirenc
Správa železniční dopravní cesty, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
státní organizace předseda představenstva
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové
V Pardubicích dne 30. 5. 2019
Za zhotovitele:
Otisk razítka:……………………………….
…………………………………………….
Ing. Martin Varecha
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ………………..
Stránka 5 z 5
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 295479
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: e271b6ae-6871-45b9-bf2d-06155a18ba91
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2019 10:31:00